2024年度海上风电场建设施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度海上风电场建设施工合同本合同目录一览第一条合同主体1.1发包方1.2承包方第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3支付方式第四条工期要求4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误第五条质量标准5.1工程质量要求5.2质量验收5.3质量保修第六条施工方案与技术指导6.1施工方案提交6.2技术指导与监督第七条材料与设备7.1材料供应7.2设备供应7.3材料与设备验收第八条安全生产8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3安全事故处理第九条环境保护9.1环境保护要求9.2环境保护措施9.3环保验收第十条合同变更与解除10.1合同变更10.2合同解除第十一条违约责任11.1发包方违约11.2承包方违约第十二条争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决地点12.3诉讼或仲裁第十三条其他条款13.1合同的生效与终止13.2保密条款13.3法律适用13.4合同附件第十四条合同的签订与备案14.1合同签订14.2合同备案第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包方1.1.1名称：____风电场开发有限公司1.1.2地址：____市____区____路____号1.1.3法定代表人：____1.2承包方1.2.1名称：____建筑工程有限公司1.2.2地址：____市____区____路____号1.2.3法定代表人：____第二条工程概况2.1工程名称：____海上风电场工程2.2工程地点：____市____区____海域2.3工程规模：____千瓦风力发电机组2.4工程内容：包括但不限于风力发电机组的安装、风电场的调试、运行和维护等。第三条合同价格3.1合同总价：人民币____元整（大写：____元整）3.2价格调整机制：合同履行过程中，如遇材料价格、人工费用等变动，双方可按合同约定的价格调整机制进行调整。3.3支付方式：合同签订后，发包方按合同约定的进度支付工程进度款；工程验收合格后，支付剩余款项。第四条工期要求4.1开工日期：____年__月__日4.2竣工日期：____年__月__日4.3工期延误：如因承包方原因导致工期延误，承包方应支付违约金，具体金额按合同约定执行。第五条质量标准5.1工程质量要求：符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定。5.2质量验收：工程验收分为初步验收和最终验收，验收合格后，发包方支付剩余款项。5.3质量保修：承包方对工程质量负责保修____年，保修期内出现质量问题，承包方负责修复。第六条施工方案与技术指导6.1承包方应根据工程特点和施工条件，编制详细的施工方案，提交发包方审批。6.2发包方有权对施工过程进行技术指导与监督，确保工程质量、安全与进度。第七条材料与设备7.1材料供应：承包方负责提供本合同约定的工程材料，并保证材料质量。7.2设备供应：承包方负责提供本合同约定的风力发电机组设备，并保证设备质量。7.3材料与设备验收：发包方对承包方提供的材料和设备进行验收，不符合合同约定的，承包方应负责更换或修复。第八条安全生产8.1安全生产责任：承包方应严格按照国家安全生产法律法规和合同约定，对本工程施工过程中的安全生产负总责。8.2安全生产措施：承包方应制定并落实安全生产措施，确保工程施工安全。8.3安全事故处理：如发生安全事故，承包方应立即报告发包方，并按照法律法规和合同约定处理。第九条环境保护9.1环境保护要求：承包方应遵守国家环境保护法律法规，确保工程施工过程中对环境的影响降至最低。9.2环境保护措施：承包方应制定并落实环境保护措施，防止环境污染。9.3环保验收：工程竣工后，承包方应按照国家环保法律法规和合同约定进行环保验收。第十条合同变更与解除10.1合同变更：合同履行过程中，如双方协商一致，可对合同内容进行变更。10.2合同解除：合同履行过程中，如发生不可抗力等法律规定的情形，双方可协商解除合同。第十一条违约责任11.1发包方违约：如发包方未按合同约定支付款项，应支付违约金，具体金额按合同约定执行。11.2承包方违约：如承包方未按合同约定完成工程，应支付违约金，具体金额按合同约定执行。第十二条争议解决12.1争议解决方式：双方发生合同争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择调解或仲裁。12.2争议解决地点：争议解决地点为合同签订地。12.3诉讼或仲裁：如选择诉讼，应向合同签订地的人民法院提起诉讼；如选择仲裁，仲裁委员会为____仲裁委员会。第十三条其他条款13.1合同的生效与终止：合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程验收合格之日终止。13.2保密条款：双方应对合同内容和签订过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得泄露。13.3法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。13.4合同附件：本合同附件包括合同图纸、技术规格书、工程量清单等。第十四条合同的签订与备案14.1合同签订：本合同一式两份，双方各执一份。14.2合同备案：合同签订后，双方应按法律法规和行政要求将合同备案。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1定义：第三方是指除甲乙方之外的，与本合同工程有关联的其他主体，包括但不限于监理方、设计方、材料供应商、设备供应商、施工分包商等。15.2第三方责任：第三方应按照合同约定和法律规定，对其提供的服务或产品负责。第十六条第三方介入的附加条款16.1甲乙双方应与第三方签订相应的合同，明确双方的权利义务。16.2甲乙双方应确保第三方按照合同约定履行义务，否则甲乙双方应承担相应责任。16.3第三方介入时，甲乙双方应保持沟通，确保工程顺利进行。第十七条第三方责任限额17.1第三方责任限额是指第三方因其违约或过错给甲乙双方造成损失时，第三方应承担的最高赔偿限额。17.2第三方责任限额的确定：根据第三方提供的服务或产品的性质、风险程度等因素，由甲乙双方协商确定。17.3第三方责任限额的调整：如第三方提供的服务或产品发生重大变更，甲乙双方可协商调整第三方责任限额。第十八条第三方违约处理18.1如第三方未按合同约定履行义务，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。18.2如第三方违约导致工程进度延误或质量问题，甲乙双方有权要求第三方支付违约金，具体金额按合同约定执行。18.3如第三方违约给甲乙双方造成损失，甲乙双方有权要求第三方赔偿损失，但不超过第三方责任限额。第十九条第三方权益保护19.1甲乙双方应尊重第三方的合法权益，不得擅自变更、解除与第三方的合同。19.2甲乙双方不得要求第三方履行合同约定的义务以外的其他义务。19.3甲乙双方应协助第三方解决其在履行合同过程中遇到的问题，确保工程顺利进行。第二十条第三方与其他各方的划分说明20.1第三方与甲乙双方：第三方应独立承担合同约定的义务，甲乙双方不承担第三方义务。20.2第三方与工程：第三方应保证其提供的服务或产品符合工程要求，否则应承担相应责任。20.3第三方与分包商：第三方与分包商的合同关系独立于甲乙双方，甲乙双方不参与第三方与分包商的合同履行。第二十一条第三方介入的合同变更21.1如第三方提出合同变更，甲乙双方应重新协商，并签订补充协议。21.2合同变更不得影响甲乙双方的权益，第三方提出的合同变更应经过甲乙双方同意。第二十二条第三方介入的合同解除22.1如第三方提出合同解除，甲乙双方应协商确定解除后的处理方案。22.2合同解除后，第三方应按照甲乙双方的要求，妥善处理与工程相关的剩余事宜。第二十三条第三方介入的争议解决23.1如第三方与甲乙双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择调解或仲裁。23.2争议解决地点和方式：按照本合同第十二条的约定执行。第二十四条第三方介入的违约金计算24.1第三方违约金计算方式：根据第三方违约程度、工程进度、损失金额等因素，由甲乙双方协商确定。24.2第三方违约金支付时间：违约行为发生后的____日内支付。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同图纸详细描述：包含工程设计图纸、施工图纸等相关图形文件，详细展示工程的外观、结构、安装要求等。附件二：技术规格书详细描述：详细列出风力发电机组、基础结构、电气设备等技术参数和规格要求。附件三：工程量清单详细描述：列出工程施工过程中所需材料、设备、人工等的数量和价格。附件四：施工方案详细描述：承包方根据工程特点和施工条件编制的详细的施工方案。附件五：安全生产措施方案详细描述：承包方制定的施工安全生产措施方案，包括安全防护、应急预案等。附件六：环境保护措施方案详细描述：承包方制定的施工环境保护措施方案，包括防尘、降噪、垃圾处理等。附件七：材料供应合同详细描述：承包方与材料供应商签订的合同，明确材料供应的种类、数量、质量、价格等。附件八：设备供应合同详细描述：承包方与设备供应商签订的合同，明确设备供应的种类、数量、质量、价格等。附件九：监理合同详细描述：甲乙双方与监理方签订的合同，明确监理方的职责、权利、报酬等。附件十：质量检测报告详细描述：工程验收过程中，第三方检测机构出具的质量检测报告。附件十一：竣工图纸详细描述：工程竣工后，承包方提交的包含所有施工细节的竣工图纸。附件十二：工程保修书详细描述：承包方对工程质量提供的保修书，明确保修范围、保修期限等。附件十三：变更协议详细描述：合同履行过程中，如发生合同变更，双方签订的变更协议。附件十四：违约金计算公式详细描述：双方约定的违约金计算公式，用于计算违约行为导致的损失赔偿。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.承包方未按合同约定时间完成工程。2.承包方提供的材料或设备不符合合同约定的质量标准。3.承包方未按照安全生产措施施工，导致安全事故。4.承包方未按照环境保护措施施工，导致环境污染。5.发包方未按合同约定时间支付工程进度款。6.发包方未按照合同约定提供施工条件，导致工期延误。7.第三方未按合同约定提供服务或产品，影响工程进度或质量。违约责任认定：1.承包方违约：根据合同约定，承包方应支付违约金，并承担因违约导致的损失赔偿。示