版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME施工合同变更协议模板本合同目录一览1.合同变更背景与依据1.1变更原因1.2变更依据1.3变更对合同执行的影响2.变更范围与内容2.1工程范围变更2.2工程量变更2.3工程质量标准变更2.4工程进度计划变更2.5合同价款变更2.6合同工期变更2.7其他条款变更3.变更程序与方法3.1变更申请3.2变更审批3.3变更通知3.4变更实施3.5变更资料归档4.变更价款结算4.1变更价款的确定4.2变更价款的支付4.3变更价款的调整4.4变更价款的争议解决5.合同各方责任与义务5.1发包人的责任与义务5.2承包人的责任与义务5.3监理人的责任与义务5.4设计人的责任与义务6.变更合同的违约责任6.1发包人的违约责任6.2承包人的违约责任6.3监理人的违约责任6.4设计人的违约责任7.变更合同的争议解决7.1协商解决7.2调解解决7.3仲裁解决7.4诉讼解决8.变更合同的解除与终止8.1变更合同的解除8.2变更合同的终止9.变更合同的效力9.1变更合同的生效条件9.2变更合同的生效时间9.3变更合同的持续有效条件10.保密条款10.1保密信息的定义与范围10.2保密义务的履行10.3保密信息的保护措施10.4保密信息的泄露后果11.合同的修改与补充11.1合同修改的条件与程序11.2合同补充的内容与形式12.合同的附件12.1附件的定义与范围12.2附件的效力12.3附件的更换与补充13.合同的份数与保管13.1合同的正本与副本13.2合同的保管责任13.3合同的查阅与复制14.合同的签署与生效14.1合同的签署程序14.2合同的生效条件与时间14.3合同的终止与解除14.4合同的废止与作废第一部分:合同如下:第一条合同变更背景与依据1.1变更原因(1)法律法规变化导致的合同内容不合规;(2)工程设计变更、工程量增减、工程质量标准调整等原因导致的合同内容变更;(3)合同履行过程中,因不可抗力或其他意外事件导致合同无法履行;(4)合同双方协商一致,为提高工程质量、降低工程成本、缩短工程进度等原因提出的变更。1.2变更依据(1)原合同文件,包括合同协议书、中标通知书、投标文件等;(2)合同履行过程中产生的相关文件和资料,如工程变更单、工程量清单、工程结算报告等;(3)合同双方协商一致的变更协议。1.3变更对合同执行的影响本合同变更不影响原合同的其他条款和双方的权利义务,除非变更协议中有明确规定。变更协议经双方签署后,即成为合同的一部分,具有同等法律效力。第二条变更范围与内容2.1工程范围变更变更后的工程范围包括:(1)原合同约定的工程范围;(2)根据变更协议新增或调整的工程范围。2.2工程量变更变更后的工程量按照变更协议中约定的工程量进行计算。2.3工程质量标准变更变更后的工程质量标准按照变更协议中约定的质量标准执行。2.4工程进度计划变更变更后的工程进度计划按照变更协议中约定的进度计划执行。2.5合同价款变更变更后的合同价款按照变更协议中约定的价款进行计算。2.6合同工期变更变更后的合同工期按照变更协议中约定的工期执行。2.7其他条款变更变更协议中约定的其他条款,如付款方式、支付时间、违约责任等,按照变更协议执行。第三条变更程序与方法3.1变更申请合同一方如需变更合同,应向另一方提出书面变更申请,并说明变更的原因、内容、范围和影响。3.2变更审批合同另一方收到变更申请后,应在约定的时间内审批。审批通过的,双方签署变更协议;审批不通过的,双方继续按照原合同执行。3.3变更通知变更协议签署后,合同双方应及时通知合同其他相关方。3.4变更实施合同双方按照变更协议约定的内容和范围进行变更实施。3.5变更资料归档变更协议及其相关文件应由合同双方妥善保管,并归档备查。第四条变更价款结算4.1变更价款的确定变更价款根据变更协议中约定的计价方式进行确定。4.2变更价款的支付变更价款的支付按照变更协议中约定的支付方式和时间进行。4.3变更价款的调整变更价款的调整按照变更协议中约定的调整方式和时间进行。4.4变更价款的争议解决变更价款的争议解决按照原合同中的争议解决条款执行。第五条合同各方责任与义务5.1发包人的责任与义务发包人应按照变更协议的约定履行合同,并承担相应的合同责任。5.2承包人的责任与义务承包人应按照变更协议的约定履行合同,并承担相应的合同责任。5.3监理人的责任与义务监理人应按照变更协议的约定进行监理,并承担相应的合同责任。5.4设计人的责任与义务设计人应按照变更协议的约定进行设计,并承担相应的合同责任。第六条变更合同的违约责任6.1发包人的违约责任发包人违反变更协议的,应承担相应的违约责任。6.2承包人的违约责任承包人违反变更协议的,应承担相应的违约责任。6.3监理人的违约责任监理人违反变更协议的,应承担相应的违约责任。6.4设计人的违约责任设计人违反变更协议的,应承担相应的违约责任。第八条变更合同的争议解决7.1协商解决合同双方应通过友好协商的方式解决合同争议。7.2调解解决如协商不成,双方同意提交合同约定的调解机构进行调解。7.3仲裁解决如调解不成,任何一方均可向合同约定的仲裁委员会申请仲裁。7.4诉讼解决如仲裁不成,任何一方均可向合同约定的法院提起诉讼。第九条变更合同的解除与终止8.1变更合同的解除在合同履行过程中,如发生合同解除情形,按照原合同的解除条款执行。8.2变更合同的终止在合同履行过程中,如发生合同终止情形,按照原合同的终止条款执行。第十条变更合同的效力9.1变更合同的生效条件变更合同自双方签署之日起生效,但需满足原合同生效的条件。9.2变更合同的生效时间变更合同的生效时间按照双方约定的时间执行。9.3变更合同的持续有效条件变更合同持续有效的条件为双方履行变更协议,并按照变更协议的约定执行。第十一条保密条款10.1保密信息的定义与范围保密信息包括合同双方的商业秘密、技术秘密、运营信息等。10.2保密义务的履行合同双方应对保密信息予以保密,未经对方同意不得泄露给第三方。10.3保密信息的保护措施合同双方应采取适当措施保护保密信息,防止泄露给第三方。10.4保密信息的泄露后果如保密信息泄露,泄露方应承担相应的法律责任。第十二条合同的修改与补充11.1合同修改的条件与程序合同修改应经双方协商一致,并按照原合同的签署程序进行。11.2合同补充的内容与形式合同补充的内容应经双方协商一致,并以书面形式进行。第十三条合同的附件12.1附件的定义与范围附件是合同的重要组成部分,包括技术文件、图纸、清单等。12.2附件的效力附件与合同具有同等法律效力。12.3附件的更换与补充附件如需更换或补充,应经双方协商一致,并以书面形式进行。第十四条合同的份数与保管13.1合同的正本与副本合同分为正本和副本,正本一份,副本若干份。13.2合同的保管责任合同双方应对合同正本和副本予以妥善保管。13.3合同的查阅与复制合同双方有权查阅和复制合同文件,但不得损害合同的完整性。14.1合同的签署与生效合同经双方签署后生效,并具有法律约束力。14.2合同的终止与解除合同终止或解除后,合同双方应按照约定办理相关手续。14.3合同的废止与作废合同废止或作废后,合同双方应按照约定处理合同相关事宜。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念界定1.1第三方定义在本合同中,第三方指的是非合同当事人,但参与合同履行过程的个体或组织。第三方可以包括中介方、监理方、设计方、政府监管机构等。1.2第三方介入的情形第三方介入合同履行过程的情形包括但不限于:(1)中介方协助甲乙双方进行合同洽谈、监督合同履行等情况;(2)监理方对工程质量、进度、安全等方面进行监督管理;(3)设计方提供设计咨询、图纸审查、设计变更等服务;(4)政府监管机构对合同履行进行合规性检查、行政审批等。第二条第三方介入的责任与义务2.1第三方责任第三方介入合同履行过程中,应严格按照合同约定和国家相关法律法规的规定履行职责,保障合同双方的合法权益。2.2第三方义务第三方介入合同履行过程中,应遵守合同双方的保密要求,不得泄露合同双方的商业秘密、技术秘密等敏感信息。第三条第三方介入的权益分配3.1第三方权益第三方根据合同约定和国家相关法律法规的规定,享有合同约定的权益。3.2第三方权益的实现第三方权益的实现应通过合同约定的方式进行,包括但不限于费用支付、权益转让等。第四条第三方介入的协调与管理4.1第三方协调4.2第三方管理合同双方应对第三方的工作进行监督和管理,确保第三方按照合同约定履行义务。第五条第三方介入的违约责任5.1第三方违约如第三方违反合同约定或国家相关法律法规的规定,应承担相应的违约责任。5.2第三方违约的处理合同双方应与第三方协商解决违约问题,如协商不成,可依法采取相应措施。第六条第三方介入的争议解决6.1第三方争议合同双方与第三方在履行过程中发生的争议,应通过友好协商解决。6.2第三方争议的解决如协商不成,合同双方可根据合同约定选择调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。第七条第三方介入的合同变更7.1第三方变更如因第三方介入导致合同内容发生变化,合同双方应按照原合同的变更程序进行合同变更。7.2第三方变更的生效第三方变更的生效应经过合同双方的签署,并按照原合同的生效条件执行。第八条第三方介入的费用承担8.1第三方费用第三方介入合同履行过程中产生的费用,按照合同约定或国家相关法律法规的规定承担。8.2第三方费用的支付合同双方应按照合同约定或国家相关法律法规的规定支付第三方费用。第九条第三方介入的保密义务9.1第三方保密第三方在合同履行过程中,应对合同双方的保密信息予以保密。9.2第三方保密的履行第三方应采取适当措施保护保密信息,防止泄露给第三方。第十条第三方介入的权益保障10.1第三方权益保障合同双方应保障第三方的合法权益,不得损害第三方的权益。10.2第三方权益保障的实现合同双方应确保第三方按照合同约定履行义务,并实现第三方的权益。第十一条第三方介入的合同解除与终止11.1第三方解除与终止如合同双方协商一致,可解除或终止第三方介入合同。11.2第三方解除与终止的条件第三方介入合同的解除与终止条件应符合合同约定和国家相关法律法规的规定。第十二条第三方介入的继续履行12.1第三方继续履行合同双方与第三方在合同履行过程中发生争议,经协商一致后,第三方应继续履行合同义务。12.2第三方继续履行的条件第三方继续履行应符合合同约定和国家相关法律法规的规定。第十三条第三方介入的违约赔偿13.1第三方违约赔偿第三方违反合同约定或国家相关法律法规的规定,应承担相应的违约赔偿责任。13.2第三方违约赔偿的计算第三方违约赔偿的计算应按照合同约定或国家相关法律法规的规定进行。第十四条第三方介入的权益转让14.1第三方权益转让第三方在合同履行过程中,如需转让权益,应经过合同双方的同意。14.2第三方权益转让的程序第三方权益转让的第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.技术文件:包括设计图纸、技术规范、技术要求等;2.图纸:包括施工图纸、竣工图纸、工程量清单等;3.合同履行计划:包括工程进度计划、付款计划、验收计划等;4.合同变更单:包括工程变更单、合同条款变更单等;5.合同履行证明:包括支付证明、验收证明、履约保证金收据等;6.合同解除与终止协议:包括合同解除协议、合同终止协议等;7.争议解决协议:包括调解协议、仲裁协议、诉讼协议等;8.保密协议:包括技术保密协议、商业保密协议等;9.第三方介入协议:包括中介服务协议、监理服务协议、设计服务协议等;10.合同解除与终止后的处理协议:包括资产处置协议、人员安置协议等。说明二:违约行为及责任认定:1.发包人违约行为:1.1未能按照约定支付工程款;1.2未能按照约定提供施工场地;1.3未能按照约定提供施工所需材料;1.4未能按照约定提供施工所需设备;1.5未能按照约定提供施工所需水电等基础设施;1.6未能按照约定提供施工所需的其他条件。2.承包人违约行为:2.1未能按照约定按时完成施工;2.2未能按照约定确保施工质量;2.3未能按照约定确保施工安全;2.4未能按照约定提交施工资料;2.5未能按照约定进行施工变更;2.6未能按照约定配合第三方工作。3.第三方违约行为:3.1中介方未能按照约定提供中介服务;3.2监理方未能按照约定进行工程监管;3.3设计方未能按照约定提供设计服务;3.4政府监管机构未能按照约定进行合规性检查。4.违约责任认定:4.1违约方应承担违约责任,包括但不限于违约金、赔偿金、损害赔偿等;4.2违约责任的认定应根据违约行为的性质、违约程度、违约造成的损失等因素综合考虑;4.3违约责任的认定应遵循公平、公正的原则,确保合同双方的合法权益。全文完。施工合同变更协议模板1本合同目录一览1.总则1.1定义与解释1.2适用法律1.3合同文件的优先顺序2.变更请求2.1变更的提出2.2变更的审批程序2.3变更的生效条件3.变更内容3.1工程范围变更3.2工程设计变更3.3工程进度变更3.4工程费用变更3.5合同价格的调整4.变更的履行4.1变更后的合同履行主体4.2变更后的合同履行期限4.3变更后的合同履行地点4.4变更后的合同履行方式5.变更的违约责任5.1变更方违约责任5.2接受方违约责任6.争议解决6.1协商解决6.2调解解决6.3仲裁解决6.4法律诉讼7.保密条款7.1保密信息的定义7.2保密信息的保护期限7.3保密信息的例外情况8.合同的解除8.1合同解除的条件8.2合同解除的程序8.3合同解除后的权利和义务处理9.一般条款9.1合同的生效9.2合同的终止9.3合同的转让9.4合同的附件10.变更记录10.1变更记录的保存10.2变更记录的更新10.3变更记录的备案11.附件11.1变更协议书11.2变更后的工程图纸11.3变更后的工程量清单12.签署页12.1变更协议的签署12.2签署日期12.3签署地点13.其他约定13.1双方的其他约定事项13.2双方签署的其他文件14.附则14.1合同的修订14.2合同的补充14.3合同的解除和终止第一部分:合同如下:1.总则1.1定义与解释1.1.1本合同是指由原施工合同双方就原合同的变更事宜达成的协议,包括但不限于工程范围、工程设计、工程进度、工程费用等方面的变更。1.1.3本合同的签订应遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,符合国家相关法律法规的规定。1.2适用法律1.2.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。1.3合同文件的优先顺序1.3.1本合同文件包括原施工合同、本变更协议、双方签署的其他文件及附件。2.变更请求2.1变更的提出2.1.1变更方应向接受方提出书面的变更请求,详细说明变更的内容、理由及对原合同的影响。2.1.2变更方应提供相关依据,包括但不限于设计文件、工程量清单、工程图纸等。2.2变更的审批程序2.2.1接受方收到变更请求后,应于五个工作日内对变更请求进行审查,并根据实际情况作出是否同意变更的决定。2.2.2如接受方同意变更,双方应就变更内容达成一致,并签订书面变更协议。2.2.3如接受方不同意变更,变更方有权按照原合同的约定终止合同,并按照有关规定办理。2.3变更的生效条件2.3.1双方签订的书面变更协议经双方盖章、签字后生效。2.3.2变更协议生效后,原施工合同中与变更内容相关的条款相应失效,双方应按照变更协议的约定履行合同。3.变更内容3.1工程范围变更3.1.1如变更方要求增加或减少原合同约定的工程范围,应详细说明变更的内容、理由及对原合同的影响。3.1.2双方应就变更后的工程范围达成一致,并按照本合同约定的审批程序进行变更。3.2工程设计变更3.2.1如变更方要求对原合同约定的工程设计进行变更,应提供设计文件、工程量清单等相关依据。3.2.2双方应就变更后的工程设计达成一致,并按照本合同约定的审批程序进行变更。3.3工程进度变更3.3.1如变更方要求调整原合同约定的工程进度,应详细说明调整的理由及对原合同的影响。3.3.2双方应就调整后的工程进度达成一致,并按照本合同约定的审批程序进行变更。3.4工程费用变更3.4.1如变更方要求调整原合同约定的工程费用,应详细说明调整的理由及对原合同的影响。3.4.2双方应就调整后的工程费用达成一致,并按照本合同约定的审批程序进行变更。3.5合同价格的调整3.5.1如变更方要求调整原合同约定的合同价格,应详细说明调整的理由及对原合同的影响。3.5.2双方应就调整后的合同价格达成一致,并按照本合同约定的审批程序进行变更。8.变更的履行8.1变更后的合同履行主体8.1.1变更方应按照变更协议的约定履行合同义务,并承担相应的法律责任。8.1.2接受方应按照变更协议的约定履行合同义务,并承担相应的法律责任。8.2变更后的合同履行期限8.2.1变更协议中约定的合同履行期限应自变更协议生效之日起计算。8.2.2如变更协议中未约定合同履行期限,原合同的履行期限继续有效。8.3变更后的合同履行地点8.3.1变更协议中约定的合同履行地点应为本合同签订地。8.3.2如变更协议中未约定合同履行地点,原合同的履行地点继续有效。8.4变更后的合同履行方式8.4.1变更协议中约定的合同履行方式应按照变更协议的约定执行。8.4.2如变更协议中未约定合同履行方式,原合同的履行方式继续有效。9.变更的违约责任9.1变更方违约责任9.1.1变更方未按照变更协议的约定履行合同义务的,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.1.2变更方违反国家法律法规、政策规定的,应承担相应的法律责任。9.2接受方违约责任9.2.1接受方未按照变更协议的约定履行合同义务的,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.2.2接受方违反国家法律法规、政策规定的,应承担相应的法律责任。10.争议解决10.1协商解决10.1.1双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的争议。10.1.2协商不成的,双方可向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2调解解决10.2.1双方可向合同签订地的调解组织申请调解。10.2.2调解不成的,双方可向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.3仲裁解决10.3.1双方可达成仲裁协议,向约定的仲裁机构申请仲裁。10.3.2仲裁裁决生效后,双方应按照裁决结果履行义务。10.4法律诉讼10.4.1任何一方对合同履行过程中的争议可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.4.2诉讼过程中,双方应继续履行原合同和变更协议约定的义务。11.保密条款11.1保密信息的定义11.1.1保密信息是指合同履行过程中双方交换的、未公开的、具有商业价值的信息。11.1.2保密信息包括但不限于技术秘密、商业秘密、合同内容等。11.2保密信息的保护期限11.2.1双方对保密信息的保护期限应自合同签订之日起计算,至合同终止或履行完毕之日止。11.2.2如双方另有约定的,从其约定。11.3保密信息的例外情况11.3.1保密信息不包括法律要求公开的信息、已经公开的信息、通过正当途径获取的信息。11.3.2双方在保密信息范围内相互披露保密信息,不视为违反保密义务。12.合同的解除12.1合同解除的条件12.1.1双方协商一致解除合同的。12.1.2依法解除合同的,包括但不限于履行期限届满、合同目的实现、情势变更等。12.1.3发生不可抗力导致合同无法履行的。12.2合同解除的程序12.2.1双方协商一致解除合同的,应签订解除协议,明确解除的时间、条件等。12.2.2依法解除合同的,应按照法律规定的程序进行。12.2.3发生不可抗力导致合同无法履行的,双方应提供相关证明文件,并按照本合同约定的争议解决方式处理。12.3合同解除后的权利和义务处理12.3.1合同解除后,双方的权利和义务终止,但合同解除前的违约责任仍有效。12.3.2合同解除后,双方应按照合同约定办理合同解除手续,包括但不限于结算、退还保证金第二部分:第三方介入后的修正13.第三方介入13.1第三方概念13.1.1第三方是指除甲乙方之外的,参与本合同履行过程的的自然人、法人或其他组织。13.1.2第三方包括但不限于中介方、监理方、审计方、政府相关部门等。13.2第三方介入的情形13.2.1第三方介入本合同的情形包括但不限于合同履行过程中的监督、检查、评估、协调等。13.2.2第三方介入应遵循公平、公正、独立的原则,并按照甲乙双方的要求和合同约定履行相关职责。13.3第三方责任13.3.1第三方应按照甲乙双方的约定和合同约定,独立承担因履行监督、检查、评估、协调等职责而产生的权利义务。13.3.2第三方不得干预甲乙双方正常的合同履行,不得损害甲乙双方的合法权益。13.4第三方责任限额13.4.1甲乙双方应与第三方明确约定其责任限额,包括但不限于赔偿限额、责任范围等。13.4.2第三方在履行监督、检查、评估、协调等职责时,因过失导致甲乙双方损失的,应按照约定承担相应的赔偿责任。13.4.3第三方在履行职责过程中,故意导致甲乙双方损失的,应承担无限连带责任。14.第三方与甲乙方的关系14.1第三方与甲方关系14.1.1第三方与甲方之间的关系应基于合同约定和法律法规的规定。14.1.2第三方应保持独立性,不得与甲方存在利益冲突。14.2第三方与乙方关系14.2.1第三方与乙方之间的关系应基于合同约定和法律法规的规定。14.2.2第三方应保持独立性,不得与乙方存在利益冲突。14.3第三方与其他各方关系14.3.1第三方与其他各方之间的关系应基于合同约定和法律法规的规定。14.3.2第三方应保持独立性,不得与其他各方存在利益冲突。15.第三方介入的变更与解除15.1第三方介入的变更15.1.1如甲乙双方同意变更第三方介入的内容,应签订书面变更协议。15.1.2变更第三方介入的内容应遵循本合同的变更程序。15.2第三方介入的解除15.2.1如甲乙双方同意解除第三方介入,应签订书面解除协议。15.2.2解除第三方介入应遵循本合同的解除程序。16.第三方介入的违约责任16.1第三方违约责任16.1.1第三方未按照合同约定履行监督、检查、评估、协调等职责的,应承担违约责任。16.1.2第三方故意或过失导致甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。16.2甲乙双方与第三方之间的争议解决16.2.1甲乙双方与第三方之间的争议应通过友好协商解决。16.2.2如协商不成,甲乙双方可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:原施工合同2.附件二:变更协议书3.附件三:变更后的工程图纸4.附件四:变更后的工程量清单5.附件五:第三方介入协议6.附件六:监理合同7.附件七:审计合同8.附件八:政府相关部门批准文件9.附件九:其他相关协议和文件附件的详细要求和说明:1.附件一:原施工合同本附件应包括原施工合同的全部内容,包括但不限于合同条款、工程范围、工程设计、工程进度、工程费用等。2.附件二:变更协议书本附件应详细记录变更的内容、理由及对原合同的影响,并由甲乙双方签字盖章确认。3.附件三:变更后的工程图纸本附件应包括变更后的工程图纸的全部内容,并标明变更部分。4.附件四:变更后的工程量清单本附件应详细列出变更后的工程量清单,包括变更项目的名称、数量、单价等。5.附件五:第三方介入协议本附件应明确第三方介入的内容、职责、责任限额等,并由甲乙双方和第三方签字盖章确认。6.附件六:监理合同本附件应包括监理合同的全部内容,包括但不限于监理的范围、监理的职责、监理的费用等。7.附件七:审计合同本附件应包括审计合同的全部内容,包括但不限于审计的范围、审计的职责、审计的费用等。8.附件八:政府相关部门批准文件本附件应包括政府相关部门对变更事项的批准文件,包括但不限于施工许可证、规划许可证等。9.附件九:其他相关协议和文件本附件应包括与本合同变更相关的其他协议和文件,包括但不限于补充协议、会议纪要等。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方违约行为及责任认定甲方未按照变更协议的约定履行合同义务的,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例:甲方未按照变更协议的约定按时提供变更后的工程图纸,导致工程进度延误,应承担相应的违约责任。2.乙方违约行为及责任认定乙方未按照变更协议的约定履行合同义务的,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例:乙方未按照变更协议的约定按时提供变更后的工程量清单,导致工程进度延误,应承担相应的违约责任。3.第三方违约行为及责任认定第三方未按照合同约定履行监督、检查、评估、协调等职责的,应承担违约责任。示例:第三方未按照合同约定及时发现工程质量问题,导致损失扩大,应承担相应的违约责任。4.甲方、乙方、第三方共同违约行为及责任认定如甲方、乙方、第三方共同导致合同无法履行,应根据各自的违约程度承担相应的违约责任。示例:甲方、乙方、第三方未能就变更事项达成一致,导致工程无法正常进行,应根据各自的违约程度承担相应的违约责任。全文完。施工合同变更协议模板2本合同目录一览1.合同变更背景与依据1.1变更原因1.2变更依据1.3变更审批流程2.合同变更内容2.1工程范围变更2.2工程量变更2.3工程进度变更2.4工程质量标准变更2.5合同价款变更2.6合同履行期限变更2.7其他条款变更3.合同变更的生效条件3.1双方签字盖章3.2变更协议提交相关部门审批3.3审批通过后生效4.合同变更的履行4.1变更后的合同履行主体4.2变更后的合同履行方式4.3变更后的合同履行时间4.4变更后的合同履行地点4.5变更后的合同履行费用5.合同变更的违约责任5.1变更协议签订后,双方应严格按照变更后的内容履行合同义务5.2若一方违约,应承担违约责任,包括但不限于赔偿对方损失、支付违约金等6.争议解决方式6.1双方应通过友好协商解决合同变更过程中发生的争议6.2若协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼7.合同变更的解除7.1在变更协议生效后,除非法律、法规另有规定,双方不得单方面解除变更协议7.2如双方同意解除变更协议,应签订书面解除协议,并办理相关手续8.保密条款8.1双方应对变更协议的内容予以保密,未经对方同意不得向第三方披露8.2保密期限自变更协议生效之日起至变更协议解除或履行完毕之日止9.合同变更的附件9.1附件一:变更后的工程量清单9.2附件二:变更后的工程进度计划9.3附件三:变更后的合同价款明细表9.4附件四:其他相关文件10.合同变更的生效日期10.1变更协议自双方签字盖章之日起生效10.2生效日期应以书面协议为准11.合同变更的份数11.1本变更协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力12.法律适用12.1本变更协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律13.双方签字盖章13.1变更协议经双方签字盖章后生效13.2签字盖章地点为合同签订地14.其他约定14.1双方在其他方面无其他争议或约定14.2本变更协议未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本变更协议具有同等法律效力第一部分:合同如下:1.合同变更背景与依据1.1变更原因1.2变更依据本变更协议依据原合同的相关条款以及双方的实际履行情况,对原合同的部分内容进行调整。1.3变更审批流程本变更协议自双方签字盖章之日起生效,原合同继续有效。变更后的合同内容与原合同不一致的,以本变更协议为准。本变更协议的签订须经双方授权代表签字并加盖公章,并提交相关部门审批。2.合同变更内容2.1工程范围变更2.2工程量变更2.3工程进度变更2.4工程质量标准变更2.5合同价款变更2.6合同履行期限变更2.7其他条款变更3.合同变更的生效条件3.1双方签字盖章本变更协议经甲乙双方签字盖章后生效。3.2变更协议提交相关部门审批本变更协议签字盖章后,甲乙双方应按约定及时将变更协议提交相关部门审批。3.3审批通过后生效本变更协议自审批通过之日起生效。4.合同变更的履行4.1变更后的合同履行主体变更后的合同履行主体应按本变更协议的约定继续履行合同义务。4.2变更后的合同履行方式变更后的合同履行方式应按本变更协议的约定执行。4.3变更后的合同履行时间变更后的合同履行时间应按本变更协议的约定执行。4.4变更后的合同履行地点变更后的合同履行地点应按本变更协议的约定执行。4.5变更后的合同履行费用变更后的合同履行费用应按本变更协议的约定支付。5.合同变更的违约责任5.1变更协议签订后,双方应严格按照变更后的内容履行合同义务。如一方违约,应承担违约责任,包括但不限于赔偿对方损失、支付违约金等。6.争议解决方式6.1双方应通过友好协商解决合同变更过程中发生的争议。如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。7.合同变更的解除7.1在变更协议生效后,除非法律、法规另有规定,双方不得单方面解除变更协议。7.2如双方同意解除变更协议,应签订书面解除协议,并办理相关手续。8.保密条款8.1双方应对变更协议的内容予以保密,未经对方同意不得向第三方披露。8.2保密期限自变更协议生效之日起至变更协议解除或履行完毕之日止。9.合同变更的附件9.1附件一:变更后的工程量清单9.2附件二:变更后的工程进度计划9.3附件三:变更后的合同价款明细表9.4附件四:其他相关文件10.合同变更的生效日期10.1变更协议自双方签字盖章之日起生效。10.2生效日期应以书面协议为准。11.合同变更的份数11.1本变更协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。12.法律适用12.1本变更协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.双方签字盖章13.1变更协议经双方签字盖章后生效。13.2签字盖章地点为合同签订地。14.其他约定14.1双方在其他方面无其他争议或约定。14.2本变更协议未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本变更协议具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入定义15.1本合同所述第三方是指除甲乙双方外,与本合同有关联但并非合同当事人,参与或协助甲乙双方履行合同义务的自然人、法人或其他组织。15.2第三方可以包括但不限于中介方、咨询方、监理方、验收方、融资方等。16.第三方介入的附加条款16.1甲乙双方同意,第三方介入本合同应基于双方的共同协商,并明确第三方的职责、权利和义务。16.2甲乙双方应与第三方签订书面协议,
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 北京工业大学《健美操》2022-2023学年第一学期期末试卷
- 2024年度IT项目研发外包劳务分包合同
- 自来水施工合同范本 2篇
- 盆景种植技术转让合同(2024版)
- 北京城市学院《线性代数》2021-2022学年第一学期期末试卷
- 二零二四年度加工承揽合同详细描述
- 二零二四年度物业服务合同标的物业项目及服务内容
- 二零二四年度版权代理合同with标的:国内外版权代理服务
- 二零二四年度演出合同:国际艺术家巡回演出代理协议
- 2024年度医疗器械销售有限公司购销合同3篇
- 轴平键强度计算表
- 凯文杜兰特-英语介绍
- 剖宫产术后再次妊娠阴道分娩管理的专家共识
- 溺水的现场救护课件
- 铁路工程挡土墙加固施工平安方案
- 口腔门诊消防疏散应急预案
- 现代汉语语法试题
- 最全的俄语教学课件
- 心血管C0605操作流程
- 团队亮剑精神
- 012. 痴呆( 阿尔茨海默病) 中医护理方案
评论
0/150
提交评论