二零二四年度光伏发电项目EPC合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

二零二四年度光伏发电项目EPC合同本合同目录一览第一条项目概述1.1项目名称1.2项目地点1.3项目规模1.4项目内容第二条合同主体2.1发包人信息2.2承包人信息第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3付款方式及进度第四条项目进度与交付4.1项目实施计划4.2工程进度要求4.3交付标准及时间第五条质量标准与要求5.1质量标准5.2质量保证措施5.3质量检验及验收第六条技术与支持6.1技术要求6.2技术支持与服务第七条保密条款7.1保密内容7.2保密期限7.3违约责任第八条违约责任8.1承包人违约8.2发包人违约8.3违约赔偿方式第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁地点及机构9.3仲裁费用承担第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同终止条件第十一条不可抗力11.1不可抗力事件11.2不可抗力后果处理第十二条税费12.1税费承担12.2税务申报及缴纳第十三条合同的转让与分包13.1合同转让13.2分包管理第十四条其他条款14.1信息披露14.2法律适用14.3合同语言14.4送达地址14.5附件清单第一部分：合同如下：第一条项目概述1.1项目名称：二零二四年度光伏发电项目EPC1.2项目地点：省市县光伏发电项目基地1.3项目规模：兆瓦1.4项目内容：包括但不限于光伏发电项目的规划、设计、采购、施工、调试、验收及质保服务等。第二条合同主体2.1发包人信息2.1.1名称：省市县发展和改革委员会2.1.2地址：省市县路号2.1.3联系人：X2.1.4联系电话：X2.2承包人信息2.2.1名称：X光伏科技有限公司2.2.2地址：省市区路号2.2.3联系人：X2.2.4联系电话：X第三条合同价格3.1合同总价：人民币元整（大写：人民币元整）3.2价格调整机制：双方约定，如遇市场行情变化或政策调整，可按照约定的调整机制进行价格调整。3.3付款方式及进度：3.3.1预付款：合同签订后七个工作日内，发包人支付合同总价款的20%作为预付款。3.3.2进度付款：按照工程进度的实际完成情况，分阶段进行付款，具体付款比例和时间由双方另行约定。3.3.3竣工付款：工程验收合格后，发包人支付合同总价款的60%。3.3.4质保金：合同总价款的20%作为质保金，质保期结束后无质量问题，发包人予以支付。第四条项目进度与交付4.1项目实施计划：详见附件一《项目实施计划》。4.2工程进度要求：承包人应按照项目实施计划约定的时间节点完成工程。4.3交付标准及时间：工程验收合格后，承包人应按照约定的时间交付项目。第五条质量标准与要求5.1质量标准：详见附件二《质量标准》。5.2质量保证措施：承包人应按照质量标准进行施工，并采取必要的质量保证措施。5.3质量检验及验收：工程验收合格后，发包人应按照约定的标准进行验收。第六条技术与支持6.1技术要求：详见附件三《技术要求》。6.2技术支持与服务：承包人应提供技术支持与服务，确保项目的顺利实施。第七条保密条款7.1保密内容：双方在合同执行过程中获取的对方的商业秘密、技术秘密及其他保密信息。7.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。7.3违约责任：违反保密义务的一方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第八条违约责任8.1承包人违约8.1.1承包人未能按照合同约定完成工程，应向发包人支付违约金，违约金计算方式详见附件四《违约金计算方式》。8.1.2承包人未能按照合同约定交付工程，应向发包人支付违约金，违约金计算方式详见附件四《违约金计算方式》。8.1.3承包人未能按照合同约定保证工程质量，应承担修复、重做或赔偿发包人损失的责任。8.2发包人违约8.2.1发包人未能按照合同约定支付预付款、进度付款或质保金，应向承包人支付违约金，违约金计算方式详见附件四《违约金计算方式》。8.2.2发包人未能按照合同约定提供施工场地、施工条件或所需审批手续，应承担由此导致工程延期的一切责任。8.2.3发包人未能按照合同约定履行其他义务，应承担相应的违约责任。8.3违约赔偿方式8.3.1违约方应承担因违约所产生的直接经济损失，并支付合同总价款的10%作为违约金。8.3.2违约方造成对方其他损失的，应承担相应的赔偿责任。8.3.3双方因违约产生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁地点及机构9.2.1双方同意将争议提交仲裁委员会进行仲裁。9.2.2仲裁地点为合同签订地。9.3仲裁费用承担9.3.1仲裁费用包括但不限于仲裁申请费、仲裁员报酬、仲裁庭费用等，由败诉方承担。9.3.2如双方均有责任，仲裁费用按各自责任比例分摊。第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件10.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。10.1.2发包人向承包人支付预付款后，合同正式生效。10.2合同变更程序10.2.1合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。10.2.2合同变更协议经双方签字盖章后生效。10.3合同终止条件10.3.1合同履行完毕，双方办理验收手续，合同即告终止。10.3.2如双方协商一致，可提前终止合同，但应按照约定办理相关手续。第十一条不可抗力11.1不可抗力事件11.1.1不可抗力事件包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、社会事件（如战争、罢工等）及政府行为（如政策调整、审批延迟等）。11.2不可抗力后果处理11.2.1因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，双方应立即协商解决。11.2.2不可抗力事件导致工程延期，双方应按照实际情况调整工程进度计划，并顺延合同履行期限。11.2.3不可抗力事件导致工程成本增加，双方可根据实际情况协商调整合同价格。第十二条税费12.1税费承担12.1.1合同涉及的税费（包括但不限于增值税、所得税等）由承包人承担。12.1.2发包人应依法提供相关税务资料，协助承包人办理税务申报。12.2税务申报及缴纳12.2.1承包人应按照中国税法规定，自行申报并缴纳相关税费。12.2.2承包人应确保税务申报的真实性、准确性和及时性。第十三条合同的转让与分包13.1合同转让13.1.1未经对方书面同意，任何一方不得将合同全部或部分转让给第三方。13.1.2双方同意转让合同的，应当签订书面转让协议，并办理相关手续。13.2分包管理13.2.1第二部分：第三方介入后的修正鉴于本合同在履行过程中可能涉及第三方的介入，包括但不限于中介方、监管方、检测方等，双方特此约定如下附加条款：第一条第三方定义1.1本合同所称第三方，是指除甲乙方之外的，参与或涉及本合同项目实施的其他各方，包括但不限于中介方、监管方、检测方、分包商等。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入本合同项目，应依法程序进行，并取得甲乙双方的同意。2.2甲乙双方应在与第三方签订相关合同时，明确第三方的权利、义务及责任。第三条第三方责任3.1第三方应按照甲乙双方的约定，履行相应的义务，并承担相应的责任。3.2第三方如因履行合同义务发生违约行为，应承担违约责任，并赔偿由此给甲乙双方造成的损失。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲乙方之间的合同关系，不影响甲乙方之间的合同关系。4.2第三方对甲乙方的任何承诺、保证，均视为对甲乙双方的承诺、保证。第五条第三方责任限额5.1甲乙双方应与第三方明确约定其责任限额，以防止第三方承担超出其能力范围的责任。5.2第三方责任限额可采取固定金额、比例赔偿等方式确定，具体限额由甲乙双方根据项目实际情况协商确定。第六条第三方违约处理6.1第三方如发生违约行为，甲乙双方应协商解决；协商不成的，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。6.2第三方违约导致甲乙双方损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。第七条第三方权益保护7.1甲乙双方应保障第三方的合法权益，包括但不限于合同履行、费用结算等。7.2甲乙双方不得因合同履行过程中与第三方的纠纷，影响合同的履行。第八条第三方资料提供8.1甲乙双方应按照合同约定，向第三方提供必要的资料、信息和支持。8.2第三方应按照合同约定，妥善保管甲乙双方提供的资料、信息，不得泄露给无关方。第九条第三方合规性要求9.1第三方应遵守中国法律法规，不得违法从事与合同有关的活动。9.2第三方应按照合同约定，履行环保、安全、质量等合规性要求。第十条合同转让或分包10.1第三方如需将合同转让或分包给其他方，应取得甲乙双方的书面同意。10.2第三方转让或分包合同，应确保合同条款不变，且新的合同主体应承担原合同主体的权利、义务及责任。第十一条争议解决11.1第三方与甲乙双方之间因合同履行发生的争议，应通过友好协商解决。11.2如协商不成，任何一方均可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条合同的生效、变更与终止12.1第三方与甲乙双方签订的合同，自双方签字盖章之日起生效。12.2合同的变更与终止，按照甲乙双方签订的合同约定办理。本附加条款与本合同具有同等法律效力，如本附加条款与本合同有冲突之处，以本附加条款为准。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《项目实施计划》详细描述项目的实施步骤、时间表、关键节点等信息。附件二：《质量标准》详细列出工程质量的标准和要求，包括材料、设备、施工等方面的具体标准。附件三：《技术要求》详细描述项目所涉及的技术要求，包括设计、施工、验收等方面的技术细节。附件四：《违约金计算方式》详细说明违约金的计算方式，包括计算基数、比例、计算公式等。附件五：《第三方资质证明》提供第三方的资质证明文件，包括营业执照、资质证书等。附件六：《第三方责任限额协议》明确第三方的责任限额，包括赔偿金额、赔偿比例等。附件七：《环保、安全、质量合规性文件》提供第三方遵守环保、安全、质量等相关法规的文件证明。附件八：《合同转让或分包协议》第三方与甲乙双方签订的合同转让或分包的书面协议。说明二：违约行为及责任认定：1.未能按照合同约定完成工程或交付工程。2.未能按照合同约定保证工程质量。3.未能按照合同约定提供技术支持与服务。4.未能按照合同约定履行保密义务。5.未能按照合同约定支付预付款、进度付款或质保金。6.未能按照合同约定提供施工场地、施工条件或所需审批手续。7.未经对方同意，擅自将合同转让或分包给第三方。违约责任认定标准：1.违约金：按照附件四《违约金计算方式》的约定，计算违约金。2.赔偿损失：根据违约行为导致的实际损失，包括但不限于直接经济损失、第三方索赔等。3.质保金扣除：如工程存在质量问题，可以从质保金中扣除相应的金额用于修复