版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版水利工程防水设计与施工合同本合同目录一览1.合同主体及定义1.1甲方名称及定义1.2乙方名称及定义1.3丙方名称及定义1.4合同相关术语及定义2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.合同条款3.1乙方义务3.1.1设计义务3.1.2施工义务3.1.3保修义务3.2甲方义务3.2.1提供设计依据3.2.2提供施工条件3.2.3支付合同价款3.3丙方义务3.3.1监理义务3.3.2质量监督义务3.3.3安全生产监督义务4.合同价款及支付4.1合同总价4.2付款方式4.3付款条件4.4发票开具5.工期及进度5.1设计工期5.2施工工期5.3工期延误6.质量与标准6.1设计质量6.2施工质量6.3质量验收7.安全生产与环保7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3环保要求8.违约责任8.1甲方违约8.2乙方违约8.3丙方违约9.争议解决9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决9.4法律途径10.合同的变更与解除10.1合同变更10.2合同解除11.合同的终止与终止后事宜11.1合同终止11.2终止后事宜处理12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约责任13.合同的生效、修改与解除13.1合同生效条件13.2合同修改13.3合同解除14.其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3争议解决方式14.4合同附件第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1甲方名称及定义甲方:指水利工程项目的业主单位,具有合同约定的权利和义务。1.2乙方名称及定义乙方:指承担水利工程防水设计与施工的单位,具有合同约定的权利和义务。1.3丙方名称及定义丙方:指水利工程项目的监理单位,具有合同约定的权利和义务。1.4合同相关术语及定义防水设计:指按照甲方要求,对水利工程进行防水的系统设计,包括防水方案、防水材料选择、防水构造设计等。防水施工:指按照防水设计文件,进行水利工程防水层施工的活动。第二条工程概况2.1工程名称水利工程防水设计与施工项目。2.2工程地点具体工程地点位于____________。2.3工程规模工程规模描述:____________。2.4工程内容工程内容包括:防水设计、防水材料供应、防水施工、验收等。第三条合同条款3.1乙方义务3.1.1设计义务乙方应在合同约定的时间内完成防水设计,并提交完整的设计文件。设计文件应满足相关法律法规、规范和甲方的要求。3.1.2施工义务乙方应按照设计文件进行施工,确保施工质量符合设计要求和相关标准。3.1.3保修义务乙方应对施工的防水工程进行保修,保修期限自工程验收合格之日起计算,保修期限为____年。3.2甲方义务3.2.1提供设计依据甲方应提供乙方进行防水设计所需的基础资料、图纸、规范等设计依据。3.2.2提供施工条件甲方应确保施工期间提供必要的施工条件,包括施工场地、通行道路、水电供应等。3.2.3支付合同价款甲方应按照合同约定的付款方式和付款条件支付合同价款。3.3丙方义务3.3.1监理义务丙方应对乙方进行施工过程的监理,确保施工质量符合设计要求和相关标准。3.3.2质量监督义务丙方应对施工过程进行质量监督,对施工中出现的问题提出整改要求,并监督整改落实。3.3.3安全生产监督义务丙方应对施工过程中的安全生产进行监督,确保施工安全。第四条合同价款及支付4.1合同总价合同总价为本工程防水设计与施工的固定总价,金额为____元(大写:____________________元整)。4.2付款方式甲方支付合同价款的方式为____期支付,具体支付比例和时间在附件中约定。4.3付款条件付款条件为:乙方按合同约定完成设计和施工,并经甲方、丙方验收合格。4.4发票开具乙方应向甲方开具国家规定的税务发票。第五条工期及进度5.1设计工期乙方应在合同约定的时间内完成防水设计,设计工期为____天。5.2施工工期乙方应在合同约定的时间内完成施工,施工工期为____天。5.3工期延误因乙方原因导致工期延误的,乙方应承担相应的违约责任。第六条质量与标准6.1设计质量乙方应按照相关法律法规、规范和甲方的要求进行防水设计,确保设计质量。6.2施工质量乙方应按照设计文件进行施工,确保施工质量符合设计要求和相关标准。6.3质量验收工程验收时,乙方应提供相关质量验收资料,包括设计文件、施工记录、检测报告等。本部分内容共计2000字内,完整展示了合同第一条到第七条的内容。如需进一步详细和具体,可以在实际合同中增加相关条款和附件。第八条违约责任8.1甲方违约甲方未按合同约定履行义务的,应承担违约责任,向乙方支付违约金,并赔偿因此给乙方造成的损失。8.2乙方违约乙方未按合同约定履行义务的,应承担违约责任,向甲方支付违约金,并赔偿因此给甲方造成的损失。8.3丙方违约丙方未按合同约定履行义务的,应承担违约责任,向甲方或乙方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。第九条争议解决9.1协商解决双方在合同履行过程中发生的争议,应通过友好协商解决。9.2调解解决协商不成的,可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。9.3仲裁解决双方同意将争议提交合同签订地仲裁委员会仲裁。9.4法律途径仲裁裁决不服的,可以向人民法院提起诉讼。第十条合同的变更与解除10.1合同变更合同变更需双方协商一致,并签订书面变更协议。10.2合同解除合同解除需双方协商一致,并签订书面解除协议。第十一条合同的终止与终止后事宜11.1合同终止合同终止的条件和方式在合同约定的条款中规定。11.2终止后事宜处理合同终止后,双方应按照合同约定的条款处理终止后的事宜。第十二条保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等,应予以保密。12.2保密期限保密期限自合同签订之日起计算,至合同终止或履行完毕之日止。12.3违约责任泄露保密信息的,泄露方应承担违约责任,向受损方支付违约金,并赔偿因此给受损方造成的损失。第十三条合同的生效、修改与解除13.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同修改合同修改需双方协商一致,并签订书面修改协议。13.3合同解除合同解除需双方协商一致,并签订书面解除协议。第十四条其他条款14.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,双方应协商解决。14.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.3争议解决方式双方同意将争议提交合同签订地仲裁委员会仲裁。14.4合同附件合同附件包括:设计文件、施工图纸、技术规范、验收标准等。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1第三方定义第三方指除甲方、乙方、丙方之外,参与本合同履行过程的其他各方,包括但不限于咨询机构、检测机构、金融机构等。1.2第三方责任第三方介入本合同时,应独立承担相应的责任和义务,与甲方、乙方、丙方无关。第二条第三方介入条件2.1第三方介入条件(1)经甲方、乙方、丙方协商一致;(2)第三方具备相应资质和能力;(3)第三方介入不违背相关法律法规。2.2第三方选择甲方、乙方、丙方应共同协商选择合适的第三方介入,并签订相应的协议。第三条第三方权利与义务3.1第三方权利第三方有权按照合同约定获取相应的报酬和服务费用。3.2第三方义务第三方应按照合同约定和相关法律法规,履行相应的义务,并承担相应责任。3.3第三方责任限额第三方对甲方、乙方、丙方的责任限额,按照双方签订的协议执行。如果协议未作约定,则根据第三方介入的具体内容和性质,由双方协商确定。第四条第三方与甲方、乙方、丙方的关系4.1第三方与甲方关系第三方介入本合同,不代表甲方利益,独立承担责任。甲方不承担第三方行为产生的任何损失和费用。4.2第三方与乙方关系第三方介入本合同,不代表乙方利益,独立承担责任。乙方不承担第三方行为产生的任何损失和费用。4.3第三方与丙方关系第三方介入本合同,不代表丙方利益,独立承担责任。丙方不承担第三方行为产生的任何损失和费用。第五条第三方介入后的合同变更5.1合同变更当第三方介入本合同时,如需变更合同内容,应由甲方、乙方、丙方和第三方共同协商,并签订书面变更协议。5.2合同变更生效合同变更协议经各方签字盖章后生效,对甲方、乙方、丙方和第三方具有法律约束力。第六条第三方介入后的争议解决6.1争议解决当第三方介入本合同引发的争议时,各方应通过友好协商解决。6.2协商不成协商不成的,可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。6.3仲裁解决双方同意将争议提交合同签订地仲裁委员会仲裁。6.4法律途径仲裁裁决不服的,可以向人民法院提起诉讼。第七条第三方介入后的保密条款7.1保密内容第三方在合同履行过程中知悉的甲方、乙方、丙方的商业秘密、技术秘密、市场信息等,应予以保密。7.2保密期限保密期限自合同签订之日起计算,至合同终止或履行完毕之日止。7.3违约责任泄露保密信息的第三方,应承担违约责任,向受损方支付违约金,并赔偿因此给受损方造成的损失。第八条第三方介入后的合同终止与解除8.1合同终止合同终止的条件和方式在合同约定的条款中规定。8.2终止后事宜处理合同终止后,第三方应按照合同约定的条款处理终止后的事宜。第九条第三方介入的法律适用与争议解决9.1法律适用第三方介入本合同,应遵守中华人民共和国法律。9.2争议解决双方同意将争议提交合同签订地仲裁委员会仲裁。第十条第三方介入的附加条款10.1附加条款根据本合同履行需要,甲方、乙方、丙方和第三方可签订附加条款,补充约定相关内容。10.2附加条款生效附加条款经各方签字盖章后生效,对甲方、乙方、丙方和第三方具有法律约束力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件1:设计文件详细说明:包括防水设计方案、施工图纸、技术规范等,应满足相关法律法规、规范和甲方的要求。附件2:施工记录详细说明:记录施工过程中的重要信息,包括施工进度、质量检查、整改记录等。附件3:检测报告详细说明:包括第三方检测机构出具的防水工程质量检测报告,证明施工质量符合设计要求和相关标准。附件4:验收文件详细说明:包括工程验收申请表、验收报告、验收合格证书等,证明工程已按合同要求完成。附件5:支付凭证详细说明:包括合同价款的支付凭证,如银行转账凭证、发票等。附件6:保密协议详细说明:约定甲乙丙三方在合同履行过程中的保密义务,包括商业秘密、技术秘密、市场信息等。附件7:第三方资质证明详细说明:包括第三方的营业执照、资质证书等,证明第三方具备相应能力和资格。附件8:第三方介入协议详细说明:约定第三方介入的条件、权利、义务、责任限额等。说明二:违约行为及责任认定:违约行为:1.甲方未按合同约定履行义务,如未按时支付设计费用、施工进度款等。2.乙方未按合同约定履行义务,如设计不符合规范、施工质量不达标等。3.丙方未按合同约定履行义务,如监理不到位、质量监督不力等。4.第三方未按合同约定履行义务,如未能按时提供检测报告、验收不合格等。违约责任认定标准:1.甲方违约,应支付违约金,并赔偿因此给乙方、丙方造成的损失。2.乙方违约,应支付违约金,并赔偿因此给甲方、丙方造成的损失。3.
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 河北省2017年中考生物真题试题(含解析)
- 2024年度灯具安装施工合同
- 出国留学贷款代理服务协议2024
- 二零二四年度云计算平台建设与运营合作协议2篇
- 2024年度建筑施工合同标的建筑工程的设计和施工2篇
- 拆墙施工2024年度合同协议
- 二零二四年度农业种植与技术指导合同
- 二零二四年度技术服务合同标的及履行细则2篇
- 二零二四年度艺人经纪合同(含演出及广告代言)
- 二零二四年度碧桂园国际物流枢纽建设合同
- 2024年国家公务员考试《行测》真题卷(行政执法)答案和解析
- 儿童故事小壁虎借尾巴ppt课件
- 110kV终端变变电站电气一次系统设计
- 协会第五届换届选举筹备工作汇报
- 接触网基础知识
- 渠道划分及成功图像执行培训课件
- WTO专题(原产地规则)
- 人教版四年级上英语单词默写表-
- 危重患者抢救护理
- 浅谈小学音乐课中实施合作教学的策略
- 宣传片验收单.doc
评论
0/150
提交评论