建设工程施工合同铁路工程

建设工程施工合同铁路工程合同编号：__________甲方基本信息：（甲方名称）：____________________（联系地址）：____________________（联系方式）：____________________（联系人）：____________________乙方基本信息：（乙方名称）：____________________（联系地址）：____________________（联系方式）：____________________（联系人）：____________________第一章：工程概况第一条工程描述（工程名称）：铁路建设工程（工程地点）：____________________（工程范围）：包括但不限于路基、桥涵、轨道、电气化等工程内容。第二条工程期限1.工程开工日期：____年____月____日2.工程竣工日期：____年____月____日3.工程总工期：____天第三条工程质量1.工程质量标准：符合国家铁路工程相关标准及行业规定。2.工程质量保证：乙方应按合同约定对工程质量承担保证责任。第二章：合同价款及支付第四条合同价款1.合同总价款：人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。2.合同价款支付方式：按工程进度支付。第五条工程进度付款1.乙方完成工程量的____%，甲方支付合同总价款的____%。2.付款方式：银行转账。3.付款期限：收到乙方提供的有效发票和进度报告后，甲方应在____个工作日内支付相应款项。第三章：工程变更及调整第六条工程变更1.工程变更范围：包括但不限于工程设计变更、施工方法变更等。2.工程变更程序：甲方或乙方提出变更申请，经双方协商一致后，签订书面变更协议。第七条工程调整1.工程调整原因：包括但不限于设计变更、材料价格变动等。2.工程调整程序：按第六条工程变更程序执行。第四章：工程质量管理第八条质量管理1.乙方应建立健全质量管理体系，保证工程质量符合合同约定。2.甲方有权对工程质量进行监督、检查，并提出整改要求。第九条隐蔽工程验收1.乙方在完成隐蔽工程后，应及时通知甲方进行验收。2.甲方应在接到通知后____个工作日内进行验收，并在验收合格后签署验收报告。第五章：安全生产及环境保护第十条安全生产1.乙方应遵守国家及地方安全生产法律法规，保证施工安全。2.乙方应制定安全生产措施，并对施工现场进行安全管理。第十一条环境保护1.乙方应遵守国家及地方环境保护法律法规，采取有效措施防止施工过程中的环境污染。2.乙方应负责施工现场的环保设施建设和运行，保证施工结束后环境恢复原状。（合同继续编写中，后续章节将在后续回复中提供。）第六章：工期延误及违约责任第十二条工期延误1.因不可抗力因素导致工期延误的，乙方不承担违约责任。2.因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担违约责任，并向甲方支付违约金。违约金计算方式为：合同总价款×0.05%×延误天数。第十三条违约责任1.甲方未按约定支付合同价款的，应向乙方支付违约金。违约金计算方式为：应付款项×0.05%×逾期天数。2.乙方未按约定完成工程或工程质量不符合合同约定的，应承担违约责任，并按照甲方要求进行整改。第七章：材料设备供应第十四条材料设备供应1.甲方负责提供本工程所需的材料设备，并保证材料设备的质量符合合同要求。2.乙方应按照甲方提供的材料设备清单进行施工，并对其质量负责。第十五条材料设备验收1.乙方在收到甲方提供的材料设备后，应及时进行验收。2.如验收发觉材料设备不符合合同要求，乙方有权拒绝使用，并要求甲方更换。第八章：工程保修及维护第十六条工程保修1.乙方对工程实行保修制度，保修期为工程竣工之日起____年。2.保修期内，如因乙方原因导致工程出现质量问题，乙方应免费维修。第十七条工程维护1.保修期届满后，甲方有权选择与乙方续签维护合同。2.乙方应按维护合同约定，提供工程维护服务。第九章：争议解决第十八条争议解决方式1.双方在合同履行过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。2.如协商不成，双方同意将争议提交至（仲裁委员会/人民法院）进行仲裁/诉讼。第十九条争议解决地点双方同意在（甲方所在地/乙方所在地）的仲裁委员会/人民法院进行仲裁/诉讼。第十章：其他条款第二十条保密条款1.双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密，应予以严格保密。2.保密期限自合同签订之日起算，至合同履行完毕之日止。第二十一条合同解除1.双方同意，如一方严重违反合同约定，另一方有权解除合同。2.合同解除后，双方应按合同约定承担相应责任。第二十二条合同的变更和补充1.本合同的变更和补充，须经双方协商一致，并以书面形式签订。2.变更和补充协议与本合同具有同等法律效力。（合同继续编写中，后续章节将在后续回复中提供。）第十一章：知识产权第二十三条知识产权归属1.乙方在施工过程中产生的技术创新、设计改进等知识产权，归乙方所有。2.甲方使用乙方知识产权时，应支付相应使用费。第二十四条知识产权保护双方应尊重对方知识产权，不得侵犯对方合法权益。第十二章：保险第二十五条保险责任1.乙方应购买工程一切险，保险期限自工程开工之日起至工程竣工之日止。2.甲方应购买工程第三方责任险，保险期限同上。第二十六条保险赔偿1.发生保险时，乙方应向保险公司提出索赔。2.甲方应协助乙方办理保险理赔事宜。第十三章：不可抗力第二十七条不可抗力定义不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。第二十八条不可抗力处理1.发生不可抗力事件，受影响方应立即通知对方，并提供相关证明。2.双方根据不可抗力事件对合同履行的影响，协商确定减免责任或延长工期。第十四章：合同终止及解除第二十九条合同终止1.合同履行完毕，双方权利义务终止。2.合同终止后，双方应按合同约定办理结算手续。第三十条合同解除1.双方同意，如一方严重违约，另一方有权解除合同。2.合同解除后，双方应按合同约定承担相应责任。第十五章：一般条款第三十一条法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第三十二条通知1.双方发出的通知应以书面形式，并通过邮寄、传真或邮件等方式送达对方。2.通知自送达对方之日起生效。第三十三条合同附件本合同附件包括但不限于工程量清单、图纸等，与本合同具有同等法律效力。签字部分：甲方：_________