工程劳务分包协议书样式

合同编号：__________工程劳务分包协议书鉴于：3.业主同意将分包工程分包给分包商，分包商同意接受业主的管理和监督，并按照本分包协议的约定完成分包工程；双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1分包工程名称：_______；1.2分包工程地点：_______；1.3分包工程内容：_______；1.4分包工程工期：自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。第二条劳务分包范围2.1分包商应按照业主提供的施工图纸、施工方案和技术要求，完成分包工程所需的全部劳务工作。2.2分包商应承担分包工程范围内所有施工人员的工资、福利、保险、培训、交通、住宿等一切费用。2.3分包商应按照业主的要求，提供分包工程所需的施工材料、设备、工具等，并承担相应费用。第三条劳务报酬3.1业主应按照本分包协议的约定，向分包商支付劳务报酬。3.2劳务报酬的计算方式如下：（1）按工程量计算：根据业主提供的工程量清单，按照实际完成的工程量计算劳务报酬；（2）按工程进度支付：根据工程进度，按照业主与分包商约定的比例支付劳务报酬；（3）按其他方式：双方可在本分包协议中约定其他支付方式。3.3业主应在支付劳务报酬时，扣除分包商应承担的税金、费用等。第四条施工质量管理4.1分包商应按照业主提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，确保分包工程的质量符合相关法律法规和行业标准。4.2分包商应建立健全质量管理体系，加强对施工人员的质量教育和培训，提高施工质量。4.3业主有权对分包工程的施工质量进行监督检查，发现质量问题应及时通知分包商进行整改。第五条安全生产管理5.1分包商应严格遵守国家关于安全生产的法律、法规和业主的安全生产管理制度，确保施工过程中的安全生产。5.2分包商应建立健全安全生产责任制度，明确安全生产责任人，加强对施工人员的安全生产教育和培训。5.3业主有权对分包工程的安全生产进行监督检查，发现安全生产问题应及时通知分包商进行整改。第六条违约责任6.1双方应严格履行本分包协议的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2分包商未按照约定完成分包工程，业主有权解除本分包协议，并要求分包商支付违约金。6.3业主未按照约定支付劳务报酬，分包商有权解除本分包协议，并要求业主支付违约金。第七条争议解决7.1双方在履行本分包协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本分包协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，双方各执一份。8.2本分包协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本分包协议具有同等法律效力。甲方（业主）：乙方（分包商）：签订日期：_______年_______月_______日注意事项及解决办法：1.注意事项：（1）在签订分包协议前，双方应认真审查对方的资质、业绩和信誉，确保对方具备完成分包工程的能力和条件；（2）明确分包工程的范围和内容，避免因模糊不清而导致的纠纷；（3）合理约定劳务报酬的计算方式和支付时间，确保双方的权益；（4）加强对施工质量和安全生产的管理，预防和减少质量问题和安全事故的发生；（5）双方应严格遵守本分包协议的约定，履行各自的义务，确保工程顺利进行。2.解决办法：（1）双方发生争议时，通过友好协商解决，寻求共同的利益和解决方案；（2）如协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼，通过法律途径解决争议；（3）在诉讼过程中，双方应按照法律规定和法院的要求，提供证据和证明材料，配合法院审理；（4）根据法院的判决结果，双方应履行相应的义务，承担法律责任。关键词语的法律名词解释：1.劳务分包范围：指分包商应完成的施工工作内容和承担的职责。2.劳务报酬：指分包商完成分包工程所应得的报酬。3.违约金：指一方违约时，向守约方支付的赔偿金。4.安全生产：指在施工过程中，对人员、设备和设施的安全保护。5.争议解决：指双方在履行分包协议过程中发生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式，解决纠纷的过程。特殊应用场合及补充条款：1.紧急工程：当工程需要在短时间内完成时，双方应明确约定加班和加急工作的报酬条款。补充条款：如工程进度加快，导致分包商需加班或增加人员，业主应按加班时间和增加人员数量支付额外报酬。2.工程变更：当主工程的设计或施工方案发生变更，影响分包工程时，双方应协商调整分包工程的范围和报酬。补充条款：如因工程变更导致分包工程范围或劳务报酬发生变化，双方应按实际情况调整并签订补充协议。3.不可抗力：当发生不可抗力事件，如自然灾害、社会事件等，影响分包工程的正常进行时，双方应协商解决。补充条款：如因不可抗力导致分包工程无法按约定完成，双方应根据实际情况协商调整工期和劳务报酬。4.工程质量问题：当分包工程出现质量问题时，分包商应负责修复并承担修复费用。补充条款：如分包工程出现质量问题，分包商应在业主指定期限内修复，并承担由此产生的费用。5.安全事故：如分包工程发生安全事故，分包商应承担相应责任和赔偿。补充条款：如分包工程发生安全事故，分包商应立即报告业主，并承担