04版地面维修施工综合服务合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME04版地面维修施工综合服务合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3合同中术语和定义的解释第二条服务范围和内容2.1乙方提供的服务范围2.2服务内容的具体描述2.3服务的标准和质量要求第三条合同价格和支付方式3.1合同总价3.2支付方式和时间3.3价款调整的条件和方式第四条施工时间和进度4.1施工的开始和结束时间4.2施工进度的要求和安排4.3乙方延误施工的违约责任第五条乙方的义务和责任5.1乙方的施工义务5.2乙方对工程质量的责任5.3乙方对施工安全的责任第六条甲方的义务和责任6.1甲方提供的施工条件6.2甲方对施工进度的配合6.3甲方对乙方违约的处理第七条合同的变更和解除7.1合同变更的条件和程序7.2合同解除的条件和程序7.3因不可抗力导致的变更或解除第八条违约责任8.1乙方违约的责任8.2甲方违约的责任8.3违约赔偿的计算和方法第九条争议解决9.1争议解决的方式9.2仲裁或诉讼的地点和法院9.3仲裁或诉讼的适用法律第十条保密条款10.1保密信息的定义和范围10.2保密义务和期限10.3违反保密条款的后果第十一条合同的生效和终止11.1合同的生效条件11.2合同的终止条件11.3合同终止后的权利和义务处理第十二条法律适用和争议解决12.1合同适用的法律12.2争议解决的方式和地点第十三条其他条款13.1合同的修改和补充13.2合同的传递和生效13.3合同的解除和终止第十四条合同的附件14.1附件的名称和编号14.2附件的内容和效力14.3附件的补充和修改第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址甲方全称：（填写甲方全称），地址：（填写甲方地址）。1.2乙方名称及地址乙方全称：（填写乙方全称），地址：（填写乙方地址）。1.3合同中术语和定义的解释本合同中下列术语和定义：（1）地面维修施工：指对甲方地面进行修复、加固、翻新等工程活动。（2）综合服务：指乙方为甲方提供的与地面维修施工相关的设计、施工、监理等服务。（3）合同金额：指本合同约定的乙方应完成的地面维修施工及综合服务的总价款。（4）施工期限：指乙方按照本合同约定完成地面维修施工的时间期限。第二条服务范围和内容2.1乙方提供的服务范围乙方负责完成甲方约定的地面维修施工及综合服务，具体包括但不限于：（1）施工图设计；（2）施工组织与实施；（3）工程监理；（4）工程验收；（5）保修服务等。2.2服务内容的具体描述（1）乙方根据甲方的需求和实际情况，提供合理的施工方案和设计图纸。（2）乙方按照约定时间、质量要求完成施工，并保证施工过程中的安全和环保。（3）乙方在施工过程中，应严格按照相关法规、标准和技术规范进行操作。（4）乙方在施工结束后，应按照约定进行工程验收，确保工程质量符合甲方要求。2.3服务的标准和质量要求乙方应按照约定的标准和质量要求完成施工，具体包括但不限于：（1）施工材料应符合国家相关标准和质量要求；（2）施工工艺应符合行业标准和甲方要求；（3）工程质量应达到甲方满意，并符合相关法规、标准和技术规范。第三条合同价格和支付方式3.1合同总价本合同总价款为人民币：（填写合同总价款），大写：（填写合同总价款大写）。3.2支付方式和时间甲方支付乙方合同价款的方式为：（填写支付方式，如分期支付、一次性支付等），具体支付时间为：（填写支付时间）。3.3价款调整的条件和方式（1）甲方变更服务内容、工程量或施工要求，导致乙方增加成本的；（2）因政策调整、市场变化等原因，导致乙方成本增加的；（3）双方协商一致的其他调整事项。调整方式为：（填写调整方式，如按比例调整、固定金额调整等）。第四条施工时间和进度4.1施工的开始和结束时间乙方应在本合同约定的施工期限内完成施工，施工开始时间为：（填写开始时间），施工结束时间为：（填写结束时间）。4.2施工进度的要求和安排乙方应按照甲乙双方协商确定的施工计划和进度进行施工，确保按时完成工程。如乙方原因导致施工进度延误，应承担相应的违约责任。4.3乙方延误施工的违约责任乙方如未按照约定的时间和进度完成施工，应按照下列方式承担违约责任：（1）每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价款的千分之一作为违约金；（2）延误超过合同约定的施工期限，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价款的百分之二十作为违约金。第五条乙方的义务和责任5.1乙方的施工义务乙方应按照本合同约定的服务范围、内容和质量要求，按时完成施工。5.2乙方对工程质量的责任乙方应对施工过程中的工程质量进行严格把控，确保工程质量符合约定标准。如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应负责整改并承担相应责任。5.3乙方对施工安全的责任乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和规定进行施工，确保施工过程中的安全。如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担全部责任。第六条甲方的义务和责任6.1甲方提供的施工条件甲方应按照本合同约定，为乙方提供施工所需的现场、设备、材料等条件。6.2甲方对施工进度的配合甲方应按照乙方的施工计划和进度要求，提供必要的配合和支持，确保施工顺利进行。6.3甲方对乙方违约的处理如乙方未按照本合同约定履行义务，甲方有权按照本合同约定的违约责任条款，要求乙方承担违约责任。第八条违约责任8.1乙方违约的责任乙方如未按照本合同约定的服务范围、内容、质量和进度要求履行义务，甲方有权按照本合同约定的违约责任条款，要求乙方承担违约责任。8.2甲方违约的责任甲方如未按照本合同约定的义务履行，乙方有权按照本合同约定的违约责任条款，要求甲方承担违约责任。8.3违约赔偿的计算和方法违约方应按照本合同约定的违约金计算方法和支付方式，向守约方支付违约金。违约金的计算方法为：违约方应支付的违约金=合同总价款×违约天数×违约金比例。第九条争议解决9.1争议解决的方式本合同纠纷的解决方式为：（填写争议解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等）。9.2仲裁或诉讼的地点和法院如选择仲裁，仲裁地点为：（填写仲裁地点）；如选择诉讼，诉讼法院为：（填写诉讼法院）。9.3仲裁或诉讼的适用法律本合同纠纷适用的法律为：（填写适用法律）。第十条保密条款10.1保密信息的定义和范围保密信息是指本合同签订过程中以及合同履行过程中，甲乙双方相互披露的、不为公众所知的、具有商业价值的信息。包括但不限于：合同内容、商业计划、客户信息、技术资料等。10.2保密义务和期限甲乙双方应对保密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。保密期限为：（填写保密期限，如合同签订之日起五年等）。10.3违反保密条款的后果如甲乙双方违反保密条款，泄露保密信息，泄露方应承担违约责任，并赔偿守约方因此遭受的损失。第十一条合同的生效和终止11.1合同的生效条件本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。11.2合同的终止条件11.3合同终止后的权利和义务处理合同终止后，甲乙双方应按照本合同约定处理尚未履行的义务，并结清合同价款、违约金等。第十二条法律适用和争议解决12.1合同适用的法律本合同适用法律为：（填写适用法律）。12.2争议解决的方式和地点如本合同发生争议，甲乙双方应通过协商解决；协商不成的，可以选择（调解、仲裁或诉讼）解决。如选择仲裁，仲裁地点为：（填写仲裁地点）；如选择诉讼，诉讼法院为：（填写诉讼法院）。第十三条其他条款13.1合同的修改和补充本合同的修改和补充应采用书面形式，经甲乙双方共同签署后生效。13.2合同的传递和生效本合同一式（填写份数）份，甲乙双方各执（填写份数）份，具有同等法律效力。13.3合同的解除和终止本合同的解除和终止，应按照本合同约定的解除和终止条件进行，甲乙双方应遵守相关法律法规，确保合同解除和终止的合法性。第十四条合同的附件14.1附件的名称和编号附件名称：（填写附件名称），附件编号：（填写附件编号）。14.2附件的内容和效力附件内容：（填写附件内容），附件自本合同生效之日起具有同等法律效力。14.3附件的补充和修改附件的补充和修改应经甲乙双方共同签署，并作为本合同的组成部分。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念和范围1.1第三方介入的概念第三方介入是指在本合同履行过程中，除甲乙双方外，涉及到的其他方，包括但不限于中介方、监理方、施工分包方等。1.2第三方介入的范围第三方介入的范围包括：（1）协助甲乙双方履行合同义务；（2）对合同履行过程进行监督和管理；（3）提供专业咨询和建议。第二条第三方介入的责任和义务2.1第三方介入的责任第三方介入方应按照甲乙双方的要求和相关法律法规，协助履行合同义务，并对其提供的服务负责。2.2第三方介入的义务第三方介入方应遵守合同约定的保密条款，保护甲乙双方的商业秘密，不得泄露给其他方。第三条第三方介入的权益和利益3.1第三方介入的权益第三方介入方在本合同履行过程中，享有一定的权益，包括但不限于合同履行过程中的知情权、建议权等。3.2第三方介入的利益第三方介入方根据本合同约定，可获得相应的报酬，具体报酬方式和标准由甲乙双方协商确定。第四条第三方介入的违约责任4.1第三方介入方的违约责任如第三方介入方未按照本合同约定的义务履行，应承担违约责任，具体包括但不限于：赔偿因其违约给甲乙双方造成的损失、支付违约金等。4.2甲乙双方的违约责任如甲乙双方未按照本合同约定的义务履行，导致第三方介入方无法正常履行其义务，应承担违约责任。第五条第三方介入的赔偿限额5.1第三方介入方的赔偿限额第三方介入方对于因其违约行为给甲乙双方造成的损失，应承担的赔偿限额为：（填写赔偿限额）。5.2第三方介入方的赔偿计算方法第六条第三方介入的解除和终止6.1第三方介入的解除甲乙双方如需解除第三方介入，应提前（填写提前通知时间）书面通知第三方介入方。6.2第三方介入的终止本合同履行完毕后，第三方介入自动终止。第七条第三方介入与甲乙双方的关系7.1第三方介入与甲乙双方的关系第三方介入方与甲乙双方是独立的法律主体，彼此之间不存在任何隶属关系。7.2第三方介入方的独立性第三方介入方在本合同履行过程中，应保持独立性，不受甲乙双方的不当影响。第八条第三方介入的争议解决8.1第三方介入的争议解决第三方介入方与甲乙双方之间发生的争议，应通过协商解决；协商不成的，可以选择（调解、仲裁或诉讼）解决。8.2第三方介入的争议解决地点和法院如选择仲裁，仲裁地点为：（填写仲裁地点）；如选择诉讼，诉讼法院为：（填写诉讼法院）。8.3第三方介入的争议适用法律第三方介入的争议适用法律为：（填写适用法律）。第九条第三方介入的其他条款9.1第三方介入的修改和补充本合同的修改和补充应采用书面形式，经甲乙双方和第三方介入方共同签署后生效。9.2第三方介入的传递和生效本合同一式（填写份数）份，甲乙双方和第三方介入方各执（填写份数）份，具有同等法律效力。9.3第三方介入的解除和终止本合同的解除和终止，应按照本合同约定的解除和终止条件进行，甲乙双方和第三方介入方应遵守相关法律法规，确保合同解除和终止的合法性。第十条第三方介入的附件10.1附件的名称和编号附件名称：（填写附件名称），附件编号：（填写附件编号）。10.2附件的内容和效力附件内容：（填写附件内容），附件自本合同生效之日起具有同等法律效力。10.3附件的补充和修改附件的补充和修改应经甲乙双方和第三方介入方共同签署，并作为本合同的组成部分。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同2.施工图设计方案3.施工组织设计方案4.工程监理计划5.施工进度计划6.施工安全方案7.工程验收标准8.保密协议9.违约责任条款10.争议解决条款11.第三方介入条款12.施工材料清单13.施工设备清单14.施工人员名单15.施工质量保证书16.施工安全保证书17.施工进度报告18.工程验收报告19.保修服务协议20.合同变更协议21.合同解除协议说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定（1）甲方未按照合同约定支付合同价款，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、承担诉讼费用等。示例：如甲方未按照合同约定的时间支付合同价款，应向乙方支付合同总价款千分之五的违约金。（2）甲方未按照合同约定的时间提供施工条件，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、承担诉讼费用等。示例：如甲方未按照合同约定的时间提供施工条件，应向乙方支付合同总价款千分之五的违约金。2.乙方违约行为及责任认定（1）乙方未按照合同约定完成施工，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、承担诉讼费用等。示例：如乙方未按照合同约定的时间完成施工，应向甲方支付合同总价款千分之五的违约金。（2）乙方未按照合同约定的质量要求完成施工，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、承担诉讼费用等。示例：如乙方未按照合同约定的质量要求完成施工，应向甲方支付合同总价款千分之五的违约金。（3）乙方未按照合同约定的安全要求进行施工，导致安全事故，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、承担诉讼费用等。示例：如乙方未按照合同约定的安全要求进行施工，导致安全事故，应向甲方支付合同总价款千分之五的违约金。3.第三方介入方违约行为及责任认定（1）第三方介入方未按照合同约定履行其义务，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、承担诉讼费用等。示例：如第三方介入方未按照合同约定的时间提供专业咨询和建议，应向甲乙双方支付合同总价款千分之五的违约金。（2）第三方介入方未按照合同约定的保密要求履行其义务，导致甲乙双方的商业秘密泄露，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、承担诉讼费用等。示例：如第三方介入方未按照合同约定的保密要求履行其义务，导致甲乙双方的商业秘密泄露，应向甲乙双方支付合同总价款千分之五的违约金。全文完。04版地面维修施工综合服务合同2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3甲方与乙方之间的定义与关系第二条施工范围与内容2.1施工项目列表2.2施工地点及工期2.3施工标准与质量要求第三条合同价格与支付3.1合同总价3.2支付方式与支付时间表3.3价格调整机制第四条施工前的准备工作4.1甲方提供的条件4.2乙方应完成的准备工作4.3施工前的检查与确认第五条施工过程中的协调与管理5.1施工协调人5.2定期协调会议5.3施工变更及其处理第六条施工安全与环保6.1安全措施与规定6.2安全事故的处理6.3环保要求与措施第七条施工质量控制与验收7.1质量控制流程7.2验收标准与程序7.3质量问题的处理第八条违约责任与赔偿8.1违约行为及责任8.2赔偿金额的计算方法8.3违约责任的免除条件第九条不可抗力9.1不可抗力的定义9.2不可抗力事件的处理9.3不可抗力导致的合同变更或终止第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁地点与机构10.3仲裁决定的执行第十一条合同的变更与终止11.1合同变更的条件11.2合同终止的条件11.3合同终止后的善后处理第十二条保密条款12.1保密信息的定义12.2保密义务及期限12.3违反保密条款的责任第十三条法律适用与争议解决13.1合同适用的法律13.2争议解决方式13.3法律适用与争议解决的优先级第十四条其他条款14.1双方约定的其他事项14.2附件清单14.3合同的生效与失效条件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：×××公司地址：×××市×××区×××路×××号1.2乙方名称：×××施工单位地址：×××市×××区×××路×××号1.3甲方：指合同甲方，即×××公司乙方：指合同乙方，即×××施工单位甲方与乙方：指双方在合同中约定的权利和义务的承担者第二条施工范围与内容2.1施工项目列表1)地面维修2)施工排水系统安装3)施工照明系统安装4)施工标志牌安装2.2施工地点：×××公司项目施工现场工期：自合同签订之日起至××××年××月××日止2.3施工标准与质量要求1)地面维修：按照《×××公司地面维修施工及验收规范》进行施工2)施工排水系统、照明系统、标志牌：按照相关国家标准进行施工第三条合同价格与支付3.1合同总价：人民币××万元整（大写：人民币玖拾捌万元整）3.2支付方式：银行转账支付时间表：1)合同签订后七个工作日内，甲方支付合同总价×%作为预付款2)工程进度达到×%时，甲方支付合同总价×%作为进度款3)工程验收合格后，甲方支付合同总价×%作为尾款3.3价格调整机制：如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格第四条施工前的准备工作4.1甲方提供的条件：1)施工场地及相关设施2)施工图纸及相关技术资料3)施工所需的水、电等资源4.2乙方应完成的准备工作：1)组织施工人员，准备施工设备2)编制施工组织设计，提交甲方审批3)根据甲方提供的资料，做好施工前的现场勘查和施工计划4.3施工前的检查与确认：1)甲方对乙方提交的施工组织设计进行审查2)双方对施工场地、施工图纸等进行现场确认第五条施工过程中的协调与管理5.1施工协调人：甲方指派的施工现场负责人乙方指派的施工现场负责人5.2定期协调会议：双方每周五进行一次施工现场协调会议，解决施工过程中的问题5.3施工变更及其处理：如遇施工变更，双方应及时沟通，协商确定变更内容和费用第六条施工安全与环保6.1安全措施与规定：乙方应按照相关法律法规和甲方要求，制定施工安全措施和规定6.2安全事故的处理：如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照甲方要求进行处理6.3环保要求与措施：乙方应按照相关法律法规和甲方要求，做好施工现场的环保工作第八条违约责任与赔偿8.1违约行为及责任1)若乙方未能按合同约定完成施工，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价×%。2)若甲方未能按合同约定支付款项，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的日千分之五。3)若一方违反合同约定的其他条款，应承担相应的违约责任。8.2赔偿金额的计算方法：根据违约程度和损失大小，双方协商确定赔偿金额。8.3违约责任的免除条件：不可抗力导致的一方违约，不承担违约责任。第九条不可抗力9.1不可抗力的定义：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。9.2不可抗力事件的处理：双方应及时沟通，协商确定不可抗力事件的影响和处理方案。9.3不可抗力导致的合同变更或终止：如不可抗力事件持续发生，导致合同无法履行，双方可协商变更或终止合同。第十条争议解决10.1争议解决方式：双方通过友好协商解决，协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2仲裁地点与机构：如双方同意仲裁，仲裁地点为合同签订地，仲裁机构为×××仲裁委员会。10.3仲裁决定的执行：仲裁裁决生效后，双方应按照裁决结果履行合同义务。第十一条合同的变更与终止11.1合同变更的条件：双方协商一致，且变更内容不违反相关法律法规。11.2合同终止的条件：1)工程验收合格，合同约定的施工内容全部完成。2)不可抗力导致合同无法履行。3)双方协商一致终止合同。11.3合同终止后的善后处理：双方按照合同约定和相关法律法规，处理合同终止后的相关事宜。第十二条保密条款12.1保密信息的定义：合同内容及双方商业秘密等信息。12.2保密义务及期限：双方在合同履行过程中，对保密信息予以保密，保密期限为合同终止后三年。12.3违反保密条款的责任：违约方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十三条法律适用与争议解决13.1合同适用的法律：中华人民共和国法律。13.2争议解决方式：如双方未能在争议发生前协商解决，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。13.3法律适用与争议解决的优先级：如本合同的任何条款与中华人民共和国法律相抵触，该条款将按法律的规定执行，其他条款仍然有效。第十四条其他条款14.1双方约定的其他事项：1)乙方施工人员进入甲方场所，应遵守甲方的规章制度。2)乙方施工期间，应确保施工现场的安全、卫生。3)工程验收合格后，乙方应按照甲方要求进行保修。14.2附件清单：1)施工图纸及相关技术资料2)施工组织设计3)施工所需材料清单14.3合同的生效与失效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效，合同终止后失效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方：指除甲方和乙方之外，参与或涉及本合同履行过程的各方，包括但不限于中介方、监理方、政府部门、供应商等。1.2第三方介入：指第三方在合同履行过程中，对合同的履行产生影响，包括但不限于提供服务、监督、审查等。第二条第三方介入的程序与条件2.1甲方应在合同签订后五个工作日内，向乙方提供第三方的相关信息，包括但不限于名称、联系方式、职责等。2.2乙方应在第三方介入前，与甲方沟通确认第三方的介入事项，包括但不限于介入的时间、地点、内容等。2.3第三方介入时，乙方应遵守相关法律法规和甲方的规章制度，配合第三方的工作，确保合同的顺利履行。第三条第三方介入的责任与义务3.1第三方应按照合同约定和相关法律法规，履行其职责，确保合同的顺利履行。3.2第三方介入过程中，如发生安全事故、质量问题等，第三方应承担相应的责任。3.3第三方不得利用介入机会，侵犯甲方和乙方的商业秘密、知识产权等权益。第四条第三方介入的赔偿责任4.1如第三方未按合同约定履行职责，导致甲方或乙方损失的，甲方或乙方有权要求第三方承担赔偿责任。4.2第三方赔偿责任的计算方法：根据甲方或乙方的实际损失金额，由第三方承担。第五条第三方介入的争议解决5.1双方与第三方之间因合同履行产生的争议，应通过友好协商解决。5.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第六条第三方介入的保密义务6.1第三方应对在介入过程中获得的甲方和乙方信息予以保密，保密期限为合同终止后三年。6.2第三方违反保密义务的，应承担违约责任，赔偿甲方和乙方因此遭受的损失。第七条第三方介入的终止条件7.1第三方介入完成后，如不再参与合同履行，双方可协商终止第三方介入。7.2第三方未按合同约定履行职责，经甲方或乙方催告后仍不改正的，甲方或乙方有权终止第三方介入。第八条第三方与其他各方的关系8.1第三方介入时，不代表甲方或乙方，仍独立承担其责任。8.2甲方和乙方与第三方之间的权利义务，不影响双方之间的合同履行。第九条第三方的责任限额9.1第三方介入的责任限额，由甲方和乙方在合同中约定，包括但不限于赔偿限额、责任范围等。9.2甲方和乙方应根据合同履行过程中第三方的实际作用，合理确定责任限额。第十条甲方和乙方的权利与义务10.1甲方应按照合同约定，提供第三方的相关信息。10.2乙方应遵守相关法律法规和甲方的规章制度，配合第三方的工作。10.3