监控个人施工合同模板

监控个人施工合同模板第一篇范文：合同编号：__________

合同当事人：

甲方（施工方）：__________

乙方（业主方）：__________

鉴于甲方因__________项目需要，委托乙方进行施工，双方经友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：__________

1.2项目地点：__________

1.3施工内容：__________

1.4施工工期：__________

二、合同标的

2.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和施工要求，完成本合同的施工任务。

2.2乙方应保证施工质量符合国家有关质量标准，并承担因施工质量问题引起的维修、赔偿等责任。

2.3乙方应按照甲方的要求，在施工过程中采取必要的环保、安全措施，确保施工安全、环保。

三、合同价款

3.1本合同总价为人民币__________元。

3.2乙方在施工过程中，因甲方原因导致工期延误、工程量增加等，经双方协商一致，可调整合同价款。

3.3乙方在施工过程中，因自身原因导致工期延误、工程量增加等，自行承担增加的工程款。

四、付款方式

4.1甲方在合同签订后__________日内支付合同总价_________%的预付款。

4.2乙方在完成施工任务后__________日内，向甲方提交竣工结算报告，甲方在收到报告后__________日内支付合同总价_________%的进度款。

4.3乙方在工程验收合格后__________日内，向甲方提交竣工资料，甲方在收到资料后__________日内支付合同总价_________%的尾款。

五、施工进度

5.1乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。

5.2乙方在施工过程中，因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应责任。

5.3乙方在施工过程中，因自身原因导致工期延误，自行承担相应责任。

六、工程验收

6.1工程验收分为隐蔽工程验收、中间验收和竣工验收。

6.2隐蔽工程验收：在施工过程中，乙方应按照甲方的要求进行隐蔽工程验收，甲方应在验收合格后签字确认。

6.3中间验收：在施工过程中，甲方有权对部分工程进行中间验收，乙方应积极配合。

6.4竣工验收：在工程竣工验收前，乙方应向甲方提交竣工验收申请，甲方应在收到申请后__________日内组织验收。

七、违约责任

7.1甲方违约责任：

（1）因甲方原因导致工期延误，每延误一日，甲方应向乙方支付__________元违约金。

（2）因甲方原因导致工程量增加，甲方应承担相应增加的工程款。

（3）甲方未按时支付款项，每延误一日，甲方应向乙方支付__________%的滞纳金。

7.2乙方违约责任：

（1）因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付__________元违约金。

（2）因乙方原因导致工程量增加，乙方自行承担相应增加的工程款。

（3）乙方未按时提交竣工资料，每延误一日，乙方应向甲方支付__________元违约金。

八、争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他

9.1本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

附件：

1.施工图纸

2.技术规范

3.环保、安全措施

4.隐蔽工程验收记录

5.中间验收记录

6.竣工验收报告

7.竣工资料

8.甲方提供的其他相关资料

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

合同当事人：

甲方（业主方）：__________

乙方（施工方）：__________

丙方（监理方）：__________

鉴于甲方因__________项目需要，委托乙方进行施工，为确保施工质量和进度，特聘请丙方担任监理工作，三方经友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：__________

1.2项目地点：__________

1.3施工内容：__________

1.4施工工期：__________

二、合同标的

2.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和施工要求，在丙方的监理下完成本合同的施工任务。

2.2乙方应保证施工质量符合国家有关质量标准，并承担因施工质量问题引起的维修、赔偿等责任。

2.3丙方应按照合同约定，对施工过程进行全程监理，确保施工质量、安全和进度。

三、第三方主体责任

3.1丙方作为监理方，应具备相应的资质和经验，对施工过程进行全程监理。

3.2丙方应严格按照合同约定，对施工质量、进度、安全等方面进行监督，发现问题时及时通知甲方和乙方。

3.3丙方应对施工过程中出现的质量问题、安全事故等进行调查，提出处理意见，并监督乙方进行整改。

3.4丙方应定期向甲方汇报监理情况，确保甲方对施工情况的全面了解。

四、合同价款

4.1本合同总价为人民币__________元。

4.2乙方在施工过程中，因甲方原因导致工期延误、工程量增加等，经双方协商一致，可调整合同价款。

4.3丙方监理服务费用为人民币__________元，在合同签订后__________日内支付。

五、付款方式

5.1甲方在合同签订后__________日内支付合同总价_________%的预付款。

5.2乙方在完成施工任务后__________日内，向甲方提交竣工结算报告，甲方在收到报告后__________日内支付合同总价_________%的进度款。

5.3乙方在工程验收合格后__________日内，向甲方提交竣工资料，甲方在收到资料后__________日内支付合同总价_________%的尾款。

六、施工进度

6.1乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。

6.2乙方在施工过程中，因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应责任。

6.3乙方在施工过程中，因自身原因导致工期延误，自行承担相应责任。

七、工程验收

7.1工程验收分为隐蔽工程验收、中间验收和竣工验收。

7.2隐蔽工程验收：在施工过程中，乙方应按照甲方的要求进行隐蔽工程验收，丙方应参与验收并签字确认。

7.3中间验收：在施工过程中，甲方有权对部分工程进行中间验收，乙方应积极配合。

7.4竣工验收：在工程竣工验收前，乙方应向甲方提交竣工验收申请，甲方在收到申请后__________日内组织验收。

八、甲方权益保障

8.1甲方有权要求乙方按照合同约定，保证施工质量、进度和安全。

8.2甲方有权要求丙方对施工过程进行全程监理，确保施工质量、安全和进度。

8.3甲方有权要求乙方对施工过程中出现的质量问题、安全事故等进行整改。

8.4甲方有权要求乙方在施工过程中，按照合同约定，支付进度款和尾款。

九、乙方违约及限制条款

9.1乙方未按时完成施工任务，每延误一日，应向甲方支付__________元违约金。

9.2乙方未按照合同约定保证施工质量，造成甲方损失的，乙方应承担相应赔偿责任。

9.3乙方未按照合同约定支付进度款和尾款，每延误一日，应向甲方支付__________%的滞纳金。

9.4乙方在施工过程中，如发现工程质量问题，应立即停工整改，直至问题得到妥善解决。

十、争议解决

10.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十一、其他

11.1本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

11.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。

第三方介入的意义和目的：

丙方作为监理方，其介入的意义在于：

1.确保施工质量、进度和安全性，降低甲方风险；

2.监督乙方遵守合同约定，维护甲方合法权益；

3.提高施工效率，缩短工期。

甲方为主导的目的和意义：

1.确保施工质量、进度和安全性，实现项目预期目标；

2.保障甲方在施工过程中的权益，降低风险；

3.提高施工效率，降低项目成本。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

合同当事人：

甲方（业主方）：__________

乙方（施工方）：__________

丙方（设计方）：__________

鉴于甲方计划进行__________项目，需要乙方进行施工，同时委托丙方进行项目设计，为确保设计质量与施工进度，三方经友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：__________

1.2项目地点：__________

1.3施工内容：__________

1.4施工工期：__________

二、合同标的

2.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和施工要求，在丙方的设计指导下完成本合同的施工任务。

2.2乙方应保证施工质量符合国家有关质量标准，并承担因施工质量问题引起的维修、赔偿等责任。

2.3丙方应提供符合甲方要求的设计方案，并对施工过程中的设计变更提供必要的支持。

三、第三方设计方责任

3.1丙方作为设计方，应具备相应的资质和经验，确保设计方案的技术可行性和经济合理性。

3.2丙方应在施工前完成设计方案，并提交甲方审核。

3.3丙方应配合乙方在施工过程中对设计方案进行必要的调整，确保施工顺利进行。

3.4丙方应对施工过程中的技术问题提供专业指导，并参与施工过程中的技术讨论。

四、乙方权益保障

4.1乙方有权要求丙方在设计过程中充分考虑施工的可行性和经济性，避免设计变更导致施工成本增加。

4.2乙方有权要求丙方在设计方案中提供详细的施工说明和技术要求，确保施工顺利。

4.3乙方有权要求丙方在设计过程中及时解决施工过程中出现的设计问题，避免施工中断。

4.4乙方有权要求丙方在合同约定的设计费用范围内提供设计服务，不得额外收费。

五、合同价款

5.1本合同总价为人民币__________元，包括施工费用、设计费用及其他相关费用。

5.2设计费用为人民币__________元，在合同签订后__________日内支付。

5.3施工费用按实际完成工程量及合同约定价格结算。

六、付款方式

6.1甲方在合同签订后__________日内支付设计费用_________%的预付款。

6.2乙方在完成设计方案的初步审核后，甲方支付设计费用_________%的进度款。

6.3乙方在工程竣工验收合格后，甲方支付设计费用_________%的尾款。

七、施工进度

7.1乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。

7.2乙方在施工过程中，因设计变更导致工期延误，甲方应承担相应责任。

7.3乙方在施工过程中，因自身原因导致工期延误，自行承担相应责任。

八、设计变更

8.1在施工过程中，如因设计变更导致施工成本增加或工期延误，应由丙方负责设计变更的合理性和必要性，并与乙方协商一致后，由甲方承担增加的费用和工期延误。

8.2任何设计变更均需书面确认，并由甲方、乙方和丙方共同签字。

九、甲方违约及限制条款

9.1甲方未按时支付设计费用或施工款项，每延误一日，应向乙方支付__________%的滞纳金。

9.2甲方未在规定时间内完成设计方案的审核，导致施工延误，甲方应承担相应责任。

9.3甲方不得单方面要求乙方接受不合理的设计变更，否则乙方有权拒绝，并要求甲方承担相应责任。

十、争议解决

10.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

乙方为主导的目的和意义：