2024年度建筑智能化电缆桥架施工合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑智能化电缆桥架施工合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3建筑智能化电缆桥架1.4施工第二条合同范围与工程量2.1工程范围2.2工程量清单2.3工程变更第三条合同价格与支付3.1合同价格3.2支付方式3.3进度付款3.4最终付款第四条施工期限与进度4.1施工期限4.2施工进度计划4.3延期违约金第五条施工质量与标准5.1施工质量要求5.2施工标准5.3质量验收第六条材料与设备6.1材料供应6.2设备要求6.3材料检验第七条安全生产与环保7.1安全生产要求7.2环保要求7.3安全事故处理第八条违约责任8.1承包方违约8.2发包方违约8.3违约金计算第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁9.3诉讼第十条合同的生效、变更与解除10.1合同生效条件10.2合同变更10.3合同解除第十一条合同的转让11.1合同转让条件11.2转让程序第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约保密条款第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决第十四条其他条款14.1合同附件14.2补充协议14.3合同解除后的处理14.4合同的完整性第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3建筑智能化电缆桥架建筑智能化电缆桥架是指为满足建筑物智能化系统电缆敷设需求，采用金属材料制成的框架结构，用于支撑和保护电缆的一种建筑设施。1.4施工施工是指承包方根据本合同约定，按照设计图纸、施工规范和技术标准，进行建筑智能化电缆桥架的安装、调试和验收等工作。第二条合同范围与工程量2.1工程范围本合同约定的工程范围包括但不限于：建筑智能化电缆桥架的采购、安装、调试、验收和质保期服务。2.2工程量清单工程量清单详见附件一，附件一为本合同的组成部分，具有同等法律效力。2.3工程变更如因设计变更、工程量增减等原因导致工程范围发生变化的，双方应协商签订变更协议，作为本合同的附件，具有同等法律效力。第三条合同价格与支付3.1合同价格本合同约定的合同价格为人民币【】元（大写：【】元整），均为不含税价格。3.2支付方式合同价款的支付方式如下：（1）合同签订后【】天内，发包方支付合同总价款的【】%；（2）工程验收合格后【】天内，发包方支付合同总价款的【】%；（3）质保期满且无质量问题后【】天内，发包方支付合同总价款的【】%。3.3进度付款进度付款的具体付款时间、金额和条件，详见附件二。附件二为本合同的组成部分，具有同等法律效力。3.4最终付款在承包方按照本合同约定完成全部工程并验收合格后【】天内，发包方支付合同总价款的【】%。第四条施工期限与进度4.1施工期限本工程的施工期限为【】天。4.2施工进度计划承包方应按照附件三《施工进度计划》进行施工。附件三为本合同的组成部分，具有同等法律效力。4.3延期违约金如承包方未按照附件三《施工进度计划》完成施工的，应按照延期违约金计算方式向发包方支付违约金。延期违约金计算方式详见附件四。附件四为本合同的组成部分，具有同等法律效力。第五条施工质量与标准5.1施工质量要求承包方应按照设计图纸、施工规范和技术标准进行施工，保证工程质量符合相关法律法规和行业标准。5.2施工标准施工标准包括但不限于：材料验收标准、施工工艺标准、验收规范等。具体标准详见附件五。附件五为本合同的组成部分，具有同等法律效力。5.3质量验收工程验收分为验收合格和验收不合格。验收合格的标准为：（1）工程质量符合设计图纸、施工规范和技术标准的要求；（2）工程安全、功能齐全、使用正常；（3）发包方或其委托的第三方验收机构出具的验收报告为合格。工程验收不合格的，承包方应按照发包方的要求进行整改，并承担整改费用。整改后仍不合格的，发包方有权解除本合同，并要求承包方支付违约金。第六条材料与设备6.1材料供应承包方应按照本合同约定的材料供应范围和质量要求，向发包方提供建筑智能化电缆桥架及相关材料。6.2设备要求承包方应按照本合同约定的设备要求，向发包方提供与建筑智能化电缆桥架相关的设备。6.3材料检验材料和设备到达施工现场后，承包方应按照施工标准进行检验。检验不合格的，承包方应负责更换或修复，并承担相应费用。本部分为合同的初步内容，实际合同签订时，需根据双方实际情况和法律法规要求，完善相关条款，并经双方签字盖章后生效。第八条违约责任8.1承包方违约承包方未能按照本合同约定完成工程的，应向发包方支付违约金，违约金计算方式详见附件六。附件六为本合同的组成部分，具有同等法律效力。8.2发包方违约发包方未能按照本合同约定支付合同价款的，应向承包方支付违约金，违约金计算方式详见附件七。附件七为本合同的组成部分，具有同等法律效力。8.3违约金计算违约金的计算方式详见附件六和附件七。附件六和附件七为本合同的组成部分，具有同等法律效力。第九条争议解决9.1争议解决方式双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁双方同意将争议提交【】仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。9.3诉讼如双方约定仲裁外，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、变更与解除10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更合同的变更需经双方协商一致，并以书面形式签订变更协议，变更协议为本合同的组成部分，具有同等法律效力。10.3合同解除合同解除需经双方协商一致，并以书面形式签订解除协议，解除协议为本合同的组成部分，具有同等法律效力。第十一条合同的转让11.1合同转让条件未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。11.2转让程序如需转让本合同，需经双方协商一致，并签订转让协议，转让协议为本合同的组成部分，具有同等法律效力。第十二条保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。12.2保密期限保密期限自本合同签订之日起算，至合同解除或终止之日起【】年止。12.3违约保密条款违反保密条款的，违约方应向守约方支付违约金，违约金计算方式详见附件八。附件八为本合同的组成部分，具有同等法律效力。第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十四条其他条款14.1合同附件本合同的附件为本合同的组成部分，具有同等法律效力。附件包括但不仅限于附件一《工程量清单》、附件二《进度付款计划》、附件三《施工进度计划》、附件四《延期违约金计算方式》、附件五《施工标准》、附件六《违约金计算方式》、附件七《违约金计算方式》、附件八《违约保密条款》。14.2补充协议如需签订补充协议，应以书面形式签订，补充协议为本合同的组成部分，具有同等法律效力。14.3合同解除后的处理合同解除后，承包方应按照发包方的要求拆除施工场地内的建筑智能化电缆桥架及相关设备，并清理施工现场。14.4合同的完整性本合同及其附件构成双方完整的合同文件，取代了所有以前的口头或书面的协议和谈判。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方介入本合同所述第三方介入，是指在合同履行过程中，除甲乙方之外的，为协助完成合同约定的工程，提供专业服务、咨询意见、技术支持、材料供应、设备租赁等的一方或多方。1.2第三方范围第三方包括但不限于：咨询公司、设计单位、施工单位、材料供应商、设备供应商、检测机构、监理机构、金融机构、保险公司等。第二条第三方责任2.1第三方责任限定第三方介入本合同约定的工程，应独立承担其行为产生的法律责任，甲乙方不承担第三方行为的法律后果。2.2第三方义务第三方应按照甲乙方的要求，提供专业服务、咨询意见、技术支持、材料供应、设备租赁等，并保证其提供的服务、产品、意见等符合甲乙方的要求及相关法律法规。2.3第三方权利第三方有权按照合同约定，获得相应的报酬和服务保障。第三条第三方介入的程序与条件3.1第三方选择甲乙方应共同协商选择合适的第三方介入，并在合同中明确第三方的选择条件、标准及程序。3.2第三方合同签订甲乙方与第三方签订合同时，应明确合同条款，包括但不限于：服务内容、质量标准、工期要求、报酬支付、保密条款、违约责任等。3.3第三方合同备案甲乙方应将第三方合同的副本提交给对方备案，以便双方监督合同的履行。第四条第三方介入的协调与管理4.1第三方协调甲乙方应建立第三方协调机制，确保第三方按照合同约定履行义务，并及时处理第三方与甲乙方之间的矛盾和纠纷。4.2第三方管理甲乙方应共同对第三方提供的服务、产品、意见等进行监督管理，确保工程质量、安全、进度等满足合同要求。第五条第三方责任限额5.1责任限定甲乙方不承担第三方行为的法律后果，但第三方因故意或重大过失导致合同无法履行或造成损失的，甲乙方有权向第三方追偿。5.2责任限额第三方对甲乙方的责任限额，根据第三方介入的具体内容和性质，由甲乙方在合同中约定。如无特别约定，第三方对甲乙方的责任限额为第三方收取甲乙方的报酬总额。第六条第三方违约处理6.1第三方违约第三方未按照合同约定履行义务，或因第三方原因导致工程质量、安全、进度等方面出现问题的，甲乙方有权要求第三方承担违约责任。6.2第三方违约处理程序甲乙方应与第三方协商解决，协商不成的，甲乙方有权根据合同约定，向合同签订地人民法院提起诉讼或申请仲裁。第七条第三方权益保护7.1第三方权益甲乙方应尊重第三方的合法权益，不得擅自变更第三方合同约定的服务内容、质量标准、工期要求等。7.2第三方权益保护措施如甲乙方侵害第三方权益，第三方有权要求甲乙方承担违约责任，并有权要求赔偿因此造成的损失。第八条第三方与甲乙方的关系8.1第三方与甲乙方的关系界定第三方与甲乙方为独立的合同关系，第三方不视为甲乙方的代理人、雇佣人或其他法律关系主体。8.2第三方与甲乙方合同的独立性第三方与甲乙方签订的合同，独立于本合同，本合同不对第三方与甲乙方之间的合同关系产生影响。第九条附件本合同的附件包括但不限于：第三方合同、第三方提供的服务、产品、意见等的质量标准、验收标准等。附件为本合同的组成部分，具有同等法律效力。第十条补充协议如本合同未能涵盖第三方介入的全部事项，甲乙方有权签订补充协议，补充协议为本合同的组成部分，具有同等法律效力。第十一条合同的解除与终止本合同的解除与终止，不影响甲乙方对第三方承担的义务和责任。第十二条法律适用与争议解决本合同及其附件的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。如双方约定仲裁外，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十三条其他条款如本合同及其附件未能涵盖的事项，甲乙方均有权签订其他补充协议，补充协议为本合同的组成部分，具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单附件一为本合同的组成部分，详细列出了本合同约定的工程项目的数量和相应的计量单位，以及这些项目应执行的标准和规范。2.进度付款计划附件二为本合同的组成部分，详细列出了工程各阶段的付款时间、付款条件和金额。3.施工进度计划附件三为本合同的组成部分，详细列出了工程的施工进度安排，包括各阶段的起止日期、主要工作内容等。4.延期违约金计算方式附件四为本合同的组成部分，详细列出了承包方延期违约金的计算方式，包括违约金的具体计算公式和计算时间等。5.施工标准附件五为本合同的组成部分，详细列出了施工的各项标准，包括材料验收标准、施工工艺标准、验收规范等。6.违约金计算方式附件六和附件七为本合同的组成部分，详细列出了承包方和发包方违约金的计算方式，包括违约金的具体计算公式和计算时间等。7.违约保密条款附件八为本合同的组成部分，详细列出了违约方应承担的保密义务和违约责任。8.第三方合同如果合同中涉及到第三方，则需要提供第三方合同，该合同应详细列明第三方提供的服务内容、质量标准、工期要求、报酬支付、保密条款、违约责任等。说明二：违约行为及责任认定：1.承包方违约（1）未能按照合同约定完成工程的，应向发包方支付违约金。示例：如果承包方未能在合同约定的时间内完成工程，则需要按照附件四中约定的延期违约金计算方式向发包方支付违约金。（2）提供的材料或设备不符合合同约定的质量