道路智能交通系统施工合同范本

道路智能交通系统施工合同范本合同编号：__________合同双方：甲方：名称：________________地址：________________法定代表人：________________联系电话：________________电子邮箱：________________乙方：名称：________________地址：________________法定代表人：________________联系电话：________________电子邮箱：________________鉴于甲方为道路智能交通系统的投资者和使用者，乙方为具备道路智能交通系统施工资质和经验的专业公司，双方经充分协商，就乙方施工道路智能交通系统事宜达成如下协议：一、工程内容1.1本工程为道路智能交通系统，包括但不限于：交通信号控制系统、视频监控系统、道路标线及标志工程、电子警察系统、交通流量检测系统等。1.2乙方应根据甲方提供的施工图纸和技术要求，按照规定的工期完成施工任务。二、工程质量2.1乙方应按照国家及地方的相关法律法规、标准和规范进行施工，确保工程质量。2.2乙方应选用符合设计要求和技术标准的材料、设备，并对所供材料、设备的质量负责。2.3工程验收合格后，乙方应按约定提供相关售后服务和技术支持。三、工期3.1本工程预计开工日期为：____年__月__日，预计竣工日期为：____年__月__日。3.2乙方应按照甲方要求的时间节点完成施工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。四、合同价格4.1本合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。4.2甲方支付乙方工程进度款的比例为：____%，支付时间及方式双方另行约定。4.3乙方开具正规发票，甲方按约定时间支付合同款项。五、违约责任5.1乙方未按照约定时间完成施工，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的__%乘以违约天数。5.2甲方未按照约定时间支付工程进度款，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：应付工程进度款的__%乘以滞纳天数。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________法定代表人（或授权代表）：_________法定代表人（或授权代表）：_________签订日期：____年__月__日签订日期：____年__月__日一、附件列表：1.道路智能交通系统施工图纸2.施工方案和技术要求3.材料、设备清单及技术参数4.工程验收标准及方法5.售后服务和技术支持协议6.付款凭证及进度款支付证明7.违约金计算公式及相关依据二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成施工，认定为国家标准《建设工程施工合同》规定的违约行为。2.甲方未按照约定时间支付工程进度款，认定为国家标准《建设工程施工合同》规定的违约行为。3.乙方选用不符合设计要求和技术标准的材料、设备，认定为违反了合同约定的违约行为。4.乙方未按照国家及地方的相关法律法规、标准和规范进行施工，认定为违反了合同约定的违约行为。三、法律名词及解释：1.道路智能交通系统：指利用现代信息技术、数据通信传输技术、电子传感技术、自动控制技术等，实现道路交通信息的采集、处理、传输、显示和控制的一种智能化系统。2.施工资质：指从事建设工程施工的单位应当具备的法定资格，包括注册资本、专业技术人员、施工设备等。3.工程验收：指建设工程完成后，由建设、设计、施工、监理等有关单位进行的质量、安全、功能等方面的检查、评定和确认。4.违约金：指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当向对方支付的金钱。5.滞纳金：指债务人逾期支付债务而应当支付给债权人的违约金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：乙方应加强施工组织和管理，确保按期完成施工。如遇不可抗力因素导致工期延误，应与甲方及时沟通，共同商讨解决方案。2.付款延误：甲方应按照合同约定的时间节点支付工程进度款，如遇特殊情况导致付款延误，应及时与乙方沟通，说明原因，并尽快支付。3.材料、设备不合格：乙方应严格按照设计要求和技术标准采购材料、设备，如发现不合格产品，应立即更换，并承担相应责任。4.工程验收不合格：乙方应按照验收标准进行自检，确保工程质量。如验收不合格，乙方应按照验收意见进行整改，直至达到验收标准。五、所有应用