2024年一级建造师之一建工程法规考试题库附参考答案【夺分金卷】

2024年一级建造师之一建工程法规考试题库

第一部分单选题（300题）

1、某建筑工程超过合理使用年限后未经鉴定、加固等而违法继续使用

的，使用中所产生的后果应由（）负责。

A.施工单位

B.建设单位

C.质量鉴定单位

D.产权所有人

【答案】：D

2、水泥厂为承包商供应水泥，承包商已经支付了全部货款。'交货时

承包商因水泥厂交货时间比合同约定晚了两天而要求支付违约金，水

泥厂表示拒绝并把水泥卸放在合同约定的地点。第二天上午乌云密布,

下午天降暴雨把部分水泥淋湿硬化。则该部分损失

A.由水泥厂承担

B.由承包商承担

C.由水泥厂和承包商共同承担

D.由承包商向水泥厂索赔

【答案】：B

3、某建设项目中，合同中约定混凝土强度是35MPa,但是与之相对应

的规范中的强制性标准为30MPa。质量监督人员在对该项目进行检查

时，经过试验证明已完工程的混凝土强度是33MPa,于是认定为不合

格产品，要求施工单位返工。下列观点中正确的是（）。

A.由于合同不属于政府监督的依据，所以，质量监督人员不可以据此

要求施工单位返工

B.由于不符合同中约定的标准，属于不合格产品，质量监督人员可以

据此要求施工单位返工

C.由于满足规范中的标准，属于合格产品,质量监督人员不可以据此

要求施工单位返工

D.根本就不属于质量监督人员的范围，质量监督人员不可以据此要求

施工单位返工

【答案】：A

4、承揽合同中，关于承揽人义务的说法，正确的是（）。（2015）

A.承揽人发现定作人提供的材料不符合约定的，可以自行更换

B.共同承揽人对定作人承担按份责任

C.未经定作人许可，承揽人不得留存复制品或技术资料

I）.承揽人在工作期间，不必接受定作人必要的监督检脸

【答案】：C

5、下列情形中，不属于注册建造师的注册证书和执业印章必然失效的

是（）。

A.聘用单位被吊销营业执照的

B.已与聘用单位解除聘用合同关系的

C.年龄超过65周岁的

D.同时在两个以上单位执业的

【答案】：D

6、城市市区内可能产生噪声污染的工程项目，施工单位应当在工程开

工前.（）天，向环境保护行政主管部门申报。

A.5

B.7

C.10

I）.15

【答案】：D

7、按照《招标投标法》及相关法规的规定，招标代理机构可在其资质

等级范围内为招标人委托办理招标事宜，包括（）。

A.拟定施工方案

B.编制标底

C.组织开标、评标、定标

D.商签合同

【答案】：B

8、张某的日工资为100元，2011年元旦国家规定放假3天，其中1月

1日属于法定休假日，其他两天为周末休息日。公司安排张某在这3天

加班而且不能安排补休。根据《劳动法》的规定，公司应当向张某支

付加班费合计（〉元。

A.300

B.500

C.700

D.900

【答案】：C

9、《劳动合同法》规定，已建立劳动关系未同时订立书面劳动合同的,

用人单位自用工之日起（）必须签订书面劳动合同。

A.一周前

B.一个月内

C.三个月内

D.一年内

【答案】：B

10、对法的效力层级的表述中，不正确的是（）。

A.新法优于旧法

B.特别法优于一般法

C.民法至上

D.上位法优于下位法

【答案】：C

11、根据《民法典》，合同中的一方将合同中的权利和义务一并转让

给第三人的（）。

A.需经对方同意

B.无需经对方同意，也不必通知对方

C.需经受让人同意

D.无需经对方同意，但需通知债务人

【答案】：A

12、某建筑工程经竣工验收合格，但由于承包人存在工程转包行为而

导致施工合同无效，则已完工程价款的结算原则是（）。

A.按照原无效合同约定

B.参照原无效合同约定

C.按照合同订立时合同履行地工程造价部门的计价方式

1）.不予结算

【答案】：B

13、分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的，

关于责任承担的说法，正确的是（）。

A.分包单位只对总承包单位负责

B.建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利

C.总承包单位赔偿金额超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单

位追偿

D.建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利

【答案】：C

14、根据《立法法》，设区的市的人民代表大会及常务委员会根据本

市的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规和本省、自

治区的地方性法规相抵触的前提下，可以对（）、环境保护、历史

文化保护等方面的事项制定地方性法规。

A.城乡经济与管理

B.城乡建设与发展

C.城乡经济与建设

D.城乡建设与管理

【答案】：D

15、某施工企业与供货商签订的钢材供货合同未约定交货地点及运费

的负担，后双方对此没有达成补充协议，也不能依其他方法确定，则

应当由（）。

A.供货商送货并负泡运费

B.施工企业自行提货并负担运费

C.供货商送货，施工企业负担运费

I）.施工企业自行提货，供货商负担运费

【答案】：B

16、根据《建设工程质量管理条例》，对涉及（）的装修工程，建

设单位应委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方

案。

A.改变建筑局部使用功能

B.建筑主体和承重结构变动

C.增加内部装修

D.增加投资额度

【答案】：B

17、按照《特种设备法》规定，特种设备使用单位应当在特种设备投

入使用前或者投入使用后（）内，向负责特种设备安全监督管理的

部门办理使用登记，取得使用登记证书。

A.10日

B.15日

C.20日

D.30日

【答案】：D

18、对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案,

应由（）组织专家论证、审查。

A.安全监督管理机构

B.建设单位

C.施工单位

I）.监理单位

【答案】：C

19、根据《招标投标法》第31条第2款规定，联合体各方的权利和义

务分为（）两种。

A.上部和下部

B.大部和小部

C.内部和外部

D.以上说法都不正确

【答案】：C

20、建设工程合同纠纷的管辖法院是（）。

A.被告所在地

B.原告所在地

C.合同签订地

D.合同履行地

【答案】：D

21、某企业与张某签订劳动合同。张某工作后，单位发现其严重近视,

因该工种对视力有严格要求，张某不能适应该工作。经企业了解得知

张某在录用时隙瞒其视力真实情况，于是决定与张某解除劳动合同。

此劳动合同应认定龙（）

A.因张某不能适应该工作，劳动合同应予解除

B.因已考核录用，企业无权单方解除劳动合同

C.该劳动合同不应解除，应变更

I）.无效劳动合同，自订立时起即无法律效力

【答案】：D

22、（2019年真题）关于表见代理的说法，正确的是（）

A.表见代理属于无权代理，对本人不发生法律效力

B.表见代理中，由行为人和本人承担连带责任

C.表见代理对本人产生有权代理的效力

D.第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事法律行为，属于表见代理

【答案】：C

23、张某因不能胜任工作，公司经理办公会研究决定，从8月1日起

解除与张某的劳动合同。根据《劳动法》的规定，该公司最迟应于

（）前以书面形式通知张某。

A.6月1日

B.6月16日

C.7月2日

D.7月16日

【答案】：C

24、可撤销的建设工程施工合同，有权撤销的机构是（）。

A.人民法院

B.建设行政主管部匚

C.工商行政管理部匚

D.监理单位

【答案】：A

25、行政责任的承担方式包括行政处罚和（）o

A.行政复议

B.行政处分

C.行政赔偿

D.行政许可

【答案】：B

26、A公司委托运输公司将10吨液体化学制品由甲地运往乙地。运输

公司没按约定的包装方式将化学制品运到乙地后，A公司发现化学制品

已不足10吨，经查是由于化学制品蒸发所致（包装方式不会影响化学

制品的蒸发），A公司要求运输公司赔偿损失。运输公司正确的作法是

（）O

A.应当赔偿短少部分的损失

B.不应赔偿，因为短少是由于不可抗力造成

C.不应赔偿，因为短少是由于货物本身的自然性质造成

D.应当与A公司分担损失，因为A公司对损失的发生也有过错

【答案】：C

27、某建设工程采生招标方式选择承包人，则关于该建设工程招投标

过程中的行为，下列说法中，正确的是（）。

A.虽然投标邀请书的对象是明确的，但仍属要约邀请

B.招标公告、招标文件是要约

C.投标文件是要约邀请

D.中标通知书是要约

【答案】：A

28、某工程项目工期计划为18个月，其中合同价款中安全防护、文明

施工措施费用为86万元，在合同没有约定或约定不明情况下，建设单

位预付该部分费用至少应为（）。

A.25.8万

B.34.4万

C.43万

D.51.6万

【答案】：A

29、无资质承包主体签订的分包合同都是无效合同，但是当实际施工

人的利益受到侵害时，可以向发包人主张权利，此情况下发包人承担

责任的范围是（）。

A.欠付工程款

B.实际施工人的损失

C.实际施工人主张的权利

D.实际施工人违法承揽工程的罚金

【答案】：A

30、根据《建设工程质量管理条例》，下列工作中，应由总监理工程师

签字认可的是（）。

A.建设单位拨付工程款

B.施工单位实施隐蔽工程

C.商品混凝土应用于基础工程

D.大型非标构件进行吊装？

【答案】：A

31、某建筑企业施工中噪声扰民被当地环保部门处作出罚款2万元限

期缴纳处罚决定，但施工企业在此期限内既没有申请行政复议或诉讼,

又没有履行行政决定，则环保部门可自履行期限届满之日起（）个

月内，申请人民法院强制执行。

A.1

B.2

C.3

D.6

【答案】：C

32、某施工企业于2014年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，

比合同约定工期提前一周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组

织验收。双方经协商，于2014年3月20日提请有关部门进行质量鉴

定，鉴定部门于2014年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。

则该工程的实际竣工日期应为（）o

A.2014年3月5日

B.2014年3月12日

C.2014年3月20日

D.2014年4月10日

【答案】：A

33、某施工合同约定承包人对基础工程垫资施工，发包人对垫付资金

按银行贷款利率2倍支付利息，后发包人未按合同约定支付垫资利息,

承包人诉至法院，则人民法院对垫资利息的处理，正确的是（）o

A.予以追缴

B.不予支持

C.支付按合同约定全部

I）.只支持按银行同类贷款利息支付

【答案】：D

34、下列关于工程总承包的表述中，不符合现行建设法规的有（）o

A.总承包分为工程总承包和施工总承包

B.工程总承包是按合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、

监理、试运行等全过程的承包

C.具有工程勘察、设计或施工总承包资质的企业，可在其资质等级许

可的工程项目范围内开展工程总承包业务

D.工程总承包企业应当加强对分包的管理，不得将工程总承包项目转包,

也不得将工程总承包项目中设计和施工业务一并或者分别分包给其他

单位

【答案】：B

35、关于执行和解的说法，错误的是（）。

A.在执行过程中，双方当事人也可以达成和解协议

B.执行员应当将和解协议计入笔录

C.和解协议执行完毕，原生效裁判不再执行

D.当事人不自觉履行和解协议，人民法院可以强制其履行

【答案】：D

36、关于建设工程质量保修书，说法正确的是（）。

A.施工单位应当在竣工验收合格后向建设单位出具质量保修书

B.质量保修书中应当明确工程保修范围、保修期限和保修责任

C.质量保修书中约定屋面防水工程保修期为2年

I）.房屋建筑的地基基础和主体结构工程，其保修期为40年

【答案】：B

37、建筑施工企业变更法定代表人的，应当到安全生产许可证颁发管

理机关办理安全生产许可证变更手续的时间，为变更后（）内。

2016

A.10日

B.5日

C.15日

D.20日

【答案】：A

38、关于建设工程合理使用年限的说法，正确的是（）

A.建设工程合理使用年限由建设单位决定

B.超过合理使用年限的建设工程必须报度、拆除

C.建设工程合理使住年限从工程实际转移占有之日起算

D.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，并注明工程合理使用年

限

【答案】：D

39、合同当事人违反合同后，非违约方有权要求其依照合同约定继续

履行合同，可以继续履行的情形是（）。

A.可以与违约金或定金损失并用

B.可以与解除合同的方式并用

C.违约人履行费用过高的债务

I）.债权人在合理期限内未要求履行的

【答案】：A

40、根据《招标投标法实施条例》，关于招标人权利的说法，正确的

是（）。

A.依法必须进行招派的项目的评标委员会，可以由招标人指定的成员

组成

B.中标候选人公示期间，招标人对投标人提出的异议作出答复前，应

当暂停招标投标活动

C.招标人可以自行决定对一个招标项目编制几个标底

D.招标人必须确定徘名第一的中标候选人为中标人

【答案】：B

41、对涉及结构安全的试块、试件及有关材料，应当在监理人员监督

下现场取样，并送（）的质量检测单位进行检测。

A.具有相应资质等级

B.建设单位许可

C.建设行业协会认可

D.监理协会认可

【答案】：A

42、关于工程总承包的说法，正确的是（）。

A.采购-施工总承包（P-C）是指工程总承包企业按照合同约定，承担

工程项目采购和施工，并对承包工程的采购和施工的质量、安全、工

期、造价负责

B.工程总承包是指发包人将全部施工任务发包给具有工程总承包资质

的企由该企业按照合同的约定向建设单位负责，承包完成施工任务

C.设计采购施工总承包（EPC）是指工程总承包企业按照合同约定，承

担工程项目设计和施工，并对承包工程的设计和施工的质量、安全、

工期、造价负责

D.交钥匙总承包的施工必须由总承包企业自行完成

【答案】：A

43、根据《节约能源法》，房地产开发企业在销售房屋时，应当向购

买人明示所售房屋的节能信息有（）o2014

A.能效标识

B.节能措施

C.质量保修书

D.建筑节能标准

【答案】：B

44、在某一委托代理事项中，代理人A知道被委托代理的事项违法仍

然进行代理活动，或者被代理人B知道代理人A的代理行为违法不表

示反对的，由（〉。

A.被代理人B自行承担责任

B.代理人A独立承担责任

C.被代理人B和代理人A负连带责任

D.代理人A和被代理人B承担按份责任

【答案】：C

45、《水污染防治法》规定，排放水污染物超过国家或者地方规定的

水污染物排放标准，或者超过重点水污染物排放总量控制指标的，由

县级以上人民政府环境保护主管部门按照权限（）。

A.责令限期治理,处应缴纳排污费数额1倍以上4倍以下的罚款

B.责令限期治理,处应缴纳排污费数额2倍以上4倍以下的罚款

C.责令限期治理,处应缴纳排污费数额1倍以上5倍以下的罚款

D.责令限期治理,处应缴纳排污费数额2倍以上5倍以下的罚款

【答案】：D

46、根据《民法典》及相关司法解释，当事人对债权请求权提出的诉

讼时效抗辩，法院予以支持的是（）o（2015真题）

A.兑付国债本息请求权

B.支付存款本金及利息请求权

C.基于合同的违约金请求权

D.基于投资关系产生的缴付出资请求权

【答案】：C

47、下列不属于建设工程纠纷仲裁解决的特点的是（）。

A.专业性

B.保密性

C.二审终审制

D.裁决的终局性

【答案】：C

48、根据《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加

快推进社会诚信建设的指导意见》，诚信典型和连续（）年无不良

信用记录的行政相对人办理行政许可过程中，能够享受“绿色通道”

和“容缺受理”等便利服务措施。

A.3

B.2

C.5

D.6

【答案】：A

49、以建筑机械设备抵押的，该抵押权自（）时设立。

A.抵押人做出意思表示

B.抵押合同生效

C.抵押物登记

D.抵押物交付

【答案】：B

50、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问

题的解释》规定，建设工程合同纠纷应由（）的人民法院管辖

A.工程所在地

B.被告住所地

C.原告住所地

D.合同签字地

【答案】：A

51、《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规

定，项目负责人因其他事务须离开施工现场时，应向（）请假。

A.工程项目的建设单位

B.建筑施工企业总经理

C.建筑施工企业总工程师

I）.建筑施工企业主管副总经理

【答案】：A

52、甲施工单位承包一个建筑工程，将其中的幕墙工程分包给乙施工

单位，和乙施工单位合同中约定，乙单位的一切质量问题与甲施工单

位无关，全部由乙施工自己承担，乙施工单位在施工中，违章操作，

导致工程损失30万，建设单位起诉到法院，说法错误的是（）o

A.乙单位违章操作，和甲单位没有关系，建设单位不能起诉甲单位

B.建设单位可以要求乙承担30万费用

C.建设单位可以要求甲承担30万费用

D.建设单位可以同时起诉甲乙

【答案】：A

53、法律规定的人民法院有权采取的强制执行措施，不含下列选项中

的（）。

A.与被执行人订立执行和解协议

B.扣留、提取被执行人的收入

C.查封、扣押、拍卖、变卖被执行人的财产

D.查封、冻结、划拨被执行人的存款

【答案】：A

54、下列建设工程施工合同中，属于无效合同的是（）。

A.工程价款支付条款显失公平的合同

B.发包人对投标文件有重大误解订立的合同

C.依法必须进行招标的项目存在中标无效情形的合同

D.承包人以胁迫手段订立的施工合同

【答案】：C

55、某建设工程未经验收，发包人却擅自使用，则该工程竣工日期为

()o

A.提交验收报告之日

B.建设工程完工之日

C.占有建设工程之日

D.竣工验收合格之日

【答案】：C

56、建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后

()日内，到原生产许可证颁发管理机关办理生产许可证变更手续。

A.7

B.10

C.15

I).30

【答案】：B

57、根据《国务院关于加强和改进消防工作的意见》，施工企业消防

安全第一责任人是其()。(2015)

A.专职安全员

B.法定代表人

C.专职消防安全员

D.施工项目负责人

【答案】：B

58、甲单位与采购员乙因矛盾解除代理关系，但有两份盖有甲公章的

空白授权书未收回。乙为泄愤，持授权书向供应商丙、丁高价采购材

料。丙丁均及时发货至施工现场。经查，丙不知乙离职，而丁明知乙

离职。关于本案，说法正确的是（）。

A.甲有权拒绝向丙、丁承担责任

B.由于甲单位存在过失，两份合同均属于表见代理

C.由于乙行为违法，两份合同均属于无效合同

D.甲对丙应承担付款义务

【答案】：D

59、对项目经理部的相关叙述中，有误的是（）o

A.项目经理部具有法人资格

B.项目经理部是施工企业为了完成某项建设工程施工任务而设立的组

织

C.项目经理部是一次性的具有弹性的现场生产组织机构

D.项目经理部是由一个项目经理与技术、生产、材料、成本等管理人

员组成的项目管理班子

【答案】：A

60、某建设工程施工过程中发生较大事故，根据《生产安全事故报告

和调查处理条例》规定，该级事故应由（）负责调查。

A.国务院

B.省级人民政府

C.设区的市级人民政府

D.县级人民政府

【答案】：C

61、关于工程竣工日期的说法，错误的是（）o

A.经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期

B.未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣

工日期

C.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交

竣工验收报告之日先竣工日期

D.建设工程竣工前，当事人对工程质量有争议的，工程质量经鉴定合

格后，以鉴定日期%竣工日期

【答案】：D

62、建筑法鼓励企业为从事危险作业的人员办理（）o

A.第三者责任险

B.财产人身保险

C.社会工伤保险

1）.意外伤害保险

【答案】：D

63、经有关部门依法办理批准手续后，可以在历史文化名城名镇名村

保护范围内进行的活动是（）。

A.修建生产储存腐蚀性物品的仓库

B.占用保护规划确定保留的道路

C.改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动

D.合同变更协议自签字之日起生效

【答案】：C

64、某工程施工合同履行过程中，经建设单位同意，总承包单位将部

分工程的施工交由分包单位完成。就分包工程的施工而言，下列说法

正确的是（）

A.应由分包单位与总承包单位对建设单位承担连带责任

B.应由总承包单位对建设单位承担责任

C.应由分包单位对建设单位承担责任

D.由建设单位自行承担责任

【答案】：A

65、甲公司与乙公司的院落相邻。甲为方便自己车辆进出，遂与乙约

定：甲借用乙院内道路通行，期限20年，甲一次性支付给乙50万元

补偿费。双方签订合同并办理了地役权登记。2年后，甲拟定了下列方

案，其中符合《民法典》规定的是（）o

A.甲拟将全部房产所有权及土地使用权转让给丙，自由保留地役权

B.甲拟单独将地役权转让给丁物业公司

C.甲拟将房产所有权及土地使用权和地役权一并转让给丙

D.甲拟将房产所有权及土地使用权转让给丙，而将地役权转让给丁

【答案】：C

66、对于受要约人延误的承诺，该承诺（）。

A.有效

B.无效

C.要约人未作任何表示则有效

【）.要约人虽表示接受也无效

【答案】：C

67、民事诉讼当事人中，（）是指对他人争议的诉讼标的有独立的

请求权，或者虽无独立的请求权，但案件的处理结果与其有法律上的

利害关系，而参加到原告、被告已经开始的诉讼中进行诉讼的人。

A.共同诉讼人

B.第三人

C.诉讼代理人

D.律师

【答案】：B

68、劳动争议仲裁委员会主任由（）担任。

A.职工代表

B.用人代表

C.企业工会代表

1）.劳动行政部门代表

【答案】：D

69、某高层住宅工程结构设计合理使用年限为50年。屋面防水为一级,

设计使用年限15年，工程于2012年9月5日竣工验收合格并交付使

用，施工单位出具的质量保修书中有下列内容，其中不符合法律法规

要求的有（）。

A.基础工程的保修期限为50年

B.房屋防水工程的保修期限为5年

C.供热系统的保修期限为自2012年采暖期起，到2013年采暖期结束

日止

D.电气管线、给水徘水管道、装修工程的保修期限为1年

【答案】：D

70、监理单位审查安全技术措施和专项施工方案的重点是（）。

A.是否符合建设单位的要求

B.是否符合合同约定

C.是否符合工程建设强制性标准

D.是否符合监理要求

【答案】：C

71、关于抵押实现的说法，正确的是（）。（2016）

A.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部

分由债务人清偿

B.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该

抵押物所得价款受偿

C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，

拍卖、变卖抵押物所得价款按照合同生效的先后顺序清偿

D.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，拍卖、

变卖抵押物所得价款按债权比例清偿

【答案】：B

72、根据《建设工程质量管理条例》，建设单位在申领施工许可证之

前，应当按照有关规定办理（）

A.开工报告手续

B.监理单位的委托手续

C.保证安全施工措施的审批手续

D.工程质量监督手续

【答案】：D

73、某工程的施工现场，施工人员发现脚手架有倒塌的危险时，停止

作业并撤离现场。这是《安全生产法》规定从业人员所具有()o

A.拒绝作业权

B.紧急避险权

C.应急处理权

D.回避求救权

【答案】：B

74、《招标投标法》规定，招标投标活动中的招标代理机构应当依法

设立，并具备法律规定的条件，以下关于代理的表述，错误的是

()o

A.我国《民法总则》规定，书面委托代理的授权委托书应当载明代理

人的姓名、代理事项、权限和期间

B.法定代理是根据法律的直接规定而产生的代理，在工程建设领域，

通过法定代理实施民事法律行为的情形较为常见

C.委托代理是代理人根据被代理人授权而进行的代理

D.无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是其法定代理人

【答案】：B

75、某商品房开发工程因故停建，承包人及时起诉要求结算工程款并

胜诉。法院在对该项目进行拍卖执行中，有许多债权人主张权利。各

债权人的清偿顺序依法应为()。(2014)

A.承包人、抵押权人、普通债权人、全款购房人

B.抵押债权人、普通债权人、全款购房人、承包人

C.普通债权人、全款购房人、承包人、抵押债权人

D.全款购房人、承包人、抵押债权人、普通债权人

【答案】：D

76、某总承包单位与分包单位在分包合同中约定，由分包单位自行负

责分包工程的安全生产，工程施工中，分包工程发生了安全事故，则

该事故（）o2014

A.按约定由分包单位自行承担全部责任

B.分包单位承担主要责任，总承包单位承担次要责任

C.总承包单位承担全部责任

D.总承包单位与分包单位承担连带责任

【答案】：D

77、某高速公路项目进行招标，开标后允许（）o（2015真题）

A.评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容

B.投标人再增加优惠条件

C.投标人撤销投标文件

D.招标人更改招标文件中说明的评标定标办法

【答案】：A

78、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，未取得安全生

产许可证的企业不得（）。

A.进行项目开工

B.参与项目投标

C.从事建筑施工活动

D.办理工程竣工验收

【答案】：C

79、下列保险合同属于强制保险合同的是（）。

A.设计责任保险

B.安装工程一切险

C.工伤保险

D.意外伤害保险

【答案】：C

80、根据《民法典》，不能设定权利质权的是（）。

A.专利权中的财产权

B.应收账款债权

C.可以转让的股权

D.房屋所有权

【答案】：D

81、某建筑工程深基坑施工过程中，基坑支护专项方案由土方分包单

位组织编制完成，则该专项方案应由（）来组织专家论证。

A.建设单位

B.总承包单位

C.设计单位

D.监理单位

【答案】：B

82、关于工程总承包单位与工程项目管理的说法，正确的是（）o

2016

A.工程总承包单位不应与承担工程管理业务的另一方企业有隶属关系

B.工程项目管理企业可以直接从事该工程项目的勘察、设计或施工

C.工程项目管理企业可以与该工程项目的勘察、设计或施工等企业签

订合同

D.工程总承包单位可以在同一工程项目上同时承担工程总承包和工程

项目管理业务

【答案】：A

83、受建设单位委托，承包企业按照合同约定，对工程项目的勘察、

设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的

承包的，属于（）。

A.投资总承包

B.施工总承包

C.分项总承包

D.工程总承包

【答案】：D

84、工程现场甲分包单位施工时长期占用现场唯一通道，导致乙分包

单位物资材料无法及时进场而停工数日，请问事后乙分包单位应提出

何种主张来切实保护自己合法权益（）o

A.请求解除合同

B.请求返还财产

C.请求确认物权

I）.请求赔偿损失

【答案】：I）

85、下列制定法的形式中，属于部门规章的是（）。

A.《建筑法》

B.《重庆市建筑市场管理条例》

C.《城市房地产开发经营管理条例》

D.《必须招标的工程项目规定》

【答案】：D

86、根据《住房城乡建设部办公厅关于进一步加强危险性较大的分部

分项工程安全管理的通知》，超过一定规模的危险性较大工程施工，施

工企业负责人应当（）。

A.组织单位验收

B.带班检查

C.委派人员监督

I）.制定安仝施工措施

【答案】：B

87、关于建设工程共同承包的说法，正确的是（）。（2014）

A.中小型工程但技术复杂的，可以采取联合共同承包

B.两个不同资质等级的单位实施联合共同承包的，应当按照资质等级

高的单位的业务许可范围承揽工程。

C.联合体各方应当与建设单位分别签订合同，就承包工程中各自负责

的部分承担责任

D.共同承担的各方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任

【答案】：I）

88、当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由（）承担。

A.违约方

B.当事人

C.防止扩大的行为方

D.各方

【答案】：A

89、关于建设工程见证取样的说法，正确的是（）。

A.施工人员对工程涉及机构安全的试块、试件和材料，应当在建设单

位或工程监理单位监督下现场取样

B.设计结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检比例不得低于有

关技术标准中规定应取样的50%

C.墙体保温材料必须实施见证取样和送检

I）.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担当

【答案】：A

90、根据《建设工程质量管理条例》，下列分包的情形中，不属于违

法分包的有（）o

A.总承包单位将部分工程分包给不具有相应资质的单位

B.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的

C.未经建设单位认可，施工总承包单位将劳务作业分包给相应资质的

劳务分包企业

D.分包单位将其承包的工程分包

【答案】：C

91、无权代理主要包括没有代理权、超越代理权或者代理权终止后的

行为。对于无权代理，如果未经被代理人追认，则应由（）承担责

任。

A.被代理人

B.代理人

C.第三人

D.行为人

【答案】：D

92、物权人可以依自己的意志就标的物直接行使权利，无须他人的意思

或义务人的行为介入，体现了物权的特征是（）

A.绝对性

B.排他性

C.支配性

1）.财产性

【答案】：C

93、（2019年真题）关于建筑意外伤害保险的说法，正确的是（）。

A.应当由建设单位统一投保

B.保险期限自开工之日起算

C.费用由作业人员负担

D.保险期限至缺陷责任期届满之日止

【答案】：B

94、某总承包单位与分包单位在分包合同中约定，由分包单位自行负

责分包工程的安全生产，工程施工中，分包工程发生了安全事故，则

该事故（）o

A.按约定由分包单位自行承担全部责任

B.分包单位承担主要责任，总承包单位承担次要责任

C.总承包单位承担全部责任

D.总承包单位与分包单位承担连带责任

【答案】：D

95、对于需要实施拆除的工程，建设单位应在工程施工（）向工程

所在地的县级以上地方政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.7日前

B.10日前

C.15日前

I）.同时

【答案】：C

96、在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破、钻探、挖掘作

业的，有关部门在批准前应当征得（）同意。

A.省级人民政府

B.省级文物行政部匚

C.国务院

D.国务院文物行政部门

【答案】：D

97、对于建设工程分包的表述中，不正确的是（）。

A.建设单位可以直接指定分包人

B.承包单位不得将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别

转包给他人

C.承包单位不得将其承包的全部建筑工程转包给他人

D.建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应

资质条件的分包单位

【答案】：A

98、三个不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按（）的

业务许可范围承揽工程。

A.勘察单位

B.设计单位

C.施工单位

D.三者中资质等级低的单位

【答案】：D

99、污染环境案件中，有权为他人利益提起诉讼的主体是（）。

A.公民

B.法人

C.其他组织

D.人民检察院

【答案】：D

100、下列关于施工生产安全事故报告的表述不符合法律规定的是

（）O

A.事故发生后，现场有关人员应当立即向本单位负责人报告

B.单位负责人接到报告后应当1小时内向相关政府部门报告

C.自事故发生之日起20日内，伤亡发生变化的，应当及时补报

D.道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，伤亡发生变化的，

应当及时补报

【答案】：C

10k在正常使用条件下，以下关于建设工程最低保修的期限说法，正

确的是（）o

A.外墙面的防渗漏％5年

B.供热与供冷系统％2年

C.屋面防水工程为3年

D.地基基础和主体结构工程为永久

【答案】：A

102、某施工单位将工程转包，给建设单位造成10万元损失，则该施

工单位不可能承担的法律责任是（）。

A.赔偿损失

B.对主要负责人判处有期徒刑

C.降低资质等级

D.责令停业整顿

【答案】：B

103、关于建筑工程中止和恢复施工的说法，正确的是（）

A.建筑工程可以无任何理由而中止

B.建筑工程中止施工的，应当提前1个月向发证机关报告

C.建筑工程中止施工后，应当做好建筑工程的维护管理工作

I）.建筑工程恢复施工之日起1个月内，应当向发证机关报告

【答案】：C

104、下列有关承担违约责任的说法，正确的是（）。

A.违反合同的当事人在承担了赔偿金后，就免除了履约责任

B.当事人既约定了违约金又约定定金的，一方违约，对方可以选拦适

用违约金条款或定金条款，但两种违约责任不能合并使用

C.当事人一方履行合同不符合约定，在采取补救措施后，对方还有其

他损失的，此时就不应再承担赔偿责任

D.合同约定违约金的，因当事人一方违约使对方产生损失，此时不论

损失多大，均只应向损失方支付合同约定的违约金

【答案】：B

105、关于施工总承包单位和分包单位的安全生产责任，下列说法正确

的是（）o

A.总承包单位和分包单位不得在分包合同中约定各自应当承担的安全

生产责任

B.总承包单位应当统一组织建立应急救援组织或配备应急救援人员、

器材、设备

C.总承包单位和分包单位应当各自组织编制建设工程生产安全事故应

急救援预案

D.分包单位不服从总承包单位安全管理导致安全事故的，由分包单位

承担主要责任

【答案】：D

106、某建筑工程一切险由多家保险公司共同承保。损失发生后，被保

险人分别向不同的保险公司提出赔偿要求的依据是（）。

A.投保时间先后

B.投保金额大小

C.协商结果

D.约定比例

【答案】：D

107、某运输合同约定货到后付款。则在运输过程中，承运人对托运人

的财产拥有（）o

A.占有权

B.留置权

C.收益权

1）.抵押权

【答案】：A

108、某项目施工中，由于材料供应缓慢，为加快施工进度，施工单位

项目经理清求用一部分酸性石料代替碱性石料。监理单位派驻现场的

总监理工程师虽然知道不能使用酸性石料，但碍于双方的关系，同意

了施工单位的请求。后来，工程出现了严重质量问题而造成建设单位

的损失。则建设单位的损失应当由（）连带承担。

A.监理单位与施工单位

B.监理单位与项目经理

C.施工单位与总监理工程师

D.项目经理与总监理工程师

【答案】：A

109、下列安全生产条件中，属于取得建筑施工企业安全生产许可证条

件的是（）o

A.制定完备的安全生产规章制度和操作规程

B.配备兼职安全生产管理人员

C.各分部分项工程有应急预案

D.管理人员每年至少进行2次安全生产教育培训

【答案】：A

110、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》建筑流工企业申

请安全生产许可证时，应当向住房城乡建设主管部门提供的材料是

（）

A.企业资质证书

B.营业执照

C.市计报告

D.安全生产承诺书

【答案】：B

111,甲总承包单位将其承建的工程分包给乙承包单位，双方订立分包

合同并约定因本合同发生的一切争议均由某仲裁委员会裁决。后双方

因质量问题发生争议，同时发现该分包行为未经建设单位同意。下列

关于本案中仲裁协议效力的说法，正确的是（）。

A.分包合同无效，则仲裁协议无效

B.分包合同有效，则仲裁协议有效

C.分包合同效力待定，则仲裁协议效力待定

D.分包合同效力与冲裁协议效力没有相关性

【答案】：D

112、关于仲裁调解的说法，正确的是（）o

A.仲裁庭在作出裁决前应当先行调解

B.在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决

C.法院在强制执行仲裁裁决时，应当进行调解

D.调解书经双方当事人签收后，若当事人反悔的调解书不具有法律效

力

【答案】：B

113、下列法规中，属于部门规章的是（）。（2015）

A.《建设工程质量管理条例》

B.《北京市建筑市场管理条例》

C.《重庆市建设工程造价管理规定》

D.《招标公告发布暂行办法》

【答案】：D

114、仲裁协议应当具备的内容是（）。（2015）

A.仲裁事项、仲裁员、选定的仲裁委员会

B.请求仲裁的意思表示、选定的仲裁委员会、仲裁事项

C.仲裁事项、仲裁规则、选定的仲裁委员会

D.仲裁事项、仲裁地点、仲裁规则

【答案】：B

115、下列发生在工程施工中的事项，构成不当得利之债的是（）

A.总承包单位为分包单位作业人员缴纳意外伤害保险费用

B.施工单位按照约定协助建设单位办理开工手续并承担相关费用

C.施工单位在施工过程中办理设计变更增加的工程款项

I）.建设单位为施工单位垫付了行政周款

【答案】：D

116、按照《文物保护法》的规定，以下不属于施工单位在进行工程建

设中发现文物应采取的措施时（）。

A.停止施工，配合保护现场

B.报告当地文物行政部门

C.进行发掘并移交发掘物品

D.发掘未结束前不得继续施工

【答案】：C

117、根据我国《民事诉讼法》的规定，当事人不服地方人民法院第一

审判决的，有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上

诉；不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起（）

日内向上一级人民法院提起上诉。

A.3

B.5

C.10

D.15

【答案】：C

118、某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让

给某施工企业，该切割机租赁还有3个月到期。转让合同约定当切割

机租赁期限结束时劳务公司将其交付给该施工企业。该买卖合同中切

割机的交付方式为（）o2017真题

A.简易交付

B.拟制交付

C.指示交付

1）.占有改定

【答案】：C

119、下列合同条款中，不属于劳动合同必须具备的条款是（）o

A.工作时间和休息时间

B.工作地点

C.劳动合同期限

D.福利待遇

【答案】：D

120、关于建筑节能的说法，正确的是（）o2016

A.已经建成的项目，2年后方可投入生产、使用

B.在新建建筑和既有建筑节能改造中，必须使用节能建筑材料和节能

设备

C.在具备太阳能利民条件的地区，地方人民政府可以要求单位必须安

装使用太阳能热水系统

D.不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设

【答案】：D

121、根据《环境噪声污染防治法》，在城市市区噪声敏感建筑物集

中区域内，不能再夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是

（）作业。

A.抢修

B.抢险

C.抢工期

I）.生产工艺要求必须连续

【答案】：C

122、建设工程开工前，办理建筑工程一切险并支付保险费用的是

（）。

A.承包商

B.发包人

C.分包商

D.监理单位

【答案】：B

123、下列建设工程施工合同情况中，不属于无效合同情形的是（）。

A.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的

B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的

C.建筑工程必须进行招标而未招标或者中标无效的

D.承揽全部劳务作业的劳务分包合同

【答案】：D

124、下列有关著作权的主体，说法正确的是（）。

A.国家不得成为著作权的主体

B.施工单位所做出的投标文件，由施工单位享有著作权

C.勘察单位受建设单位委托作出勘察文件，未约定著作权归属，勘察

文件的著作权归建设单位

D.设计单位员工王某利用单位物质条件创作出的设计文件，由设计单

位承担责任，王某拥有于此设计文件的著作权

【答案】：B

125、如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效

时，应当认为（）O

A.仲裁条款有效,由仲裁委员会解决争议

B.仲裁条款有效,由人民法院解决争议

C.仲裁条款无效,由人民法院解决争议

D.仲裁条款无效,由双方另行选择争议解决方式

【答案】：A

126、下列内容中，除（）之外，都是招标人必须要对投标人进行审

查的内容。

A.业绩

B.资质条件

C.信誉及工作人员数量

I）.资金

【答案】：C

127、根据《国务院关于加强和改进消防工作的意见》，施工企业消防

安全第一责任人是其（)O

A.专职安全员

B.法定代表人

C.专职消防安全员

D.施工项目负责人

【答案】：B

128、下列情形中，属于人民法院对仲裁裁决裁定不予执行的是（）。

2017真题

A.对仲裁裁决持不同意见的仲裁员没有在裁决书上签名的

B.仲裁庭的组成违反法定程序的

C.合同中没有仲裁条款，争议发生后当事人才达成书面仲裁协议的

D.载有仲裁条款的合同被人民法院确认无效的

【答案】：B

129、关于竣工工程质量问题处理的说法，正确的是（）。2016

A.因发包人提供的设计有缺陷，造成建设工程质量缺陷的，发包人不

承担责任

B.因承包人的过错造成的质量问题，发包人可以要求承包人修理、返

工，但不能减少支付工程价款

C.工程竣工时发现质量问题，无论是建设单位责任还是施工企业责任,

施工企业都有义务进行修复或返修

D.未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，工程质量责任全部由

发包人承担

【答案】：C

130、当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对

方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合

同履行后可以获得的利益，但不得超过（）。

A.直接损失

B.实际损失

C.全部损失

I）.违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能

造成的损失

【答案】：D

131、关于施工企业资质序列的说法，正确的是（）。

A.专业承包企业可以将所承接的专业工程再次分包给其他专业承包企

业

B.专业承包企业可以将所承接的劳务作业依法分包给劳务分包企业

C.劳务分包企业只能承接施工总承包企业分包的劳务作业

D.劳务分包企业可以承接施工总承包企业或专业承包企业或其他劳务

分包企业分包的劳务作业

【答案】：B

132、总承包单位与乙分包单位依法签订了幕墙工程分包协议，在建设

单位组织竣工验收时发现幕墙工程质量不合格。下列表述正确的是

（）O

A.乙分包单位就全部工程对建设单位承担法律责任

B.甲施工总包单位就分包工程对建设单位承担全部法律责任

C.甲施工总包单位和乙分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任

D.甲施工总包单位和乙分包单位根据分包协议的约定对建设单位承担

连带责任

【答案】：C

133、参加养老保险的个人，达到法定退休年龄时累计缴费（）年时,

按月领取基本养老金。

A.10

B.15

C.20

I).25

【答案】：B

134、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，下列安全生产

许可证违法行为中，罚款额度区间最小的是（）o

A.未取得安全生产许可证擅自从事施工活动

B.转让安全生产许可证

C.冒用安全生产许可证

D.安全生产许可证有效期满未办理延期手续继续从事施工活动

【答案】：D

135、（2019年真题）某施工企业技术员王某,2019年6月份的财产租

赁所得为10000元，国债利息收入为3000元，股息所得为2000元，保险

赔偿5000元。王某6月份的以上所得应当缴纳的个人所得税为

（）O

A.3000

B.3400

C.2400

D.4000

【答案】：C

136、建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应

当委托（）鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界

定使用期。

A.勘察、设计单位

B.监理单位

C.建筑安全监督管理机构

D.工程质量监督机沟

【答案】：A

137、负责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作的国家机关是

（）。

A.国务院质量监督行政主管部门

B.国务院安全监督行政主管部门

C.国务院建设行政主管部门

D.公务员工商行政主管部门

【答案】：C

138、甲公司根据乙公司的选择，向丙公司购买了1台大型设备，出租

给乙公司使用，乙公司使用该设备时，发现该设备不能正常运行，关

于该融资租赁合同的说法正确的是（）。

A.甲公司应当对乙公司承担违约责任

B.若乙公司破产，该设备属于乙公司的破产财产

C.乙公司可以基于设备质量瑕疵而直接向丙公司索赔

D.租赁期限届满，乙公司享有该设备的所有权

【答案】：C

139、公民、法人或者其他组织提起行政诉讼，应当在法定期间内进行,

以下表述有误的是（）。

A.除法律另有规定以外，行政复议申请人不服行政复议决定，可以在

收到行政复议决定书之日起15日内向法院提起诉讼

B.人民法院接到起诉状，经审查，应当在10日内立案或者作出裁定不

予受理

C.行政复议机关逾期不做决定的，申请人可以在复议期满之日起150

内向法院提起诉讼

D.不申请行政复议，直接向法院提起行政诉讼的，应当在知道作出具

体行政行为之日起6个月内提出

【答案】：B

140、甲与乙签订一份合同，后来乙将自己的全部债务转移给丙，并征

得甲的同意。现丙履行债务不符合合同约定，甲请求（）承担违约

责任。

A.乙

B.丙

C.乙和丙

D.乙或丙

【答案】：B

141、如果当事人对于合同变更的内容约定不明确，则将被推定为

（）O

A.不确定

B.已变更

C.未变更

D.未变更或已变更都可

【答案】：C

142、关于总承包企业资质管理的表述中，不正确的是（）。

A.我国对工程总承包设立专门的资质

B.工程勘察、设计、施工企业也可以组成联合体对工程项目进行联合

总承包

C.承接施工总承包业务的，必须是取得施工总承包资质的企业

D.凡具有工程勘察、设计或施工总承包资质的企业，均可依法从事资

质许可范围内相应等级的建设工程总承包业务

【答案】：A

143、对于因故中止施工的，（）应当按照规定的时限向发证机关

报告，并按照规定做好建设工程的维护管理工作，以防止建设工程在

中止施工期间遭受不必要的损失，保证在恢复施工时可以尽快启动。

A.建设单位

B.施工单位

C.设计单位

D.总监理工程师

【答案】：A

144、连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权

自主债务履行期届满之日起到规定时间内要求保证人承担保证责任，

规定时间一般为（）个月。

A.3

B.5

C.6

D.8

【答案】：C

145、下列关于上位法与下位法效力的说法中，错误的是（）o

A.法律的效力仅次于宪法而高于其他法的形式

B.行政法规的效力高于地方性法规和部门规章

C.地方性法规的效力高于本级和下级地方政府规章

D.部门规章的效力高于地方政府规章

【答案】：D

146、关于施工企业返修义务的说法，正确的是（）。

A.施工企业仅对施工中出现质量问题的建设工程负责返修

B.施工企业仅对竣工验收不合格的工程负责返修

C.非施工企业原因造成的质量问题，相应的损失和返修费用由责任方

承担

D.对于非施工企业原因造成的质量问题，施工企业不承担返修的义务

【答案】：C

147、根据《工伤保险条例》的规定，下列职工的伤害不应当作为工伤

的有（）o

A.赵某被诊断为患职业病

B.钱某工作岗位上突发心脏病死亡

C.孙某复员后到用人单位旧伤复发

D.李某上班期间与他人打架斗殴导致重伤

【答案】：D

148、下列安全生产条件中，属于取得建筑施工企业安全生产许可证条

件的是（）。

A.制定完备的安全生产规章制度和操作规程

B.配备兼职安全生产管理人员

C.各分部分项工程有应急预案

I）.管理人员每年至少进行2次安全生产教育培训

【答案】：A

149、赵某通过国家考试取得注册资格证书，第二年准备办理初始注册,

其应当满足的条件不包括（）。

A.经考核认定或考试合格取得资格证书

B.受聘于一个相关单位

C.达到继续教育要求

D.没有明确规定不予注册的情形

【答案】：C

150、我国民事诉讼中的证据交换的时间是（）。

A.诉讼答辩期届满后开庭审理前

B.起诉立案后诉讼答辩前

C.开庭审理后庭审辩论过程中

D.举证期限届满后

【答案】：A

151、同专业的甲、乙、丙三家施工单位通过合同约定实行联合承包。

三个施工单位的资质等级依次为施工总承包二级、一级和特级。根据

相关法律规定，该联合体应当按照（）的资质等级许可范围承揽工

程。

A.甲施工单位

B.乙施工单位

C.丙施工单位

D.三家内部约定

【答案】：A

152、关于施工企业资质管理制度，说法正确的是（）。

A.建筑业企业增项申请资质，应当按最低等级资质提出申请

B.建筑业资质证书有效期与安全生产许可证有效期相同

C.企业遗失建筑业企业资质证书的，在申请补办后应当在公众媒体上

刊登遗失声明

D.企业合并、分立、改制、重组的，可以直接承继原建筑业企业资质

【答案】：A

153、下列关于建造师注册的表述中，正确的是（）o

A.取得建造师资格证书的人员，如果没能在三年内申请注册，其资格

证书将失效

B.申请初始注册的人员，应受聘于一个相关单位

C.注册建造师增加执业专业的，需办理变更注册

D.因工作需要，取得建造师资格证书的人员可中清在两个单位注册

【答案】：B

154、某建筑施工企业的安全生产许可证遗失，正确的做法是（）。

2018真题

A.向原安全生产许可证颁发管理机关声明作废并申请补办

B.向原安全生产许可证颁发管理机关申请注销后补办

C.向原安全生产许可证颁发管理机关声明作废，缴纳罚款后补办

D.向原安全生产许可证颁发管理机关报告，并在公众媒体上声明作废

后，申请补办

【答案】：D

155、关于建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质

量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是（）o

A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持

B.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主题结构质量承

担责任

C.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人应当承担

责任

D.承包人的保修责任可以免除

【答案】：B

156、某建设单位支付工程最终结算款的时间应为2007年4月1日。

由于建设单位逾期未予支付，施工单位于2007年8月1日致函建设单

位要求付款，但未得到任何答复。那么，施工单位的诉讼时效期间届

满的时间为（）°

A.2008年4月1日

B.2008年8月1日

C.2009年4月1日

D.2010年8月1日

【答案】：D

157、根据合同当事人是否必须采取一定形式为标准，可以将合同分为

（）O

A.双务合同与单务合同

B.有偿合同与无偿合同

C.要式合同与不要式合同

D.权利合同与义务合同

【答案】：C

158、关于工程总承包的说法，正确的是（）。2018真题

A.工程总承包企业经建设单位同意或根据合同约定，可以直接将工程

项目的设计或者施工业务择优分包给具有相应资质的企业

B.建没单位选择工程总承包企业必须依法招标

C.工程总承包评标应当采用综合评估法，评审的主要因素包括工程总

承包报价、项目管理组织方案、设计方案和工程业绩等

D.工程总承包项目经理必须具备工程建设类注册执业资格和高级工程

师技术职称

【答案】：A

159、关于建设工程分包的说法，正确的有（）o2014

A.总承包单位可以按照合同约定将建设工程部分非主体、非关键性工

作分包给其他企业

B.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他

施工企业

C.总承包单位可以将建设工程主体结构中技术较为复杂的部分分包给

其他企业

D.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分包

给其他企业

【答案】：A

160、关于办理施工许可证违法行为法律责任的说法，正确的是（）o

A.对于未规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管

辖权的发证机关责令改正，对于不符合开工条件的，责令停止施工，

并对建设单位和施工单位分别处以罚款

B.对于未取得施工许可证擅自施工的，由发证机关责令停止施工，并

对建设单位和施工单位共同处以工程价款5$的罚款

C.对于采用虚假证明文件骗取施工许可证的，由原发证机关注销施工

许可证，责令停止施工，并由发证机关对责任单位处以罚款

D.对于采用虚假证明文件骗取施工许可证的，由原发证机关收回施工

许可证，责令整改，并对责任单位处以罚款

【答案】：A

161、某施工现场产生大量建筑垃圾，现场负责人指挥工人将部分垃圾

排入某大江支流，造成污染。市环境保护行政主管部门接到群众举报,

经查证属实，遂对施工单位处以罚款。对该事件处理体现的原则是

（）

A.污染者付费

B.依靠群众保护环境

C.政府对环境质量负责

D.预防为主、防治结合

【答案】：B

162、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的

条件不包括（）o

A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容

B.已签署的工程结算文件

C.完整的技术档案和施工管理资料

D.勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件

【答案】：B

163、关于建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质

量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是（）o

A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持

B.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承

担责任

C.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人都应当承

担责任

D.承包人的保修责任可以免除

【答案】：B

164、建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计、

施工单位或者委托给不具有相应资质等级的工程监理单位的，责令改

正，处（）的罚款“

A.30万元以上，80万元以下

B.30万元以上，100万元以下

C.50万元以上，100万元以下

D.50万元以上，80万元以下

【答案】：C

165、甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权并办理了登记，乙将自己

的土地使用权让给丙。关于各方权利的说法。正确的虽（）。

（2016）

A.甲的地役权因办理登记而设立，

B.乙转让土地使用权应经甲同意

C.土地所有权人设立地役权不必经乙同意

D.甲的地役权对丙具有约束力。

【答案】：D

166、下列关于赔偿损失特征的表述中，错误的是（）。

A.赔偿损失是合同违约方违反合同义务所产生的责任形式

B.赔偿