2024年一级建造师之一建工程法规考试题库带答案（达标题）

2024年一级建造师之一建工程法规考试题库

第一部分单选题（300题）

1、某施工现场发生生产安全事故造成3人死亡，由于事故发生地与事

故发生单位不在同一个县级行政区域。根据《生产安全事故调查处理

条例》，本次事故应当由（）负责调查。

A.国务院

B.事故发生地人民政府

C.事故发生单位所在地省级人民政府

D.事故发生单位所存地市级人民政府

【答案】：B

2、某建筑施工企业，一年内发生两起安全生产事故，则企业（）

应对企业安全生产全面负责。

A.项目技术负责人

B.总法律顾问

C.项目负责人

D.主要负责人

【答案】：D

3、《文物保护法》规定，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单

位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，

文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场,

并在（）日内提出处理意见。

A.7

B.10

C.14

I).20

【答案】：A

4、某施工项目材料采购合同中，当事人对价款没有约定，未达成补充

协议，也无法根据合同有关条款或交易习惯确定，则应按照（）的

市场价格履行。

A.合同签订地

B.履行义务一方所在地

C.材料所在地

D.订立合同时履行地

【答案】：D

5、甲施工企业就施工合同纠纷向仲裁委员会申请仲裁，该案件由三名

仲裁员组成仲裁庭，该案件的仲裁员（）。

A.由甲施工企业选定一名

B.只能由仲核委员会主任指定

C.由甲施工企业选定两名

D.由甲施工企业选定三名

【答案】：A

6、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，属于施工单位安全责

任的是（）.

A.提供相邻构筑物的有关资料

B.编制安全技术措施及专项施工方案

C.办理施工许可证时报送安全施工措施

I）.提供安全施工措施费用

【答案】：B

7、某建设项目施工中，发现地下古墓葬，因建设工期紧迫，需要对其

进行抢救发掘，则应当由（）组织发掘。

A.建设单位

B.施工单位

C.设区的市级人民政府文物行政主管部门

D.省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门

【答案】：D

8、施工项目招标投标过程中，某投标单位在投标截止日期前提交了投

标文件和投标保证金。该投标单位中标后拒绝与业主签订施工合同，

业主没收了其投标保证金，该行为说明（）。

A.要约不能撤回

B.要约具有法律效力

C.承诺不能撤销

D.要约邀清具有法律效力

【答案】：B

9、关于民事诉讼证据的说法，正确的是（）。

A.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件

B.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证

C.未经对方当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用

D.当事人对鉴定结论有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证

【答案】：B

10、某项施工中施工单位偷工减料，造成建设工程不符合规定的质量

标准，给建设单位造成了损失。建设行政主管部门不能对该施工单位

实施的制裁是（）。

A.责令停业整顿

B.降低资质等级

C.责令改正

D.罚金

【答案】：D

11、工程施工中，承包人、发包人围绕工程质量发生争议，后经质量

鉴定为合格，则受鉴定影响的工期期间（）。

A.承包人承担责任，工期不予顺延

B.发包人承担责任，工期顺延

C.发包人、承包人各承担一半

I）.都不承担责任

【答案】：B

12、国家标准、行业标准的制定一般分为（）四个程序。（2014）

A.准备、征求意见、修正、送审

B.征求意见、修正、送审、报批

C.准备、专家会审、征求意见、报批

D.准备、征求意见、送审、报批

【答案】：D

13、在证据可能灭失的情况下，诉讼参与人可以申请人民法院（）。

A.诉前保全

B.诉讼保全

C.先行给付

D.证据保全

【答案】：D

14、依据《行政复议法》的规定，以下属于不可申请行政复议的是

（）

A.认为行政机关侵犯合法的经营自主权的

B.对建设行政主管部门吊销建筑公司资质证书不服的

C.对规划行政主管机关撤销《建设工程规划许可证》决定不服的

D.对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的

【答案】：D

15、甲与乙签订了仓储合同，约定由乙储存甲的9桶原料。按照仓储

合同的法律规定，乙的义务不包括（）。

A.验收

B.出具仓单

C.提取原料

D.允许甲提取样品

【答案】：C

16、在某工程项目招投标过程中，某投标人要对其投标文件进行补充、

修改或撤回。根据《招标投标法》的规定，以下说法正确的是（）。

A.对投标文件的补充、修改和撤回，应在投标有效期满前进行

B.在投标有效期内进行的补充、修改作为投标文件组成部分

C.在投标有效期内可以进行补充或修改，但要被没收投标保证金

I).应在提交投标文件的截止日期前进行

【答案】：D

17、关于施工中产生的固体废物污染环境防治的说法，正确的是

()。

A.施工现场的生活垃圾实行散装清运

B.处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处

置核准文件

C.施工企业可以将建筑垃圾交给从事建筑垃圾运输的个人运输

[).转移固体废物，出省，自治区，直辖市行政区域处置的。应当同时

向固体废物移出地和接受地的省级环境保护行政主管部门提出申请

【答案】：B

18、在保险合同中，负有支付保险费义务的当事人是()。

A.受益人

B.保险人

C.被保险人

D.投保人

【答案】：D

19、甲施工总承包企业承包某工程项目.将该工程的专业工程分包给乙

企业，乙企业再将专业工程的劳务作业分包给丙企业，工程完工后，上述

专业工程质出现向题，经调查,是由于丙企业施工作业不规范导致，则该

专业工程的质量责任应当由()。

A.甲施工总承包企业对建设单位承担责任

B.丙企业对建设单位承担责任

C.甲施工总承包企业乙企业和丙企业对建设单位共同承责任

D.甲施工总承包企业和乙企业对建设单位承担连带责任

【答案】：C

20、根据安全生产许可证的取得条件，必须持特种作业操作证书上岗

的人员是（）。

A.项目经理

B.脚手架作业人员

C.兼职安全员

D.BTM系统操作员

【答案】：B

21、某施工企业职工在工程施工中受伤，职工认为应属于工伤，用人

单位不认为是工伤的，则应由（）承担举证责任。

A.职工本人

B.工伤治疔机构

C.用人单位

D.社会保险行政部匚

【答案】：C

22、2017年3月1日甲施工企业向乙钢材商发出采购单购买一批钢材。

要求乙在3月5日前承诺。3月1日，乙收到甲的采购单，3月2日，

甲再次发函至乙取消本次采购。乙收到两份函件后，3月4日，乙发函

至甲表示同意履行3月1日的采购单。关于该案的说法，正确的是

（）o2017

A.甲3月2日的行为属于要约撤回

B.乙3月4日的行为属于新要约

C.甲的要约已被撤销

D.甲乙之间合同成立

【答案】：D

23、下列关于委托代理说法正确的是（）

A.数人为同一代理事项的代理人的，应当分别行使代理权，当事人另有

约定的除外

B.委托代弋理又称“意定代理”或“任意代理”

C.委托代理授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、

权限和期间，并由代理人签名或者盖章

I）.代理人知道或者应当知道代理事项违法仍然实施代理行为，由代理人

独自承担法律责任

【答案】：B

24、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于建设工程争议

评审的说法，正确的是（）。

A.当事人协议采用争议评审方式后，如果不接受评审组的建议或者越

决，也不能再通过仲拔或者诉讼的方式解决争议

B.在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行

C.争议评审制度是法定的争议解决方式

D.采用争议评审的，发包人和承包人应当在开工日后的14日内或者争

议发生后，协商成立争议评审组

【答案】：B

25、当事人申请撤销仲裁决定的，应当自收到仲裁书之日起（）内

提出。

A.3个月

B.6个月

C.1年

D.2年

【答案】：B

26、根据《建设工程质量管理条例》，施工单位在施工中偷工减料的，

使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，责令改正，并处以（）

的罚款。

A.合同价款的2%〜4%

B.合同价款的5%"10%

C.10万~30万元

I）.10万~20万元

【答案】：A

27、关于专利权期限的说法，正确的是（）

A.发明专利权和实生新型专利权的期限为20年

B.外观设计专利权的期限为15年

C.专利申请文件是邮寄的，以国务院专利行政主管部门收到之日为申请

日

D.专利权的右效期自授子之日起计算

【答案】：B

28、王某所签订的下列合同中，不属于我国《民法典》调整范围的是

（）o

A.劳动合同

B.借款合同

C.劳务分包合同

D.房屋租赁合同

【答案】：A

29、根据《民法典》，分期付款的买受人未支付到期价款的最低金额

达到全部价款的（），出卖人即有权要求买受人支付全部价款或者

解除合同。

A.1/3

B.1/2

C.1/5

I）.2/3

【答案】：C

30、甲是乙的债务人，乙是丙的债务人，由于乙怠于行使自己到期的

债权导致无法偿还对丙的债务，则下列说法正确的是（）。

A.丙可以行使代位权，代替乙向甲行使债权

B.丙必须以乙名义行使乙的债权

C.丙可以行使不安抗辩权

D.甲可以行使代位权，直接向丙偿还债务

【答案】：A

31、甲建筑公司承建乙市一住宅项目，采用租赁方式向乙市建筑机械租

赁公司租赁一物料提升机，以降低成本.该物料提升机为乙建筑机械租

赁公司刚刚购买，但缺少产品合格证明，下列说法正确的是（）o

A.不能出租使用

B.可以出租使用

C.经建设单位批准后可以出租使用

D.经建设行政管理部门批准后可以出租使用

【答案】：A

32、某房地产开发公司在某市老城区拟开发的一住宅小区项目涉及到

拆迁，则房地产公亘申领施工许可证前，（）。

A.拆迁工作必须全部完成

B.拆迁补偿安置资金全部到位

C.拆迁工程量已完成50%

I）.有保证工程质量和安全的具体措施

【答案】：D

33、关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的

说法，正确的是（）。

A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行爆破作业

B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业,必须经国务院

批准

C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，应经

核定公布该文物保护单位的人民政府批准

D.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作

业的，必须经国务院文物行政部门批准

【答案】：C

34、某建设工程未经验收，发包人却擅自使用，则该工程竣工日期为

（）。

A.提交验收报告之日

B.建设工程完工之日

C.占有建设工程之日

D.竣工验收合格之日

【答案】：C

35、安全生产许可证的有效期为（）年。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】：C

36、在下列担保方式中，只能由第三方担保的方式是（）。

A.质押

B.抵押

C.留置

D.保证

【答案】：D

37、关于设计单位的权利的说法，正确是（）。

A.为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计

B.有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商

C.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成

D.设计深度由设计单位酌定

【答案】：B

38、根据《刑法》的规定，在生产、作业中违反有关安全管理的规定,

因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果且情节特别恶劣的，处

（）O

A.3年以下有期徒刑或者拘役

B.3年以上7年以下有期徒刑

C.5年以下有期徒刑或者拘役

【）.5年以上10年以下有期徒刑

【答案】：B

39、勘察设计单位接受建设单位委托，承担勘察设计任务，双方对作

品的著作权没有约定，则勘察设计成果的著作权归属（）。

A.委托方

B.受托方

C.双方共有

D.协议补充

【答案】：B

40、下列合同条款中，不属于劳动合同必须具备的条款是（）。

A.工作时间和休息时间

B.工作地点

C.劳动合同期限

I）.福利待遇

【答案】：D

41、在没有乙建筑公司委托的情况下，甲某以乙建筑公司代理人的身

份向丁水泥供应商订购了一批水泥，下列说法中，正确的是（）。

A.甲某的行为属表见代理，该合同有效

B.甲某的行为属无权代理.该合同无效

C.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，该合同才成立

D.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，如果乙建筑公司不支付

水泥货款，甲某就要承担违约责任

【答案】：C

42、张某是甲企业的销售人员，随身携带盖有甲企业公章的空白合同

书，便于随时对外签约，后来张某因为收取回扣被甲企业开除，但空

白合同书未被收回。张某以此合同书与不知情的李某签订了一份商品

买卖合同，该买卖合同的效力是（）。

A.不成立

B.有效

C.无效

D.效力待定

【答案】：B

43、（2019年真题）建设项目完工后，施工企业已提交竣工验收报告,

如建设单位未组织竣工验收，当事人对建设工程实际竣工日期有争议

的，该项目的竣工日期（）。

A.相应顺延

B.以施工企业提交竣工验收报告之日为准

C.以合同约定的计划竣工日期为准

I）.以实际通过竣工验收之日为准

【答案】：B

44、甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中，双方于5

月1日发生争议，早于5月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起

诉讼，法院于6月30日判定该合同无效。则此合同自（）无效。

A.4月1日

B.5月1日

C.5月20日

D.6月30日

【答案】：A

45、法院在执行被执行人房产时，案外人王某提出异议，称该房产归

其所有，法院无权执行。执行员按法定程序进行审查，确认王某理由

成立，此时应由（）批准中止执行。

A.执行员

B.执行庭庭长

C.审判委员会

D.法院院长

【答案】：D

46、水泥厂在承诺有效期内，对施工单位订购水泥的要约作出了完全

同意的答复，则该水泥买卖合同成立的时间为（）o

A.施工单位订购水泥的要约到达水泥厂时

B.水泥厂的答复文件到达施工单位时

C.施工单位发出订购水泥的要约时

D.水泥厂发出答复文件时

【答案】：B

47.生产安全事故发生后，生产经营单位主要负责人有下列行为的，

不可依法追究责任的是（）。

A.谎报或瞒报事故的

B.转移或隐匿资金的

C.在事故调查中作伪证的

D.在事故调查期间积极配合的

【答案】：D

48、甲公司将一自己闲置不用的工程设备出售给乙公司，合同约定3

天后交付设备。第二日，甲公司又与丙公司（丙公司不知甲公司与乙

公司之间的合同关系）签订合同，将该设备卖给丙公司，并向丙公司

交付了该设备。甲公司与乙公司、丙公司之间的合同效力是（）。

A.甲公司与乙公司之间的合同无效，甲公司与丙公司之间的合同有效

B.甲公司与乙公司之间的合同有效，甲公司与丙公司之间的合同无效

C.甲公司与乙公司、丙公司之间的合同均有效

D.甲公司与乙公司之间的合同先生效后失效，甲公司与丙公司之间的

合同有效

【答案】：C

49、2012年2月1日小李经面试后合格并与某建筑公司签订了为期5

年的用工合同，并约定了试用期，则试用期最迟至（）。

A.2012年2月28日

B.2012年5月31日

C2012年8月1日

D.2012年2月1日

【答案】：C

50、甲因房屋质量问题与乙房地产公司发生纠纷，根据《民事诉沦法》

的规定，本案应当由（）人民法院管辖。

A.房屋所在地

B.合同备案地

C.甲住所地

D.乙房地产公司注册登记地

【答案】：A

51、建筑节能工程验收的首要步骤是（）。

A.施工单位按验收意见进行整改

B.施工单位自检评定

C.监理单位进行节能工程质量评估

D.建筑节能分部工程验收

【答案】：B

52、某工程施工中发生如下事件，当事人对（）不服可以申请行政

复议。

A.由于项目经理失职，建筑公司没收了其资格证书

B.总包单位对违反安全规定的农民工处以罚款

C.由于质量不合格建设单位扣押了某批建材

I）.由于存在严重安全隐患，现场被建设行政管理部门要求暂停施工整

改

【答案】：D

53、某施工单位因违反施工合同而支付对方违约金后，建设单位仍要

求其继续履行合同，则施工单位应（）。

A.缓期履行

B.拒绝履行

C.继续履行

D.要求对方支付一定费用后履行

【答案】：C

54、甲建筑工程公亘与乙建材供应公司签订了一份建材购销合同，同

时在合同中约定：就本合同发生争议提请Z市仲裁委员会申请仲裁要

求乙公司承担违约责任。则下列说法中，正确的是（）。

A.Z市人民法院应当依法对此案进行审理

B.Z市人民法院应当裁定不予受理

C.Z市人民法院应和Z市仲裁委员会协商确定由谁受理此案

D.Z市仲裁委员会不应当受理此案

【答案】：B

55、在保险有效期内因在施工工地上发生意外事故造成在施工工地及

邻近地区的第三者人身伤亡或财产损失，保险人应按（）进行赔付。

A.第三者责任险

B.意外伤害险

C.建筑工程一切险

I).工伤保险

【答案】：A

56、甲、乙双方因施工合同纠纷，经仲裁机构裁决乙方应承担责任，

然而乙方拒不履行生效裁决。根据我国《仲裁法》规定，甲方可以

()O

A.向法院申请撤销裁决

B.向人民法院起诉

C.向上级仲裁机构申诉

D.向人民法院申请执行

【答案】：D

57、关于单位加强能源计量管理的说法，错误的是()o

A.按照规定配备和使用经依法鉴定合格的能源计量器具

B.建立能源消费统计和能源利用状况分析制度

C.对能源消费应实行包费制

1).对各类能源消耗实行分类计量和统计

【答案】：C

58、依据《民法典》的违约责任承担原则，发包人可以不赔偿承包人

损失的情况是()。

A.建设资金未能按计划到位的施工暂停

B.发包人改变项目建设方案的工程停建

C.传染病流行导致施工暂停

D.征地拆迁工作不顺利导致施工现场移交延误

【答案】：C

59、下列国家标准中，属于强制性国家标准的是（）。

A.工程建设重要的通用的信息技术标准

B.工程建设行业专用的试验方法

C.工程建设行业专生的术语、符号

D.工程建设勘察行业专用的质量要求

【答案】：A

60、关于建设工程合同纠纷和解的说法，正确的是（）。

A.诉前和解成立后，当事人不得任意反悔要求撤销

B.诉中和解达成协议的，即可结束全部或部分诉讼程序

C.执行中和解达成协议的，即可结束执行程序，且不可恢复

D.仲裁中达成和解协议的，视为撤回仲裁申请，且不可反悔

【答案】：B

61、根据《消防法》，除人员密集的大型场所和特殊工程以外的一般建

设工程消防验收，（）。2017真题

A.施工企业应当向公安机关消防机构申请消防验收

B.建设单位应当先行备案后，方可进行消防验收

C.建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案

D.可以不经过消防验收，由公安机关消防机构进行抽查

【答案】：C

62、下列关于建设工程返修的表述，错误的是（）o

A.返修是施工单位的法定义务

B.对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位无返修义务

C.返修费用应由责任方负责

D.返修包括施工过程中出现质量问题的建设工程和竣工验收不合格的

建设工程两种情形

【答案】：B

63、下列关于委托代理的说法，正确的是（）o

A.数人为同一代理事项的代理人的，应当分别行使代理权

B.代理人知道代理事项违法仍然实施代理行为的，由代理人承担责任

C.被代理人有权根据自己的意愿单方取消委托

D.民事法律行为的委托代理，应当采用书面形式

【答案】：C

64、用人单位安排加班不支付加班费的，由劳动行政部门责令限期支

付；逾期不支付的，由劳动行政部门责令用人单位按应付金额的（）

向劳动者加付赔偿金。

A.50%以上

B.50%-100%

C.100%以上

D.200%

【答案】：B

65、根据《建设工程质量管理条例》规定，组织竣工验收的应是

（）o

A.监理单位

B.设计单位

C.勘察单位

I）.建设单位

【答案】：D

66、关于城市、镇规划许可证的说法，正确的是（）0

A.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得划拨

土地之后，方可向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地

规划许可申请

B.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设

用地规划许可证之后，才能取得国有土地使用权

C.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设

用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请

用地

I）.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用

权出让合同后，建设单位应当向城市、县人民政府建设行政主管部门

领取建设用地规划许可证

【答案】：C

67、关于仲裁开庭和审理的说法，正确的是（）。

A.仲裁开庭审理必须经当事人达成一致

B.仲裁审理案件应当公开进行

C.当事人可以协议仲裁不开庭审理

D.仲裁庭不能做出缺席裁决

【答案】：C

68、乙房地产开发公司的一座高层公寓的建设工程由甲建筑工程公司

承包，甲建筑工程公司将玻璃幕墙工程分包给丙建设施工公司。根据

我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当为从事危

险作业的人员办理意外伤害保险。丙建设施工公司的作业人员的意外

伤害保险费根据法律规定应当由（）承担。

A.甲建筑工程公司

B.乙房地产开发公亘

C.丙建设施工公司

D.作业人员

【答案】：A

69、关于生产安全事故应急救援的说法，不正确的有（）o

A.生产经营单位应急预案分为综合应急预案、专项应急预案

B.建筑施工单位，应当至少每半年组织1次生产安全事故应急救援预

案演练

C.重要的应急资源发生重大变化的，应对预案进行修订

D.实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制急救援预案，总包

和分包各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、

设备，并定期组织演练

【答案】：A

70、施工企业与钢材经销商签订购销合同，总货值为50万元，双方在

协商定金数额时发生意见分歧。根据我国《民法典》的规定，该定金

金额最多为（）万元。

A.3

B.6

C.10

1）.18

【答案】：C

71、关于企业资质的说法，不正确的是（）o

A.企业首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级的资质

B.申请人以书面形式承诺符合审批条件的，行政审批机关根据申请人

的承诺直接作出行政批准决定

C.资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更

的，应当在工商部匚办理变更手续后10日内办理资质证书变更手续

D.企业发生合并需承继原建筑业企业资质的，应当申请重新核定建筑

业资质等级

【答案】：C

72、关于政府对市场主体的守法诚信评价，下列说法正确的有（）。

A.政府对市场主体的守法诚信评价是市场主导的

B.只根据违法违规行为的刑事处罚记录，对市场主体进行诚信评价的

C.不要求对社会关注的焦点、热点问题可有所侧重

D.所侧重的行为包括拖欠工程款和农民工工资、转包、违法分包、挂

靠、招标投标弄虚作假、质量安全问题、违反法定基本建设程序等

【答案】：D

73、根据《商标法》的规定，注册商标的有效期为（）年，自核准

注册之日起计算。

A.5

B.10

C.15

D.20

【答案】：B

74、按照《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行力、法》

规定的企业负责人带班检查制度，建筑施工企业负责人要定期带班检

查，每月检查时间不少于其工作日的（）,项目负责人每月带班生

产时间不得少于本月施工时间的（）o

A.10%,70%

B.15%,70%

C.20%,80%

D.25%,80%

【答案】：D

75、根据《文物保护法实施条例》，关于文物保护单位保护范围的说

法，正确的是（）。

A.设区的市文物保护单位由设区的市文物行政部门划定保护范围

B.自治州级文物保护单位由自治州城乡规划行政部门划定保护范围

C.全国重点文物保护单位由国务院文物行政部门划定必要的保护范围

D.县级文物保护单位由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护

范围

【答案】：D

76、女职工的生育产假不得少于（）天。

A.60

B.90

C.120

D.180

【答案】：B

77、甲公司与乙公司就合作开发某商业地产项目签订《合作开发合同

书》，其中约定了仲裁条款。以下可能导致原仲裁条款失效的情形是

（）O

A.《合作开发合同书》无效

B.双方重新达成新的仲裁协议

C.《合作开发合同书》解除

D.双方就利益分配事宜达成补充协议

【答案】：B

78、根据《建筑法》的规定，以下关于建筑工程的发包、承包方式的

表述，正确的是（）o

A.建筑工程的发包方式只能采用招标发包

B.未经发包方同意且无合同约定，承包方不得对劳务作业进行劳务分

包

C.联合体各成员对承包合同的履行承担连带责任

D.施工总承包单位有权将单位工程的主体结构发包给符合资质的分包

单位

【答案】：C

79、根据《消防法》，国务院住房和城乡建设主管部门规定应当申请

消防验收的建设工程竣工，其消防验收方式是（）o

A.施工单位应当向公安机关消防机构申请消防验收

B.建设单位应当先行备案后进行消防验收

C.可以不经消防验收，由住房和城乡建设主管部门进行抽查

1）.建设单位应当向住房和城乡建设主管部门申请消防验收

【答案】：D

80、安全生产许可证的有效期为（）年。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】：C

81、关于建筑市场诚信行为信息公告变更的说法，正确的是（）。

A.对发布有误的信息，由发布该信息的省、自治区和直辖市建设行政

主管部门提出修改意见，并报国务院建设行政主管部门批准

B.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容

不符的，可向公告部门提出书面复核申请

C.行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门依法不停

止对违法行为的记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外

D.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记

录予以变更或撤销，无需在公告平台上予以声明

【答案】：C

82、根据《标准施工招标文件》，关于建设工程争议评审的说法，正

确的是（）。2020年

A.当事人协议采用争议评审方式后，如果不接受评审组的建议或者越

决，也不能再通过仲拔或者诉讼的方式解决争议

氏在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行

C.争议评审制度是法定的争议解决方式

I）.采用争议评审的，发包人和承包人应当在开工日后的14日内或者

争议发生后，协商成立争议评审组

【答案】：B

83、在项目施工中，行为人对自己的行为承担法律责任必须以主观上

有过错为前提的是（）

A.项目经理采购材料设备

B.项目经理组织安排施工

C.建设单位支付工程款

D.项目经理为采购材料而进行的谈判

【答案】：C

84、关于投标保证金的说法，正确的是（）o

A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致

B.投标保证金不得超过招标项目估算价的1096

C.实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在

笫一阶段提出

D.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金，

但无需支付银行同期存款利息

【答案】：A

85、施工合同履行过程中，合同一方当事人提出变更去同要求。在双

方就变更内容协商期内合同应（）履行。

A.中止

B.终止

C.继续

I).对要求变更的部分中止

【答案】：C

86、某施工单位的材料采购员乙，一直负责本单位与甲公司的钢材采

购业务。后乙被单位开除，但甲公司并不知情。乙用盖有原单位公章

的已届期的空白合同书与甲公司签订了一份钢材采购合同，则该合同

为()合同。

A.效力待定

B.无效

C.可撤销

D.有效

【答案】：A

87、甲公司中标成龙某市一栋18层公寓楼工程合法的施工总承包人。

有关事件如下：(1)总承包合同约定，可将水电暖通安装工程分包，分

包施工单位为具备相应资质的乙公司。(2)总承包合同生效后，甲公司

又把基础土石方工程分包给了一家具备相应资质的丙公司。(3)后业主

得知此事，提出如若分包土石方工程，必须包给资质条件更优的丁公

司。上述做法中符合我国建筑法规定的是()。

A.(1)

B.(3)

C.(1)和(2)

D.(1)和(3)

【答案】：A

88、下列有关承担违约责任的说法，正确的是（）。

A.违反合同的当事人在承担了赔偿金后，就免除了履约责任

B.当事人既约定了违约金又约定定金的，一方违约，对方可以选挂适

用违约金条款或定金条款，但两种违约责任不能合并使用

C.当事人一方履行合同不符合约定，在采取补救措施后，对方还有其

他损失的，此时就不应再承担赔偿责任

D.合同约定违约金的，因当事人一方违约使对方产生损失，此时不论

损失多大，均只应向损失方支付合同约定的违约金

【答案】：B

89、根据《环境保护法》，企业事业单位和其他生产经营者违法排放

污染物受到罚款处罚，可以按日连续处罚。关于“按日连续处罚''的

说法，正确的是（）o2016

A.责令改正，拒不改正的，可以按原处罚数额按日连续处罚

B.是否可以按日连续处罚，与是否责令改正无关

C.责令改正，拒不改正的，可以重新确定处罚数额按日连续处罚

D.地方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类

【答案】：A

90、甲施工单位（总承包单位）将部分非主体工程分包给具有相应资

质条件的乙施工单位，且已征得建设单位同意，下列关于该分包行为

说法正确的是（）。

A.甲公司必须报上级主管部门批准备案

B.甲公司就分包工程质量和安全对建设单位承担连带责任

C.建设单位必须与乙施工单位重新签订分包合同

I）.建设单位必须重新为分包工程办理施工许可证

【答案】：B

91、下列关于设计单位质量责任和义务的说法中，正确的是（）o

A.设计单位可以不按照勘察成果文件进行建设工程设计

B.有特殊要求的建筑材料，设计单位可以指定生产厂、供应商

C.设计单位有权将其所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成

D.设计深度由设计单位确定

【答案】：B

92、关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的是

（）o

A.承包人的优先受偿权自发包人应当给付建设工程价款之日起算

B.发包人与承包人不得约定放弃建设工程价款优先受偿权

C.优先受偿权的范围包括承包人因发包人违约所造成的损失

D.承包人行使优先受偿权的期限为1年

【答案】：A

93、安全生产责任事故应急救援预案的制定机关是（）。

A.县级以上建设行政主管部门

B.县级以上各级人民政府

C.国务院或省、自治区、直辖市建设行政主管部门

D.国务院或省、自治区、直辖市人民政府

【答案】：B

94、某施工企业于2002年承建单位办公楼，2003年4月竣工验收合格

并交付使用。2008^5月，施工企业致函该单位，说明屋面防水保修

期满及以后使用维护的注意事项。此事体现了合同法的（）原则。

A.公平

B.自愿

C.诚实信用

D.维护公共利益

【答案】：C

95、根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，人民法院

采取的证据保全措施的方法不包括（）。

A.先予执行

B.查封

C.拍照

D.制作笔录

【答案】：A

96、下列属于民事责任的是（）。

A.继续履行

B.记过

C.撤职

D.罚金

【答案】：A

97、下列有关无固定期限劳动合同，说法正确的是（）。

A.在本单位连续工昨不满10年的劳动者，均无权提出签订无固定期

限合同

B.无固定期限劳动合同由于没有终止时间，所以不可解除

C.无固定期限劳动合同，约定试用期不得超过3个月

I）.签订无固定期限劳动合同的劳动者，裁员时应当优先留用

【答案】：D

98、施工合同管理规定，对于无效的施工合同，承包单位已根据合同

要求完成工程建设任务，建设单位以合同无效不支付工程款，承包人

请求人民法院要求建设单位支付工程款，则对于承包单位的要求应该

（）O

A.合同无效，不予支持

B.工程合格，予以支持

C.资质合格，予以支持

D.已经付出，部分支持

【答案】：B

99、未经总监理工程师签字，（）。

A.建设单位不拨付工程款

B.施工单位不得进行下一道工序的施工

C.建筑材料不得在工程上使用

D.建筑构配件不得在工程上安装

【答案】：A

100、下列应当被撤销注册的是（）。

A.申请人以欺骗、赚赂等不正当手段获准注册的

B.注册建造师受聘企业破产的

C.注册期限届满未申请延续的

D.注册建造师造成重大安全事故的

【答案】：A

10k掌握建设单位的安全责任有助于协调工程中出现的问题，下列中

不属于建设单位安全责任的是（）。

A.向施工单位提供资料的责任

B.审查施工组织设计的责任

C.依法履行合同的责任

D.提供安全生产费用的责任

【答案】：B

102、《水污染防治法》规定，排放水污染物超过国家或者地方规定的

水污染物排放标准，或者超过重点水污染物排放总量控制指标的，由

县级以上人民政府环境保护主管部门按照权限（）o

A.责令限期治理，处应缴纳排污费数额1倍以上4倍以下的罚款

B.责令限期治理，处应缴纳排污费数额2倍以上4倍以下的罚款

C.责令限期治理，处应缴纳排污费数额1倍以上5倍以下的罚款

D.责令限期治理，处应缴纳排污费数额2倍以上5倍以下的罚款

【答案】：D

103、乙施工单位通过招标程序中标了甲方开发公司的一个施工项目。

签约前，甲要求让利5%,否则不签约施工合同。后双方按中标价签订

了备案合同，同时签订了让利5%的补充协议。竣工结算时，甲按让利

协议扣减结算总价5机乙以自己亏损为由不同意让利并向法院提起诉

讼，要求按中标价结算。下列说法正确的是（）.（2013）

A.应以备案合同作％结算工程价款的依据

B.该补充协议属于可撤销合同

C.应以补充协议作为结算工程价款依据

I).乙方行为构成合同违约

【答案】：A

104、乙建筑公司是甲建筑公司的分包商。在2011年7月7日，乙建

筑公司的施工项目发生安全事故，应由()向负有安全生产监管职

责部门报告。

A.甲或乙建筑公司

B.甲建筑公司

C.乙建筑公司

D.甲和乙一起报告

【答案】：B

105、下列当事人提出的证据中，不能作为认定案件事实依据的是

()o

A.未成年人所做的与其年龄和智力状况不相当的证言

B.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言

C.无正当理由未出庭作证的证人证言

D.以严重侵害他人合法权益或者违反法律禁止性规定的方法取得的证

据

【答案】：D

106、根据《历史文化名城名镇名村保护条例》,下列对历史文化街区、

名镇、名村核心保护范围内施工活动的规定不正确的是

A.不得进行新建、扩建活动，除必要的基础设施和公共服务设施除外

B.拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施的,应当经城市、

县人民政府城乡规划主管部门会同同级文物主管部门批准

C.不得进行改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动

D.任何单位或者个人不得损坏或者擅自迁移、拆除历史建筑

【答案】：C

107、关于行政法规、地方性法规、自洽条例和单行条例、规章备案的

规定，下列说法正确的是（）

A.自治州的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规应报省、

自治区的人民代表大会常务委员会和国务院备案

B.部门规章和地方政府规章应报全国人大常务委员会和国务院备案

C.省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性

法规，报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案

D.自治州、自治县的人民代表大会制定的自治条例和单行条例应报省、

自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会和国务院备案

【答案】：C

108、关于施工许可制度的说法中，正确的是（）。

A.中止施工满1年经核验不符合条件的，应当收回其施工许可证

B.领取施工许可证后因故不能按期竣工超过6个月的，施工许可证自

行废止

C.因故中止施工，恢复施工后1个月内应向发证机关报告

D.批准开工报告的工程因故中止施工的，应当重新办理批准手续

【答案】：A

109、《建设工程质量管理条例》规定，关于建设工程在超过合理使用

年限后的说法，正确的是（）。

A.建设工程超过合理使用年限后，应当报废或拆除

B.应当委托原勘察、设计单位鉴定

C.不经鉴定、加固等而违法继续使用，产生后果由产权所有人负责

D.应当委托原勘察、设计单位制定加固措施

【答案】：C

110、建筑施工企业负责人和项目负责人应定期带班检查、带班生产,

符合规定的是（）。

A.企业负责人每月带班检查时间不少于本月施工时间的25%

B.企业负责人不需要在分部分项工程施工时到场带班检查，在竣工验

收时应到场参加

C.项目负责人带班生产时间不少于本月施工时间的80%

D.项目负责人因其他事务离开施工现场时，应向企业负责人请假并经

批准

【答案】：C

111、建设工程实行施工许可制度，主要是为了（）。

A.杜绝违章建筑

B.调控同期在建项目的规模

C.防止施工单位违法转包工程

D.确保工程项目符合法定的开工条件

【答案】：D

112、采用弄虚作假等手段取得《注册建造师继续教育证书》的一经

发现，立即（）o

A.撤销当事人注册证书

B.取消当事人继续教育记录，记入不良信用记录，对社会公布

C.撤销当事人建造师资格证书

D.处以罚款

【答案】：B

113、关于环境保护设施竣工验收的说法，正确的是（）。

A.环境保护设施未经竣工验收，主体工程投入使用的，由环境保护行

政主管部门责令停止使用

B.需要进行试生产的建设项目，环境保护设施应当在投入试生产前申

请竣工验收

C.分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护

设施应当同时验收

D.建设项目投入试生产超过3个月，建设单位未申请环境保护设施竣

工验收的，应当处10万元以下的罚款

【答案】：A

114、诉讼时效是指权利人在法定的期间内不行使权利，该期间届满后,

发生义务人可以（）效果的法律制度。

A.剥夺当事人的权利

B.拒绝履行其给付义务

C.义务人得到法院的保护

D.原来的债权债务关系消灭

【答案】：B

115、某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针

对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问

题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该以（）作为结算工程款的

依据。

A.双方达成的补充协议

B.双方签订的备案合同

C.类似项目的结算价格

D.市场的平均价格

【答案】：B

116、当事人双方分别违反了自身的义务，应当（）。

A.按比例承担责任

B.各自承担相应的责任

C.责任抵消后由责任重大的一方承担责任

D.各承担50%的责任

【答案】：B

117、法的形式的含义不包括（）。

A.法律规范的效力等级

B.法律规范的外部表现形式

C.法律规范的时间效力

D.法律规范创制机关的性质及级别

【答案】：C

118、根据《民法典》，关于代理的说法，正确的是（）。

A.代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担

B.代理人可以超越代理权实施代理行为

C.被代理人对代理人的一切行为承担民事责任

I）.代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为

【答案】：A

119、在工程建设中，建设单位对在建工程的权利是（）。2016

A.债权

B.担保特权

C.所有权

D.用益物权

【答案】：C

120、某政府投资工程预计于2008年1月1日开工，该工程的开工报

告于2007年12月20日被批准。根据我国《建筑法》的规定，建设单

位最迟应当于（）前开工，不然就要重新办理开工报告。

A.2008年3月20日

B.2008年4月1日

C.2008年6月20日

D.2008年7月1日

【答案】：C

121、关于车船税的说法，正确的是（）。

A.捕捞、养殖渔船可以减征车船税

B.节约能源、使用新能源的车船免征车船税

C.警用车船可以减征车船税

D.从事机动车第三者责任强制保险业务的保险机构为机动车车船税的

扣缴义务人

【答案】：I）

122、乙施工企业和丙施工企业联合共同承包甲公司的建筑工程项目，

由于联合体管理不善，造成该建筑项目损失。关于共同承包责任的说

法，正确的是（）。（2015真题）

A.甲公司有权请求乙施工企业与丙施工企业承担连带责任

B.乙施工企业和丙施工企业对甲公司各承担一半责任

C.甲公司应该向过错较大的一方请求赔偿

D.对于超过自己应赔偿的那部分份额，乙施工企业和丙施工企业都不

能进行追偿

【答案】：A

123、施工企业法定代表人甲超出公司章程的规定权限，与钢材经销商

乙订立了价值800万元的钢材采购合同。钢材经销商乙由于不了解施

工企业的内部规定，因而并不知甲超出公司章程的规定权限。则该买

卖合同（）。

A.有效

B.无效

C.可撤销

D.效力待定

【答案】：A

124、施工企业委托物资部购买材料，业务部与材料商签订采购合同。

本合同的主体应当是（）。

A.施工企业与物资部

B.物资部与材料商

C.施工企业与材料商

I）.施工企业、物资部和材料商

【答案】：D

125、由于建筑材料，介格上涨导致承包人索赔，根据计价方式的不同，

对于该索赔不予支持的是（）。

A.可调价

B.成本加酬金

C.固定价

D.总价

【答案】：C

126、关于建筑市场，'言用体系建设的说法，错误的是（）。

A.在实施政府优惠政策中，诚信市场主体不予优先考虑

B.将劳动用工、工资支付情况作为企业诚信评价的重要依据，实行分

类分级动态监管

C.建立健全企业失信联合惩戒机制

D.建立拖欠工资企业黑名单制度，定期向社会公开有关信息

【答案】：A

127、下列关于执行的说法，正确的是（）。

A.执行程序都是因当事人的申请而开始的

B.申请执行的期限，双方或一方当事人是公民的为1年，双方是法人

或其他组织的为6个月

C.申请执行的期间先2年

【）.具有执行力的裁判文书由作出该裁判文书的法院负责执行

【答案】：C

128、关于开标的说法，正确的是（）

A.开标可以在招标文件确定的提交投标文件截止时间之后公开进行

B.开标地点可以不在招标文件预先确定的地点，但招标人须在开标前5

日书面通知所有获取招标文件的潜在投标人

C.开标应当由招标代理机构主持，邀请所有投标人参加

D.投标人少于3个的，不得开标

【答案】：D

129、某跨海大桥建设项目，有甲、乙、丙、丁四家单位投标，招标人

可以接收投标文件的情形是（）

A.甲未通过资格预审递交投标文件

B.乙的投标文件逾期送达

C.丙的投标文件未按要求密封

I）.丁的投标文件有大幅度修改

【答案】：D

130、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当组织专

家对超过一定规模的危险性较大工程的专项施工方案进行论证、审查,

下列工程需要编制专项施工方案但是不需要专家论证的工程是（）o

A.爆破工程

B.深基坑工程

C.高大模板工程

D.地下暗挖工程

【答案】：A

13k甲与某施工企业签订了一份2年期的劳动合同，合同中约定的生

效时间为2014年5月1日，为了考察甲是否具备相应的工作能力，合同

约定了试用期，则试用期最长截止于（）。

A.2014年6月1日

B.2014年7月1日

C.2014年8月1日

D.2014年11月1日

【答案】：B

132、某建筑公司从本市租赁若干工程模板到外地施工，施工完毕后，

因觉得模板运回来费用很高，建筑公司就擅自将该批模板处理了，后

租赁公司同意将该批模板卖给该建筑公司，则建筑公司处理该批模板

的行为（）o

A.无效

B.有效

C.效力特定

D.失效

【答案】：B

133、按照《文物保护法》的规定，以下不属于施工单位在进行工程建

设中发现文物应采取措施的是（）。

A.停止施工，配合保护现场

B.报告当地文物行政部门

C.进行发掘并移交发掘物品

D.发掘未结束前不得继续施工

【答案】：C

134、甲乙合同约定违约金1万元，合同履行中甲违约造成乙5万元损

失。乙起诉后，法院最多支持赔偿（）万元。

A.1万

B.5万

C.6万

D.7万

【答案】：B

135、下列概念中，属于循环经济内容的是（）。

A.轻量化

B.资源化

C.无害化

1）.循环化

【答案】：B

136、《劳动法》规定，国家实行劳动者每日工作时间不超过8小时、

平均每周工作时间不超过（）小时的工作制度。

A.38

B.40

C.42

D.44

【答案】：D

137、关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是（）o2016

A.设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案

B.自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况

C.省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准

D.自治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务

院备案

【答案】：B

138、保证合同的当事人为（）。

A.债权人与保证人

B.债权人与债务人

C.债务人与保证人

D.保证人与被保证人

【答案】：A

139、当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议，不能

作为申请重新鉴定理由的是（）。

A.鉴定机构或者鉴定人员不具备相应鉴定资格的

B.鉴定程序严重违法的

C.鉴定结论经过质证认定的

D.鉴定结论明显依据不足的

【答案】：C

140、关于行政机关的行政行为的说法，正确的是（）o

A.行政行为以国家强制力保障实施，带有强制性

B.行政主体实施行政行为必须与行政相对方协商或征得其同意

C.行政行为均属于无偿行为

I）.行政行为具有不可裁

【答案】：A

141、甲、乙两公司建设工程合同纠纷一案，经某仲裁委员会作出裁决,

甲、乙两公司对裁决结果均不满意。下列选项正确的是（）o

A.双方可就此纠纷再次向该仲裁委员会申请仲裁

B.双方可就此纠纷重新达成仲裁协议后向另外的仲裁委员会申请仲裁

C.双方可就此纠纷向人民法院起诉

D.双方可向人民法院申请撤销仲裁裁决

【答案】：D

142、无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是他的（）

A.委托代理人

B.法定代理人

C.指定代理人

D.复代理人

【答案】：B

143、当事人未申请行政复议，直接向法院提起行政诉讼的，除法律另

有规定的以外，应当在知道作出具体行政行为之日起（）个月内提

出。

A.1

B.2

C.3

D.6

【答案】：D

144、根据《民事诉讼法》及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提起

诉讼的管辖法院为（）o2016

A.工程所在地法院

B.被告所在地法院

C.原告所在地法院

D.合同签订地法院

【答案】：A

145、关于行政诉讼案件审理的说法，正确的是（）。2016

A.行政诉讼期间，被诉行政行为停止执行

B.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理

C.人民法院对行政安全宣告判决前原告申请撤诉的，是否准许，由人

民法院裁定

D.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解

【答案】：C

146、合同当事人甲违约后，给合同另一方当事人乙造成3万元的损失,

乙方因未采取措施致使损失扩大到5万元后，采取了补救措施免遭继

续造成的4万元的损失，但乙方支出了1万元的防治损失措施费。对

此，甲方应（）。

A.赔偿乙方3万元损失

B.赔偿乙方4万元损失

C.赔偿乙方5万元损失

D.赔偿乙方8万元损失

【答案】：B

147、下列标准属于强制性国家标准的有（）

A.工程建设通用的信息技术标准

B.工程建设通用的环境保护标准

C.工程建设重要的行业专用的试验标准

D.工程建设通用的试验标准

【答案】：B

148、不同行政法规对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,

不能确定如何适用时，由（）裁决。

A.国务院

B.最高人民法院

C.国务院司法行政部门

1）.全国人大常委会

【答案】：A

149、根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是（）o

A.环境保护

B.税率的确定

C.历史文化保护

D.增加施工许可证的申请条件

【答案】：B

150、某建筑工程已经达到其合理使用年限，业主想继续使用，则

（）。

A.不能继续使用，必须拆除

B.可以继续使用

C.向建设主管部门缴纳一定费用后可继续使用

D.委托鉴定，重新界定使用期

【答案】：D

151、根据《环境噪声污染防治法》，在城市市区噪声敏感建筑物集中

区域内，不能在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是（）

作业。

A.抢修

B.抢险

C.抢工期

I）.生产工艺要求必须连续

【答案】：C

152、某工程项目足额投保了建筑工程一切险，在保险期间内，工程发

生了保险事故。为减少损失，被保险人共计支出6万元。经保险公司

查勘定损，建筑物实际损失为20万元。保险公司应当支付的保险金

为（）万元。

A.6

B.14

C.20

D.26

【答案】：D

153、关于建设工程监理的说法，正确的是（）o

A.工程监理单位不得与建设单位或设计单位有隶属利害关系

B.工程监理单位的监理依据中应当包括地方标准和行业标准

C.未经总监理工程师签字，建设单位不得组织工程竣工验收

D.监理单位将不合珞工程按合格签字，造戌损失的，其民事赔偿责任

不应超过监理费用

【答案】：C

154、发包人收到竣工结算报告及资料后，在约定期限内不予答复，视为

认可竣工结算报告及资料。对此情形，下列说法中正确的是（）。

A.此约定写入合同，也属无效条款

B.合同中有此约定，才能作为结算依据

C.这是法定的视为认可竣工结算报告及资料的情形

D.合同中有此约定，也不能作为结算依据

【答案】：C

155、根据施工许可制度的要求，建设项目因故停工，（）应当自中

止施工之日起1个月内向发证机关报告。

A.项目部

B.施工企业

C.监理单位

D.建设单位

【答案】：D

156、下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是（）o

A.解除合同

B.继续履行

C.罚款

D.合同无效

【答案】：B

157、某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板。施工完毕，施工单

位以自己的名义将该批模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模

板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为（）合同。

A.可变更、可撤销

B.有效

C.无效

D.效力待定

【答案】：B

158、2016年4月18日，甲市B区某生产经营单位发生了安全生产事

故，造成29人死亡，直接经济损失6000万元。根据《生产安全事故

报告和调查处理条例》的规定。该事故属于（）事故。

A.特别重大

B.重大

C.较大

D.一般

【答案】：B

159、某施工企业于2012年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，

比合同约定工期提前一周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组

织验收。双方经协商，于2012年3月20日提请有关部门进行质量鉴

定，鉴定部门于2012年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。

则该工程的实际竣工日期应为（）O

A.2012年3月5日

B.2012年3月12目

C.2012年3月20日

D.2012年4月10日

【答案】：A

160、关于施工现场环境噪声污染的防治，说法正确的是（）o

A.在城市市区范围内，施工可能产生环境噪声污染的，施工单位必须

在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行

政主管部门申报

B.因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上地方人民政府建设行

政主管部门或环保部门的证明

C.因特殊需要必须连续作业的，必须事先告知附近居民并获得其同意

D.产生环境噪声污染的单位应当缴纳超标准排污费；征收的超标准排

污费可以用于污染的防治

【答案】：A

161、承包商向水泥厂购买袋装水泥并按合同约定支付全部货款。因运

输公司原因导致水泥交货延误2天，承包商收货后要求水泥厂支付违

约金，水泥厂予以拒绝。承包商认为水泥厂违约，因而未对堆放水泥

采取任何保护措施。次日大雨，水泥受潮全部硬化。此损失应由（）

承担。

A.三方共同

B.水泥厂

C.承包商

D.运输公司

【答案】：C

162、下列不属于民事诉讼当事人的是（）。

A.原告、被告

B.共同诉讼人

C.无独立请求第三人

D.诉讼代理人

【答案】：D

163、下列知识产权保护期说法，错误的是（）。

A.发明专利保护期%提出申请后20年

B.注册商标保护期%核准后10年

C.著作权保护期为作品发表后50年

D.计算机软件归属于法人的，保护期为首次发表后50年

【答案】：C

164、采用欺诈、胁迫等手段订立的合同是（）合同。

A.有效

B.无效

C.可变更或可撤销

D.效力待定

【答案】：C

165、关于法人应当具备条件的说法，正确的是（）o

A.须经有关机关批准

B.有技术负责人

C.承担有限民事责任

D.应当有自己的名称和组织机构

【答案】：D

166、关于工程总承包企业的基本要求，下列说法正确的是（）o

A.工程总承包企业不得自行实施设计和施工

B.工程承包企业不得直接将工程项目的设计或者施工业务择优分包给

具有相应资质的企业

C.工程总承包企业自行实施施工的，可以将工程总承包项目工程主体

结构的施工业务分包给其他单位

D.工程总承包企业刍行实施设计的，不得将工程总承包项目工程主体

部分的设计业务分包给其他单位

【答案