2024年度电力工程设计与分包合同4篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度电力工程设计与分包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3分包方第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同金额3.1合同总价3.2预付款3.3进度付款3.4竣工结算3.5付款方式与时间第四条设计与分包范围4.1设计范围4.2分包范围4.3分包商的选定第五条合同工期5.1设计工期5.2施工工期5.3工期延误第六条设计与施工标准6.1设计标准6.2施工标准第七条合同的履行与验收7.1设计文件的提交7.2施工过程的监督7.3工程验收7.4验收合格标准第八条保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3违约责任第九条违约责任9.1发包方的违约责任9.2承包方的违约责任9.3分包方的违约责任第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决地点10.3诉讼或仲裁机构第十一条合同的变更与解除11.1合同变更的条件11.2合同解除的条件第十二条合同的生效、修改与终止12.1合同生效条件12.2合同修改程序12.3合同终止条件第十三条税费13.1税费承担13.2税费支付方式第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同的份数与保管14.4合同的解释权第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3分包方第二条工程概况2.1工程名称本合同项下的工程名称为：（工程名称）。2.2工程地点本工程位于：（工程地点），具体施工地点由甲方指定。2.3工程规模本工程规模为：（工程规模），具体工程内容由甲方指定。2.4工程内容本工程内容包括：（工程内容详细列举），具体工程量及要求由甲方指定。第三条合同金额3.1合同总价本合同总价款为：（合同总价），大写：（合同总价大写）。3.2预付款甲方应在合同签订后的：（预付款支付时间）内，向乙方支付合同总价款的：（预付款比例）作为预付款，大写：（预付款大写）。3.3进度付款乙方按照工程进度，每完成：（进度付款比例）的工程量，甲方应向乙方支付相应的进度款，大写：（进度付款大写）。3.4竣工结算工程竣工后，乙方应按照合同约定和实际完成的工程量，向甲方提交竣工结算报告，甲方应在收到竣工结算报告后的：（竣工结算审核时间）内完成审核，并将剩余款项支付给乙方，大写：（竣工结算剩余款项大写）。3.5付款方式与时间本合同的付款方式为：（付款方式），具体付款时间及方式由甲方指定。第四条设计与分包范围4.1设计范围乙方负责根据甲方的要求进行：（设计范围详细列举），并提交相应的设计文件。4.2分包范围乙方负责将：（分包范围详细列举）的工作分包给丙方。4.3分包商的选定乙方应在合同签订后：（分包商选定时间）内，向甲方提交分包商的相关资料，经甲方批准后，乙方与丙方签订分包合同。第五条合同工期5.1设计工期乙方应在：（设计起始日期）至：（设计终止日期）内完成设计工作。5.2施工工期乙方应在：（施工起始日期）至：（施工终止日期）内完成施工工作。5.3工期延误如乙方因自身原因导致工期延误，应按照合同约定向甲方支付违约金，具体违约金计算方式由甲方指定。第六条设计与施工标准6.1设计标准乙方的设计工作应符合：（设计标准详细列举）。6.2施工标准乙方的施工工作应符合：（施工标准详细列举）。第七条合同的履行与验收7.1设计文件的提交乙方应在设计完成后，向甲方提交：（设计文件种类及数量），并保证设计文件的质量符合合同约定。7.2施工过程的监督乙方应按照甲方的要求，对施工过程进行监督，确保施工质量符合设计文件和合同约定。7.3工程验收工程完成后，乙方应组织验收，甲方应在：（验收时间）内完成验收工作。7.4验收合格标准工程验收合格标准应符合：（验收合格标准详细列举）。第八条保密条款8.1保密内容乙方和丙方应对在合同执行过程中获得的甲方商业秘密和机密信息予以保密，包括但不限于：（保密内容详细列举）。8.2保密期限保密期限自合同签订之日起至：（保密期限结束时间）。8.3违约责任如乙方或丙方违反保密义务，应承担违约责任，具体违约责任由甲方指定。第九条违约责任9.1发包方的违约责任如甲方违反合同约定，导致乙方或丙方损失的，甲方应承担违约责任，具体违约责任由甲方指定。9.2承包方的违约责任如乙方违反合同约定，导致甲方或丙方损失的，乙方应承担违约责任，具体违约责任由甲方指定。9.3分包方的违约责任如丙方违反合同约定，导致甲方或乙方损失的，丙方应承担违约责任，具体违约责任由甲方指定。第十条争议解决10.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交：（争议解决方式，如仲裁或诉讼）。10.2争议解决地点争议解决的地点为：（争议解决地点）。10.3诉讼或仲裁机构如选择诉讼，应向：（诉讼法院）提起诉讼；如选择仲裁，仲裁机构为：（仲裁机构）。第十一条合同的变更与解除11.1合同变更的条件合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。11.2合同解除的条件合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。第十二条合同的生效、修改与终止12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同修改程序合同的修改应由双方协商一致，并签订书面修改协议。12.3合同终止条件合同终止的条件为：（合同终止条件详细列举）。第十三条税费13.1税费承担合同履行过程中产生的税费，按照国家相关法律法规的规定承担。13.2税费支付方式税费的支付方式为：（税费支付方式）。第十四条其他条款14.1不可抗力不可抗力事件发生后，双方应立即协商采取措施，减轻不可抗力事件的影响。14.2法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用：（法律适用国家或地区）。14.3合同的份数与保管本合同一式：（份数）份，甲乙丙三方各执：（份数）份，具有同等法律效力。14.4合同的解释权本合同的解释权归：（解释权归属方）。第二部分：第三方介入后的修正第一章第三方介入的概念与界定1.1第三方介入的概念1.2第三方介入的情形第三方介入的情形包括：（第三方介入的具体情形详细列举），包括但不限于履行合同过程中出现的争议、质量问题、进度延误等。1.3第三方介入的界定第三方的介入应以：（界定标准详细列举）为依据，包括但不限于第三方与甲方、乙方和丙方的关系、第三方对工程的影响程度等。第二章第三方介入后的额外条款及说明2.1第三方介入的程序当出现第三方介入的情形时，甲乙丙三方应立即：（第三方介入程序详细列举），包括但不限于通知对方、协商解决等。2.2第三方介入的费用第三方介入的费用应由：（费用承担方）承担，具体费用根据：（费用计算标准）确定。2.3第三方介入的决定权第三方介入的决定权归：（决定权归属方），甲方、乙方和丙方应尊重对方的决定。2.4第三方介入的结果第三方介入的结果对甲乙丙三方具有约束力，各方应按照第三方介入的结果履行合同义务。第三章第三方责任限额的明确3.1第三方责任的限额第三方对甲乙丙三方造成的损失，第三方应承担的责任限额为：（责任限额金额），大写：（责任限额金额大写）。3.2第三方责任限额的调整第三方责任限额可以根据：（调整条件详细列举）进行调整，包括但不限于合同履行情况、第三方介入的情形等。3.3第三方责任限额的支付第三方应在其责任限额内承担损失赔偿责任，赔偿方式为：（赔偿方式），具体支付时间及方式由甲方指定。3.4第三方责任限额的争议解决如甲方、乙方和丙方对第三方责任限额有争议，应按照本合同第十条的争议解决方式解决。第四章第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲方、乙方和丙方的关系第三方与甲方、乙方和丙方之间的权利义务关系，应以本合同为准，第三方不应干涉甲方、乙方和丙方之间的合同履行。4.2第三方与其他各方的划分说明第三方介入时，应明确划分第三方与甲方、乙方和丙方的职责和权利，确保各方的权益得到保障。4.3第三方与其他各方的沟通与协作第三方介入后，甲方、乙方和丙方应积极与第三方沟通与协作，确保合同顺利履行。第五章第三方介入的其他事项5.1第三方介入的书面通知第三方介入时，应向甲方、乙方和丙方提供书面通知，并说明介入的原因和依据。5.2第三方介入的记录保存甲方、乙方和丙方应妥善保存第三方介入的相关记录，包括但不限于书面通知、会议记录等。5.3第三方介入的资料共享甲方、乙方和丙方应相互提供与第三方介入相关的资料，以便各方了解第三方介入的情况。本部分是对原合同的补充和修正，甲乙丙三方应严格按照本部分的约定履行合同义务，确保合同的顺利实施。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程设计委托书附件2：分包合同附件3：第三方介入协议附件4：设计方案及其修改记录附件5：施工图纸及其修改记录附件6：工程进度计划及其修改记录附件7：工程质量标准及其修改记录附件8：保密协议附件9：争议解决协议附件10：合同变更协议附件11：合同解除协议附件12：工程验收报告附件13：费用支付凭证附件14：违约金计算公式附件的详细要求和说明：1.工程设计委托书：明确甲乙双方的设计委托内容、设计要求、设计周期等。2.分包合同：明确丙方的分包范围、分包费用、分包责任等。3.第三方介入协议：明确第三方介入的情形、程序、费用承担、责任限额等。4.设计方案及其修改记录：包括设计方案的提交时间、修改次数、修改内容等。5.施工图纸及其修改记录：包括施工图纸的提交时间、修改次数、修改内容等。6.工程进度计划及其修改记录：包括工程进度计划的提交时间、修改次数、修改内容等。7.工程质量标准及其修改记录：包括工程质量标准的提交时间、修改次数、修改内容等。8.保密协议：明确甲乙丙三方之间的保密内容、保密期限、违约责任等。9.争议解决协议：明确争议解决方式、争议解决地点、诉讼或仲裁机构等。10.合同变更协议：明确合同变更的条件、程序、费用承担等。11.合同解除协议：明确合同解除的条件、程序、费用承担等。12.工程验收报告：包括工程验收的时间、验收标准、验收结果等。13.费用支付凭证：包括费用支付的时间、金额、支付方式等。14.违约金计算公式：明确违约金的计算方式、计算依据等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按约定时间支付预付款、进度款或竣工结算款。2.甲方未按约定提供设计所需的资料、场地、设备等。3.乙方未按约定时间完成设计工作或施工工作。4.乙方未按约定质量标准完成设计或施工工作。5.丙方未按约定时间完成分包工作或施工工作。6.丙方未按约定质量标准完成分包工作或施工工作。7.第三方未按约定程序介入或未按约定时间完成介入工作。违约责任认定标准：1.违约金计算：根据附件14的违约金计算公式，按照实际违约情况计算违约金。2.损失赔偿计算：根据实际损失金额，包括但不限于直接经济损失、间接经济损失等，进行赔偿。3.工期延误：按照合同约定的工期计算方法，计算工期延误的天数，并按照约定的违约金比例进行赔偿。4.质量问题：根据合同约定的质量标准，对不符合质量标准的部分进行修复或重新施工，并承担相应的费用。示例说明：1.甲方未按约定时间支付预付款，乙方因此无法及时开展设计工作，导致设计进度延误。甲方应按照违约金计算公式支付违约金，并赔偿乙方因延误产生的直接经济损失。2.乙方未按约定质量标准完成设计工作，甲方因此需要重新委托其他设计方进行返工，导致甲方产生额外费用。乙方应承担返工费用，并赔偿甲方因返工产生的间接经济损失。3.丙方未按约定时间完成分包工作，导致施工进度延误，影响了整个工程的按时完成。丙方应按照违约金计算公式支付违约金，并赔偿甲方因延误产生的直接经济损失。全文完。2024年度电力工程设计与分包合同2本合同目录一览1.合同主体及定义1.1合同主体1.2定义2.工程概述2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.分包范围与职责3.1分包范围3.2分包职责4.合同价格与支付4.1合同价格4.2支付方式4.3支付条件5.工期与进度5.1工期要求5.2进度计划5.3工期延误6.设计与技术要求6.1设计要求6.2技术标准6.3设计变更7.质量控制与验收7.1质量控制7.2验收标准7.3验收程序8.安全生产与环境保护8.1安全生产8.2环境保护9.违约责任9.1违约行为9.2违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同的解除与终止11.1合同解除11.2合同终止12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约保密13.合同的生效、变更与解除13.1合同生效13.2合同变更13.3合同解除14.其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3争议解决14.4合同的副本14.5合同的修订14.6合同的语言版本第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同主体甲方：电力工程集团有限公司乙方：电力工程分包有限公司1.2定义第二条工程概述2.1工程名称2024年度地区电力工程设计及施工分包项目2.2工程地点地区电力工程建设项目现场2.3工程规模根据甲方提供的工程设计文件，本项目包括但不限于：电力塔架设计、电力线路设计、变电站设计等。2.4工程内容乙方负责根据甲方提供的设计文件进行施工，包括但不限于：土建施工、设备安装、线路铺设、调试运行等。第三条分包范围与职责3.1分包范围乙方负责本合同工程的设计和施工，包括但不限于：电力塔架设计、电力线路设计、变电站设计、土建施工、设备安装、线路铺设、调试运行等。3.2分包职责乙方应按照甲方的要求，保证工程质量和进度，负责现场安全管理，确保工程顺利进行。第四条合同价格与支付4.1合同价格本合同总价款为人民币元整（大写：人民币元整），其中包括设计费、施工费、材料费、人员工资、税费等。4.2支付方式甲方采用分期支付的方式，按照工程进度分阶段支付乙方合同款项。4.3支付条件甲方按照乙方实际完成工程量的70%进行支付，支付款项后，乙方应提供相应金额的发票。第五条工期与进度5.1工期要求本工程计划开工日期为2024年X月X日，计划竣工日期为2024年X月X日，总工期为X个月。5.2进度计划乙方应按照甲方的要求，制定详细的工程进度计划，并上报甲方审批。5.3工期延误因乙方原因导致工程延期，乙方应按照延期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总金额的0.5%。第六条设计与技术要求6.1设计要求乙方应按照甲方提供的设计文件和规范要求进行施工，确保工程质量。6.2技术标准乙方应遵循国家及相关行业标准进行施工，包括但不限于：电力行业标准、建筑工程标准等。6.3设计变更如遇设计变更，乙方应立即通知甲方，并按照甲方的要求进行变更施工。因乙方原因导致的设计变更，乙方应承担由此产生的全部费用。第七条质量控制与验收7.1质量控制乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量符合国家标准和甲方的要求。7.2验收标准工程验收标准应符合国家及相关行业标准，以及甲方提出的特殊要求。7.3验收程序工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告，并按照甲方的要求进行工程验收。甲方应在验收合格后X个工作日内向乙方支付剩余合同款项。第八条安全生产与环境保护8.1安全生产乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，建立健全安全生产管理制度，确保工程施工安全。乙方应定期对施工人员进行安全培训，提高施工人员的安全意识。乙方应在施工现场设置必要的安全警示标志，确保施工现场安全。8.2环境保护乙方应遵守国家环境保护法律法规，采取有效措施，防止工程施工过程中对环境造成污染。乙方应对废弃物进行分类处理，不得随意堆放、排放。乙方应合理使用资源，降低施工过程中对生态环境的影响。第九条违约责任9.1违约行为乙方如违反合同约定，甲方有权要求乙方立即改正，并承担相应违约责任。乙方如未按约定完成工程，甲方有权按约定扣除相应违约金。9.2违约责任乙方应承担因违约行为导致的甲方损失，包括但不限于：直接损失、间接损失、信誉损失等。甲方有权根据违约情况要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金金额为合同总金额的1%。第十条争议解决10.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构本合同争议的解决机构为合同签订地人民法院。第十一条合同的生效、变更与解除11.1合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为X年。11.2合同变更合同履行过程中，如双方同意变更合同内容，应签订书面变更协议，经双方盖章确认后生效。11.3合同解除双方同意解除合同时，应签订书面解除协议，经双方盖章确认后生效。第十二条其他条款12.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。双方应立即采取措施，减轻损失，并书面报告对方。12.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。12.3争议解决本合同争议的解决方式、机构及适用法律按照第十条、第十一条规定执行。12.4合同的副本本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。12.5合同的修订本合同如有未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。12.6合同的语言版本第十三条保密条款13.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。13.2保密期限保密期限自本合同签订之日起计算，至合同终止或履行完毕之日止。13.3违约保密违反保密义务的一方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十四条合同的解除与终止14.1合同解除合同解除后，乙方应立即停止施工，甲方不再支付合同款项。14.2合同终止合同终止后，乙方应按照甲方要求完成工程收尾工作，并承担相应费用。14.3合同终止后的权利义务合同终止后，双方仍应履行合同中约定的权利义务，直至履行完毕。第二部分：第三方介入后的修正引入第三方介入的概念和条件1.第三方介入的概念第三方介入是指在本合同履行过程中，甲乙方因客观需要，邀请具有专业资质、能力或资源的第三方参与部分或全部合同履行过程的行为。第三方介入包括但不限于中介方、咨询方、检测方、审计方等。2.第三方介入的条件（1）第三方具备履行介入事项所需的资质、能力或资源；（2）第三方介入事项在合同范围内，且符合合同目的；（3）甲乙双方就第三方介入达成一致，并在合同中明确第三方介入的条款；（4）第三方介入不改变甲乙双方之间的合同关系，不影响合同履行。第三方介入后的额外条款及说明3.第三方介入的告知义务甲乙双方在合同中约定第三方介入事项时，应向对方及时告知第三方的主体信息、介入事项、介入范围等相关内容。4.第三方介入的协调管理甲乙双方应负责协调管理第三方介入事项，确保第三方按照合同约定履行义务。5.第三方介入的费用承担第三方介入的费用由甲乙双方按照合同约定承担。若合同中未明确，则由甲乙双方协商确定。6.第三方介入的责任限制（1）第三方仅对其介入事项承担责任，不对合同其他事项承担责任；（2）第三方对其介入事项的履行承担责任，不对因第三方原因导致的工程质量、进度等方面的责任承担连带责任；（3）甲乙双方与第三方签订的介入协议中应明确第三方的责任限额，包括但不限于赔偿限额、责任范围等；（4）第三方介入事项如涉及侵权、违约等法律纠纷，由甲乙双方与第三方协商解决，并依法承担相应责任。第三方与其他各方的划分说明7.第三方与甲乙方的划分第三方介入事项的履行不影响甲乙双方之间的合同关系。甲乙双方应按照合同约定履行各自的义务，并对第三方介入事项进行协调管理。8.第三方与中介方的划分中介方作为第三方介入的一种形式，其与其他第三方介入的区别在于中介方在合同履行过程中起到介绍、协调、协助等作用，而不直接参与工程设计与施工。中介方的责任限额、责任范围等应在合同中明确。9.第三方与分包方的划分分包方是指乙方将合同约定的部分工程分包给具有相应资质的第三方。分包方与第三方介入的区别在于分包方是乙方的下属单位，受乙方管理和监督，而第三方介入的第三方是与甲方、乙方平等的合同主体。10.第三方与监理方的划分监理方是指甲方委托具有相应资质的第三方对工程质量、进度、安全等方面进行监督管理。监理方的责任范围、责任限额等应在合同中明确。监理方作为第三方介入的一种形式，其与其他第三方介入的区别在于监理方的主要职责是监督和管理，而不直接参与工程设计与施工。根据本合同明确第三方的责任限额11.第三方责任限额的确定（1）第三方介入事项的赔偿限额；（2）第三方介入事项的责任范围；（3）第三方介入事项的履行标准；（4）第三方介入事项的违约责任。12.第三方责任限额的调整合同履行过程中，如第三方介入事项的责任限额、责任范围等需调整，甲乙双方应签订书面补充协议，明确调整内容。13.第三方责任限额的争议解决如甲乙双方在合同履行过程中对第三方责任限额产生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。14.第三方责任限额的适用法律本合同中第三方责任限额的适用法律为中华人民共和国法律。第二部分：第三方介入后的修正第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：合同主体资质证明附件2：工程设计文件附件3：施工方案附件4：安全生产管理制度附件5：环境保护措施方案附件6：第三方介入协议附件7：中介服务协议附件8：分包合同附件9：监理合同附件10：保险单据附件11：工程进度计划附件12：质量控制措施附件13：验收标准及程序附件14：违约金计算方式说明附件15：争议解决方式及机构说明附件详细要求和说明：1.合同主体资质证明：提供甲乙双方及第三方的营业执照、资质证书等复印件，证明各方的合法经营资格。2.工程设计文件：包括工程设计图纸、技术说明书、设计计算书等，详细表述工程的设计要求和技术标准。3.施工方案：包括施工组织设计、施工进度计划、施工方法、质量控制措施等，详细表述施工过程中的各项管理措施。4.安全生产管理制度：包括安全生产责任制、安全生产规章制度、安全操作规程等，详细表述乙方在施工过程中的安全生产管理措施。5.环境保护措施方案：包括环境保护措施计划、环境保护设施设计、环境保护监测等，详细表述乙方在施工过程中的环境保护措施。6.第三方介入协议：明确第三方介入的事项、范围、费用、责任等，双方签字盖章后生效。7.中介服务协议：明确中介方的服务内容、服务费用、责任等，双方签字盖章后生效。8.分包合同：明确分包方的分包范围、分包费用、责任等，双方签字盖章后生效。9.监理合同：明确监理方的监理内容、监理费用、责任等，双方签字盖章后生效。10.保险单据：提供甲乙双方及第三方所购买的保险单据复印件，证明保险的有效性。11.工程进度计划：明确工程各阶段的开始时间、结束时间、主要工作内容等。12.质量控制措施：明确乙方在施工过程中的质量控制措施，包括质量检查、质量验收等。13.验收标准及程序：明确工程验收的标准、程序、责任等，详细表述验收过程中的各项要求。14.违约金计算方式说明：明确违约金的计算方式，包括计算基数、计算比例等。15.争议解决方式及机构说明：明确争议解决的途径、机构、适用法律等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定时间支付合同款项，乙方未按约定时间完成工程。2.甲方提供的工程设计文件不准确、不完整，导致乙方施工受阻。3.乙方未按照设计文件和规范要求施工，导致工程质量问题。4.乙方未按照约定的工期完成工程，造成工期延误。5.乙方在施工过程中发生安全事故，造成人员伤亡或财产损失。6.乙方在施工过程中违反环境保护法规，造成环境污染。7.第三方未按照约定履行义务，导致工程进度受到影响。违约的责任认定标准：1.按照合同约定，违约方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。2.违约金的计算方式按照合同附件中的违约金计算方式说明执行。3.赔偿损失的金额根据实际损失金额确定，包括但不限于直接损失、间接损失、信誉损失等。4.违约方在履行合同过程中，如发生安全事故、环境污染等，应承担相应行政责任或刑事责任。示例说明：如乙方未按照设计文件和规范要求施工，导致工程质量问题，甲方有权要求乙方立即整改，并按照合同约定扣除相应违约金。如乙方未按照约定的工期完成工程，造成工期延误，甲方有权要求乙方支付逾期竣工违约金，具体金额按照合同附件中的违约金计算方式说明执行。全文完。2024年度电力工程设计与分包合同3本合同目录一览1.合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3分包方2.工程概述2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3支付方式3.4支付进度4.设计与技术要求4.1设计依据4.2设计范围4.3设计标准4.4设计成果交付5.分包工程范围与责任5.1分包工程范围5.2分包责任5.3分包管理6.工期要求6.1工程开工日期6.2工程竣工日期6.3工期延误7.质量控制7.1质量标准7.2质量保证措施7.3质量验收8.安全生产与环保8.1安全生产要求8.2环保要求8.3安全事故处理9.变更与调整9.1变更范围9.2变更程序9.3变更价款10.违约责任10.1发包方违约10.2承包方违约10.3分包方违约11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3诉讼或仲裁地点12.合同的解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3解除或终止后的处理13.一般条款13.1合同的生效、修改和解除13.2保密条款13.3知识产权保护13.4不可抗力14.合同的签订与备案14.1合同签订14.2合同备案14.3合同副本第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方发包方是指与承包方签订本合同，并承担合同义务的一方，具体名称为____________。1.2承包方承包方是指与发包方签订本合同，承担电力工程设计与施工的一方，具体名称为____________。1.3分包方分包方是指承包方向发包方指定的分包工程承担设计与施工的一方，具体名称为____________。第二条工程概述2.1工程名称本合同项下的工程名称为2024年度电力工程设计与施工。2.2工程地点工程地点位于________________。2.3工程规模工程规模具体为________________。2.4工程内容工程内容包括电力工程设计、施工、设备采购、调试等，具体详见附件。第三条合同价格3.1合同总价本合同总价款为人民币（大写）：________元整（小写）：_________元。3.2价格调整机制合同价格如需调整，应由双方协商一致，并签订补充协议。3.3支付方式（1）合同签订后支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时支付合同总价款的30%；（3）工程验收合格后支付合同总价款的20%；（4）剩余的20%作为质量保证金，质量保证期结束后支付。3.4支付进度支付进度按照工程进度的实际完成情况进行。第四条设计与技术要求4.1设计依据设计依据包括国家相关法律法规、行业标准、工程图纸等，具体详见附件。4.2设计范围设计范围包括电力工程的全套设计，包括但不限于：工程可行性研究、初步设计、施工图设计等。4.3设计标准设计标准应符合国家相关法律法规、行业标准和发包方的要求，具体详见附件。4.4设计成果交付承包方应按照约定的时间、地点和方式向发包方交付设计成果，具体详见附件。第五条分包工程范围与责任5.1分包工程范围分包工程范围包括但不限于：____________。5.2分包责任分包方应按照合同约定，对分包工程的质量、安全、进度等承担责任。5.3分包管理承包方应对分包方进行管理，确保分包工程的顺利进行。第六条工期要求6.1工程开工日期工程开工日期为合同签订后的__________日。6.2工程竣工日期工程竣工日期为合同签订后的__________日。6.3工期延误如因承包方原因导致工期延误，应按照合同约定承担违约责任。第八条质量控制8.1质量标准电力工程的质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准和发包方的要求，具体详见附件。8.2质量保证措施承包方应采取必要的质量保证措施，确保工程质量符合合同约定。8.3质量验收工程竣工后，发包方应组织验收，承包方应按照约定的时间、地点和方式参加。验收不合格的，承包方应按照发包方的要求进行整改。第九条安全生产与环保9.1安全生产要求承包方应严格遵守国家安全生产法律法规，加强安全生产管理，确保工程安全。9.2环保要求承包方应遵守国家环保法律法规，确保工程施工过程中的环境保护。9.3安全事故处理如发生安全事故，承包方应立即报告发包方，并按照法律法规和合同约定处理。第十条变更与调整10.1变更范围合同履行过程中，如因客观原因需要变更或调整合同内容的，双方可协商一致进行变更或调整。10.2变更程序变更或调整事项应签订补充协议，并报相关主管部门备案。10.3变更价款变更或调整事项的价款按照双方协商确定的价格执行。第十一条违约责任11.1发包方违约发包方如违反合同约定，导致承包方损失的，应承担相应的违约责任。11.2承包方违约承包方如违反合同约定，导致发包方损失的，应承担相应的违约责任。11.3分包方违约分包方如违反合同约定，导致发包方或承包方损失的，应承担相应的违约责任。第十二条争议解决12.1争议解决方式（1）向合同签订地的人民法院提起诉讼；（2）向合同签订地的仲裁机构申请仲裁。12.2争议解决机构双方选择仲裁的，仲裁机构为_________________。12.3诉讼或仲裁地点诉讼或仲裁地点为合同签订地。第十三条一般条款13.1合同的生效、修改和解除本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。合同的修改和解除应签订书面协议，并报相关主管部门备案。13.2保密条款双方应对合同履行过程中的商业秘密和机密信息予以保密，未经对方同意不得泄露。13.3知识产权保护双方应尊重对方的知识产权，不得侵犯对方的专利、商标等权益。13.4不可抗力因不可抗力导致合同不能履行或部分履行，双方应协商解决。第十四条合同的签订与备案14.1合同签订本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。14.2合同备案双方应在合同签订后依法将合同备案，并报相关主管部门备案。14.3合同副本双方均持有本合同的正本，副本具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1第三方定义第三方是指除甲乙双方外，与本合同无关的各方，包括但不限于中介方、监理方、检测方、政府监管机构等。1.2第三方介入情形（1）中介方协助甲乙双方签订合同；（2）监理方对工程施工进行监督管理；（3）检测方对工程质量进行检测；（4）政府监管机构对工程进行审批、验收等。第二条第三方责任2.1第三方责任限定第三方对甲乙双方的责任限定如下：（1）第三方应按照法律法规和合同约定履行各自的职责；（2）第三方应对其提供的服务或产品的质量负责；（3）第三方不应干涉甲乙双方的合同履行；（4）第三方对甲乙双方造成的损失，应承担相应的责任。2.2第三方责任限额甲乙双方与第三方约定责任限额的方式如下：（1）第三方责任限额可根据第三方提供的服务或产品的性质、风险等因素进行约定；（2）甲乙双方可与第三方签订单独的协议，明确责任限额；（3）第三方责任限额应在合同中明确表述，以便甲乙双方了解和掌握。第三条第三方介入的程序与方式3.1第三方介入程序第三方介入的程序如下：（1）甲乙双方在合同中明确第三方的介入情形；（2）甲乙双方与第三方签订相应的协议；（3）甲乙双方按照约定向第三方支付费用；（4）第三方按照约定提供服务或产品。3.2第三方介入方式（1）提供专业咨询服务；（2）进行质量检测和监督；（3）协助甲乙双方处理合同履行过程中的问题；（4）其他双方约定的方式。第四条甲乙双方与第三方的权利义务4.1甲乙双方的权利义务甲乙双方应按照合同约定履行各自的义务，并支付第三方费用。如因第三方原因导致合同履行出现问题，甲乙双方有权要求第三方承担相应的责任。4.2第三方的权利义务第三方应按照合同约定提供服务或产品，并对其质量负责。如因第三方原因导致甲乙双方损失的，第三方应承担相应的责任。第五条第三方介入的变更与解除5.1变更情形合同履行过程中，如甲乙双方同意第三方变更其提供的服务或产品，应签订补充协议，明确变更内容。5.2解除情形合同履行过程中，如甲乙双方同意解除与第三方的合同，应签订解除协议，明确解除时间和方式。第六条争议解决6.1第三方介入争议解决（1）向合同签订地的人民法院提起诉讼；（2）向合同签订地的仲裁机构申请仲裁。6.2第三方介入争议解决机构双方选择仲裁的，仲裁机构为_________________。6.3诉讼或仲裁地点诉讼或仲裁地点为合同签订地。第七条一般条款7.1合同的生效、修改和解除本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。合同的修改和解除应签订书面协议，并报相关主管部门备案。7.2保密条款双方应对合同履行过程中的商业秘密和机密信息予以保密，未经对方同意不得泄露。7.3知识产权保护双方应尊重对方的知识产权，不得侵犯对方的专利、商标等权益。7.4不可抗力因不可抗力导致合同不能履行或部分履行，双方应协商解决。第八条合同的签订与备案8.1合同签订本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。8.2合同备案双方应在合同签订后依法将合同备案，并报相关主管部门备案。8.3合同副本双方均持有本合同的正本，副本具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：电力工程设计委托书详细说明：本附件应包括工程设计的要求、范围、内容等信息，并由甲乙双方签字确认。附件2：电力工程施工图纸详细说明：本附件应包括工程施工的所有图纸，包括但不限于电气、土建、安装等专业的施工图纸。附件3：电力工程设计规范与标准详细说明：本附件应包括电力工程设计所依据的国家、行业和地方的相关规范与标准。附件4：电力工程预算书详细说明：本附件应包括电力工程的预算，包括工程费用、材料费用、人工费用等。附件5：电力工程施工组织设计详细说明：本附件应包括工程施工的组织方案，包括施工进度计划、施工方法、施工人员配置等。附件6：电力工程施工合同专用条款详细说明：本附件应包括本合同的专用条款，包括但不限于工程质量保证、安全施工、环境保护等。附件7：第三方服务协议详细说明：本附件应包括与第三方签订的服务协议，明确第三方的服务内容、质量要求、责任限额等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲乙双方未按合同约定履行义务；2.甲乙双方延迟履行合同义务；3.甲乙双方提供的工程设计、施工质量不符合规范和标准；4.甲乙双方未按约定支付合同价款；5.甲乙双方未按约定进行工程变更或解除合同；6.第三方未按约定提供服务或产品；7.第三方提供的服务或产品质量不符合规范和标准；8.第三方未按约定履行合同义务。违约责任认定标准：1.根据合同约定，违约方应承担相应的违约责任；2.违约方应赔偿因其违约给对方造成的损失；3.违约方应支付违约金，违约金的计算方式按照合同约定执行；4.违约方未按约定履行合同义务的，对方有权解除合同，并要求违约方支付合同总价款的违约金。示例说明：如甲乙双方未按合同约定履行义务，甲乙双方应承担违约责任，并赔偿因其违约给对方造成的损失。如甲乙双方延迟履行合同义务，甲乙双方应支付合同总价款的违约金。如甲乙双方提供的工程设计、施工质量不符合规范和标准，甲乙双方应承担违约责任，并赔偿因其违约给发包方造成的损失。全文完。2024年度电力工程设计与分包合同5本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1合同双方主体1.2合同相关术语定义第二条工程概况2.1工程简介2.2工程地点2.3工程规模2.4工程目标第三条合同范围及内容3.1设计范围3.2分包范围3.3设计与分包内容的具体划分第四条合同价格与支付4.1合同总价4.2支付方式4.3支付进度4.4价格调整机制第五条设计与分包要求5.1设计要求5.2分包要求5.3设计与分包的质量标准第六条合同履行期限6.1设计期限6.2分包履行期限6.3验收合格时间第七条违约责任7.1设计方违约7.2分包方违约7.3违约赔偿方式第八条争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3诉讼或仲裁管辖地第九条合同的变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3变更与解除的程序第十条合同的转让10.1合同转让条件10.2转让程序10.3转让后果第十一条保密条款11.1保密信息范围11.2保密义务与期限11.3违约泄露的后果第十二条不可抗力12.1不可抗力的定义12.2不可抗力后果的处理12.3不可抗力导致的合同变更或解除第十三条法律适用及争议解决13.1合同适用的法律13.2争议解决方式13.3适用法律的解释第十四条其他条款14.1合同的生效条件14.2合同的终止条件14.3附件说明第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同双方主体1.2合同相关术语定义电力工程：指从发电、输电、变电、配电到用电的整个电力系统建设和运行过程的工程。设计与分包：乙方根据甲方的要求，对电力工程进行设计和分包给丙方进行施工。第二条工程概况2.1工程简介工程名称为：地区1000kV输电线路工程工程内容包括：线路设计、塔基设计、线路施工等。2.2工程地点工程位于地区，具体线路走向和施工地点以甲方提供的施工图为准。2.3工程规模工程线路全长约200公里，包括500座塔基和相关的输电线路设备。2.4工程目标工程目标是按照设计要求，完成输电线路的建设和施工，并保证工程的质量和安全。第三条合同范围及内容3.1设计范围乙方负责完成输电线路工程的设计工作，包括线路设计、塔基设计等。3.2分包范围乙方将输电线路工程的施工工作分包给丙方进行。3.3设计与分包内容的具体划分乙方负责完成输电线路工程的设计工作，并负责对丙方的施工进行指导和监督。丙方负责按照乙方的设计要求进行输电线路工程的施工工作。第四条合同价格与支付4.1合同总价合同总价为人民币元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整），具体金额以双方签订的《合同价格确认书》为准。4.2支付方式甲方支付给乙方和丙方的款项，将采用银行转账的方式进行。4.3支付进度甲方将在合同签订后的30日内支付给乙方设计费用总额的30%；甲方将在乙方完成设计并通过甲方审核后的30日内支付给乙方设计费用总额的60%；甲方将在丙方完成施工并通过甲方验收后的30日内支付给丙方施工费用总额的90%。4.4价格调整机制本合同价格不包含因不可抗力等因素导致的额外费用，如发生不可抗力等特殊情况，双方将根据实际情况协商价格调整。第五条设计与分包要求5.1设计要求乙方应按照甲方的要求，完成输电线路工程的设计工作，并保证设计的合理性、安全性和经济性。5.2分包要求丙方应按照乙方的设计要求，完成输电线路工程的施工工作，并保证施工的质量和安全。5.3设计与分包的质量标准乙方设计的输电线路工程应满足国家相关标准和规范的要求；丙方施工的输电线路工程应满足乙方设计的要求和国家相关标准和规范的要求。第六条合同履行期限6.1设计期限乙方应按照双方约定的时间节点完成输电线路工程的设计工作。6.2分包履行期限丙方应按照双方约定的时间节点完成输电线路工程的施工工作。6.3验收合格时间输电线路工程的设计和施工均完成后，甲方应组织验收，并在验收合格后的30日内支付给乙方和丙方剩余的款项。第八条违约责任8.1设计方违约乙方如未能按照约定的时间节点完成设计工作，或设计工作不符合国家相关标准和规范的要求，将被视为违约。8.2分包方违约丙方如未能按照约定的时间节点完成施工工作，或施工工作不符合乙方设计的要求和国家相关标准和规范的要求，将被视为违约。8.3违约赔偿方式违约方应向守约方支付违约金，违约金金额为合同金额的10%。第九条争议解决9.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构诉讼案件由合同签订地人民法院管辖。9.3诉讼或仲裁管辖地本合同的诉讼或仲裁管辖地为市。第十条合同的变更与解除10.1合同变更条件任何一方均可提出合同变更的要求，但变更内容必须符合国家相关法律法规和政策。10.2合同解除条件在合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，双方协商一致可以解除合同。10.3变更与解除的程序合同变更或解除必须经过双方协商一致，并签订书面协议。第十一条保密条款11.1保密信息范围乙方和丙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密和机密信息予以保密。11.2保密义务与期限保密义务自合同签订之日起生效，至合同解除或履行完毕后三年内有效。11.3违约泄露的后果违约方应承担因泄露保密信息给甲方造成的经济损失和法律责任。第十二条不可抗力12.1不可抗力的定义不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。12.2不可抗力后果的处理发生不可抗力事件的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。12.3不可抗力导致的合同变更或解除因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方协商一致可以变更或解除合同。第十三条法律适用及争议解决13.1合同适用的法律本合同适用中华人民共和国法律。13.2争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。13.3适用法律的解释本合同所涉法律的解释，应依据最新版本的中华人民共和国法律文本。第十四条其他条款14.1合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同的终止条件本合同在双方履行完毕合同约定的义务后终止。14.3附件说明本合同附件包括《合同价格确认书》、《设计方案》、《施工方案》等，附件与合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义和范围1.1第三方定义第三方指非本合同主体（甲方、乙方、丙方）的自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入的范围第三方介入包括但不限于中介方、评估方、监管方、咨询方等，以及其他在合同履行过程中可能涉及的非合同主体。第二条第三方介入的程序和条件2.1第三方介入的程序当合同履行过程中需要第三方介入时，甲乙丙三方应共同协商确定第三方的选择标准和程序。2.2第三方介入的条件第三方介入的条件包括但不限于：具有相关资质和经验、能够提供专业服务、符合国家相关法律法规要求等。第三条第三方介入的责任和义务3.1第三方责任第三方应按照甲乙丙三方的要求，提供专业服务，并对其提供的服务承担责任。3.2第三方义务第