2024年度地坪工程劳务分包履约合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度地坪工程劳务分包履约合同本合同目录一览1.合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3合同术语定义2.工程概述2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.劳务分包范围3.1乙方分包范围3.2乙方不得分包范围3.3甲方提供的条件4.合同价格及支付4.1合同总价4.2价格调整条件4.3支付方式及时间5.工期及进度5.1合同工期5.2进度计划5.3工期延误及延长6.质量标准及要求6.1工程质量标准6.2质量保证措施6.3质量争议处理7.安全生产及环保7.1安全生产要求7.2乙方安全生产责任7.3环保要求及措施8.违约责任8.1甲方违约责任8.2乙方违约责任8.3违约赔偿金额计算方式9.争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁地点及机构9.3诉讼地点及法院10.合同的生效、变更与解除10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同解除条件及后果11.保密条款11.1保密信息范围11.2保密义务及期限11.3违约泄露的后果12.合同的转让12.1合同转让条件12.2转让程序及通知13.法律适用及争议解决13.1法律适用13.2争议解决方式14.其他条款14.1合同的书面形式14.2合同的修订14.3附件及附录第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址甲方全称：（甲方营业执照注册名称），地址：（甲方营业执照注册地址）。1.2乙方名称及地址乙方全称：（乙方营业执照注册名称），地址：（乙方营业执照注册地址）。1.3合同术语定义（此处列举合同中使用的专业术语及其定义，例如：地坪工程、劳务分包等）第二条工程概述2.1工程名称工程名称为：（工程具体名称）。2.2工程地点工程地点位于：（工程具体地点）。2.3工程规模工程规模描述：（工程具体规模描述）。2.4工程内容工程内容包括：（列举工程具体内容）。第三条劳务分包范围3.1乙方分包范围乙方分包范围包括：（详细列举乙方分包的具体工程范围）。3.2乙方不得分包范围乙方不得分包范围包括：（详细列举乙方不得分包的具体工程范围）。3.3甲方提供的条件甲方提供的条件包括：（详细列举甲方应提供的条件，如施工场地、材料等）。第四条合同价格及支付4.1合同总价合同总价为：（具体金额）。4.2价格调整条件价格调整的条件及方式：（详细说明价格调整的条件及方式）。4.3支付方式及时间支付方式为：（支付方式，如银行转账、现金等），支付时间为：（具体支付时间）。第五条工期及进度5.1合同工期合同工期为：（具体工期，如合同签订之日起至工程验收合格之日止）。5.2进度计划乙方向甲方提交工程进度计划，甲方有权对进度计划进行审核和调整。5.3工期延误及延长工期延误及延长的条件和方式：（详细说明工期延误及延长的条件和方式）。第六条质量标准及要求6.1工程质量标准工程质量标准按照：（具体标准名称，如国家标准、行业标准等）执行。6.2质量保证措施乙方应采取的质量保证措施：（详细列举乙方应采取的质量保证措施）。6.3质量争议处理质量争议的处理方式：（详细说明质量争议的处理方式）。第八条违约责任8.1甲方违约责任甲方违约责任包括但不限于：（详细列举甲方违约行为及相应的责任）。8.2乙方违约责任乙方违约责任包括但不限于：（详细列举乙方违约行为及相应的责任）。8.3违约赔偿金额计算方式违约赔偿金额的计算方式：（详细说明违约赔偿金额的计算方式）。第九条争议解决9.1争议解决方式争议解决方式为：（如协商、调解、仲裁或诉讼等）。9.2仲裁地点及机构如选择仲裁，仲裁地点为：（具体仲裁地点），仲裁机构为：（具体仲裁机构名称）。9.3诉讼地点及法院如选择诉讼，诉讼地点为：（具体诉讼地点），法院为：（具体法院名称）。第十条合同的生效、变更与解除10.1合同生效条件合同生效的条件为：（详细说明合同生效的条件）。10.2合同变更程序合同变更的程序为：（详细说明合同变更的程序）。10.3合同解除条件及后果合同解除的条件及后果为：（详细说明合同解除的条件及后果）。第十一条保密条款11.1保密信息范围保密信息范围包括：（详细列举保密信息的范围）。11.2保密义务及期限保密义务及期限为：（详细说明保密义务及期限）。11.3违约泄露的后果违约泄露的后果为：（详细说明违约泄露的后果）。第十二条合同的转让12.1合同转让条件合同转让条件为：（详细说明合同转让的条件）。12.2转让程序及通知转让程序及通知方式为：（详细说明转让程序及通知方式）。第十三条法律适用及争议解决13.1法律适用本合同适用法律为：（具体法律名称，如《中华人民共和国合同法》等）。13.2争议解决方式如前述争议解决方式无效或不可执行，双方应协商选择其他争议解决方式。第十四条其他条款14.1合同的书面形式本合同必须以书面形式签订，并由双方盖章及授权代表签字。14.2合同的修订合同的修订必须经双方协商一致，并以书面形式进行。14.3附件及附录本合同附件及附录包括：（列举附件及附录的名称和编号）。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义及说明1.1第三方定义第三方是指除甲方和乙方之外的其他主体，包括但不局限于中介方、咨询方、监理方、政府监管部门等。1.2第三方介入情形第三方介入情形包括但不限于：（详细列举第三方可能介入的情形）。1.3第三方责任划分第三方介入后的责任划分，按照：（具体划分方式，如按照各自职责、合同约定等）进行。第二条第三方介入的附加条款2.1第三方选择甲方和乙方应共同协商选择合适的第三方，并确保第三方具备相关资质和能力。2.2第三方职责第三方介入后，其职责为：（详细列举第三方的职责）。2.3第三方权利第三方享有的权利为：（详细列举第三方的权利）。2.4第三方义务第三方应承担的义务为：（详细列举第三方的义务）。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限额定义第三方责任限额是指第三方对甲方和乙方承担的责任额度。3.2第三方责任限额确定第三方责任限额根据：（具体确定方式，如第三方保险额度、合同约定等）确定。3.3第三方责任限额调整第三方责任限额的调整应：（详细说明调整条件和程序）。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系为：（详细说明第三方与甲方的关系）。4.2第三方与乙方的关系第三方与乙方的关系为：（详细说明第三方与乙方的关系）。4.3第三方与甲方、乙方的权益划分第三方与甲方、乙方的权益划分按照：（具体划分方式）进行。第五条第三方介入后的争议解决5.1第三方介入争议解决方式第三方介入引起的争议解决方式为：（如协商、调解、仲裁或诉讼等）。5.2第三方介入争议的诉讼地点及法院如选择诉讼，诉讼地点为：（具体诉讼地点），法院为：（具体法院名称）。5.3第三方介入争议的仲裁地点及机构如选择仲裁，仲裁地点为：（具体仲裁地点），仲裁机构为：（具体仲裁机构名称）。第六条第三方介入后的合同变更与解除6.1第三方介入后的合同变更程序合同变更程序为：（详细说明合同变更的程序）。6.2第三方介入后的合同解除条件及后果合同解除条件及后果为：（详细说明合同解除的条件及后果）。第七条第三方介入后的保密条款7.1第三方保密信息范围第三方保密信息范围包括：（详细列举第三方的保密信息范围）。7.2第三方保密义务及期限第三方保密义务及期限为：（详细说明第三方的保密义务及期限）。7.3第三方违约泄露的后果第三方违约泄露的后果为：（详细说明第三方违约泄露的后果）。第八条第三方介入后的转让程序及通知8.1第三方转让条件第三方转让条件为：（详细说明第三方转让的条件）。8.2第三方转让程序及通知方式第三方转让程序及通知方式为：（详细说明第三方转让程序及通知方式）。第九条第三方介入后的法律适用及争议解决9.1第三方介入后的法律适用本合同适用法律为：（具体法律名称，如《中华人民共和国合同法》等）。9.2第三方介入后的争议解决方式如前述争议解决方式无效或不可执行，双方应协商选择其他争议解决方式。第十条附件及附录10.1第三方介入后的附件及附录附件及附录包括：（列举附件及附录的名称和编号）。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程设计图纸附件2：工程量清单附件3：施工方案及施工组织设计附件4：合同价款计算明细表附件5：材料供应合同附件6：设备租赁合同附件7：劳务分包协议附件8：安全生产责任书附件9：质量保证书附件10：工程验收标准附件11：支付凭证附件12：进度报告附件13：变更订单附件14：争议解决裁决书附件详细要求和说明：附件1：工程设计图纸要求：必须为官方认可的正式设计图纸，包含工程详细设计内容。附件2：工程量清单要求：详细列出工程所需材料、工程量及价格。附件3：施工方案及施工组织设计要求：详细说明施工步骤、方法、人员组织及施工周期。附件4：合同价款计算明细表要求：详细列出合同价款的计算方式和金额。附件5：材料供应合同要求：明确材料供应方、供应数量、质量标准及价格。附件6：设备租赁合同要求：明确设备租赁方、租赁设备清单、租赁期限及租金。附件7：劳务分包协议要求：明确劳务分包范围、分包价格及分包方的责任。附件8：安全生产责任书要求：明确各方在安全生产方面的责任和义务。附件9：质量保证书要求：明确质量保证措施及质量争议的处理方式。附件10：工程验收标准要求：明确工程验收的标准和流程。附件11：支付凭证要求：详细记录每次支付的金额、时间和方式。附件12：进度报告要求：定期提供工程进度报告，包括完成情况及存在的问题。附件13：变更订单要求：详细记录合同执行过程中的变更事项。附件14：争议解决裁决书要求：明确争议解决的裁决结果和执行方式。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按合同约定支付价款。2.甲方未按合同约定提供施工场地和条件。3.乙方未按合同约定完成工程。4.乙方未按合同约定支付材料款和租金。5.乙方未按合同约定进行安全生产。6.乙方未按合同约定保证工程质量。违约责任认定标准：1.违约行为导致工程延期，乙方应支付违约金。2.违约行为导致工程质量问题，乙方应承担返工费用。3.违约行为导致材料损失，乙方应承担赔偿责任。4