专业工程分包合同范本完整版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

专业工程分包合同范本完整版本合同目录一览1.合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3分包工程1.4分包合同2.分包工程范围及内容2.1分包工程范围2.2分包工程内容3.合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3预付款3.4进度付款3.5竣工结算4.工期及进度4.1合同工期4.2进度计划4.3工期延误5.质量与标准5.1工程质量5.2工程标准5.3质量验收6.安全文明施工6.1安全生产6.2文明施工6.3安全事故处理7.材料与设备7.1材料供应7.2设备供应7.3材料设备验收8.技术支持与配合8.1技术支持8.2施工配合9.变更与调整9.1工程变更9.2工程调整10.违约责任10.1发包人违约10.2承包人违约10.3分包商违约11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除后果13.一般条款13.1合同的生效、变更和终止13.2保密条款13.3法律适用及争议解决13.4其他条款14.附件14.1分包工程图纸14.2分包工程技术要求14.3分包工程材料设备清单14.4其他相关附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人发包人是指与承包人签订合同，并委托承包人完成分包工程的甲方。1.2承包人承包人是指与发包人签订合同，并承担分包工程实施、交付和保修责任的乙方。1.3分包工程分包工程是指承包人根据合同约定，向发包人承担实施的工程部分。1.4分包合同分包合同是指承包人与发包人签订的，关于分包工程实施、交付和保修等方面的权利和义务的协议。第二条分包工程范围及内容2.1分包工程范围分包工程范围包括合同约定的工程部位、工程量及工程相关的附属设施。2.2分包工程内容分包工程内容包括工程的设计、施工、材料设备供应、验收、保修等。第三条合同价格3.1合同总价合同总价是指承包人承担分包工程所应得的价款，包括工程成本、利润及应缴纳的各项税费。3.2价格调整合同总价在合同签订后，如因政策调整、材料价格波动等因素导致成本变动，双方可协商进行价格调整。3.3预付款发包人应在合同签订后七个工作日内，向承包人支付合同总价的一定比例作为预付款。3.4进度付款承包人按合同约定的工程进度，向发包人提交进度付款申请，发包人应在收到申请后七个工作日内完成支付。3.5竣工结算工程竣工后，承包人向发包人提交竣工结算报告，双方按照合同约定的计价方式进行结算。第四条工期及进度4.1合同工期合同工期是指承包人完成分包工程所需的时间，自合同约定的开工之日起至竣工交付日止。4.2进度计划承包人应根据合同约定的工期，制定详细的施工进度计划，并报发包人备案。4.3工期延误如因承包人原因导致工程进度延误，承包人应承担相应的违约责任。第五条质量与标准5.1工程质量分包工程的质量应符合国家及行业的标准和规范，满足发包人的使用要求。5.2工程标准分包工程的施工应遵守合同约定的工程标准，确保工程质量。5.3质量验收工程竣工后，双方应按照合同约定的验收标准进行质量验收，合格后方可交付使用。第六条安全文明施工6.1安全生产承包人应严格遵守国家及地方的安全生产法规，确保工程施工安全。6.2文明施工承包人应遵守施工现场的管理规定，确保工程施工现场的环境整洁、秩序井然。6.3安全事故处理如发生安全事故，承包人应立即报告发包人和相关部门，并按照有关规定进行处理。第八条材料与设备8.1材料供应承包人应按照合同约定的材质、规格和数量，向施工现场提供所需的材料。8.2设备供应承包人应按照合同约定的型号、规格和数量，向施工现场提供所需的设备。8.3材料设备验收发包人应对承包人提供的材料和设备进行验收，如不符合合同约定，承包人应负责更换或修复。第九条技术支持与配合9.1技术支持承包人应提供技术咨询、技术指导和技术服务，确保分包工程的顺利实施。9.2施工配合承包人应协助发包人完成与分包工程相关的施工配合工作，确保工程整体协调。第十条变更与调整10.1工程变更如发包人要求变更分包工程的内容、规模、结构等，双方应签订变更协议，并调整合同价款。10.2工程调整如因设计或其他原因导致分包工程需要调整，双方应协商确定调整方案，并签订调整协议。第十一条违约责任11.1发包人违约如发包人未能按照合同约定履行义务，导致分包工程受到影响，发包人应承担违约责任。11.2承包人违约如承包人未能按照合同约定履行义务，导致分包工程受到影响，承包人应承担违约责任。11.3分包商违约如分包商未能按照合同约定履行义务，导致分包工程受到影响，分包商应承担违约责任。第十二条争议解决12.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构如双方同意仲裁解决争议，应选择合同签订地的仲裁机构进行仲裁。第十三条一般条款13.1合同的生效、变更和终止合同自双方签字盖章之日起生效，如有变更或终止，应签订书面协议。13.2保密条款双方应对在合同执行过程中获知的对方商业秘密和机密信息予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。13.3法律适用及争议解决本合同的签订、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。13.4其他条款双方在其他事项上达成的一致意见，可作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。第十四条附件14.1分包工程图纸分包工程的图纸作为本合同的附件，是合同不可分割的一部分。14.2分包工程技术要求分包工程的技术要求作为本合同的附件，是合同不可分割的一部分。14.3分包工程材料设备清单分包工程所需材料和设备清单作为本合同的附件，是合同不可分割的一部分。14.4其他相关附件其他与分包工程相关的文件和资料，作为本合同的附件，是合同不可分割的一部分。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义第三方是指除甲乙方之外的，参与分包工程实施、监督、验收等环节的自然人、法人和其他组织。1.2第三方类型第三方包括但不限于：中介方、设计方、施工监理、材料设备供应商、检测机构等。第二条第三方介入方式及责任2.1第三方介入方式第三方介入分包工程的方式包括但不限于：提供专业咨询、技术支持、质量监督、进度协调等。2.2第三方责任第三方应按照合同约定和法律规定，履行其职责，确保分包工程的顺利进行。2.3第三方权利第三方有权依据合同约定，获取相应的报酬和服务保障。第三条第三方与甲乙方的关系3.1第三方与甲方关系第三方应服从甲方的管理和监督，按照甲方的要求履行合同义务。3.2第三方与乙方关系第三方应协助乙方完成分包工程的实施，提供必要的技术支持和配合。3.3第三方与甲乙方关系第三方作为独立的主体，与甲乙方不存在任何隶属或委托关系。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额定义第三方责任限额是指第三方对分包工程承担的责任范围和最高赔偿限额。4.2第三方责任限额确定第三方责任限额根据合同金额、工程风险等因素，由甲乙双方协商确定。4.3第三方责任限额调整如第三方责任限额不足以覆盖分包工程的风险，甲乙双方可协商调整。第五条第三方违约处理5.1第三方违约如第三方未能按照合同约定履行义务，导致分包工程受到影响，第三方应承担违约责任。5.2第三方违约处理甲乙双方应与第三方协商处理违约事宜，如协商不成，可依法追求第三方责任。第六条第三方权益保障6.1第三方权益保障甲乙双方应尊重第三方的合法权益，不得擅自变更、解除或终止合同。6.2第三方权益维护如第三方权益受到损害，甲乙双方应积极协助第三方维护其权益。第七条第三方介入后的合同变更7.1合同变更如因第三方介入导致合同内容发生变化，甲乙双方应签订书面变更协议。7.2合同变更生效合同变更协议经甲乙双方签字盖章后生效，与本合同具有同等法律效力。第八条第三方介入后的争议解决8.1争议解决方式第三方介入引起的争议，甲乙双方应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构如甲乙双方同意仲裁解决争议，应选择合同签订地的仲裁机构进行仲裁。第九条第三方介入后的合同终止9.1合同终止条件本合同因履行完毕、解除、终止等原因失效。9.2合同终止后果合同终止后，第三方应按照甲乙双方的要求，办理相关手续，确保分包工程顺利移交。第十条附件10.1第三方资料第三方提供的相关资料和文件，作为本合同的附件，是合同不可分割的一部分。10.2第三方资质证明第三方的资质证明文件，作为本合同的附件，是合同不可分割的一部分。10.3第三方介入协议第三方与甲乙双方签订的介入协议，作为本合同的附件，是合同不可分割的一部分。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：分包工程图纸详细描述：本附件包括分包工程的详细图纸，包括但不限于平面图、立面图、剖面图、细部图等，用以指导施工和验收。附件2：分包工程技术要求详细描述：本附件详细列出分包工程的技术要求，包括材料标准、施工工艺、质量标准等，用以指导施工和验收。附件3：分包工程材料设备清单详细描述：本附件列出分包工程所需的所有材料和设备的名称、型号、数量、规格等，用以采购和施工准备。附件4：第三方介入协议详细描述：本附件为第三方与甲乙双方签订的介入协议，明确第三方的职责、权利和义务，以及双方的责任和保障。附件5：第三方资质证明详细描述：本附件提供第三方的资质证明文件，包括营业执照、资质证书、专业人员资格证书等，用以证明第三方的合法性和能力。附件6：第三方责任限额确认书详细描述：本附件明确第三方的责任限额，包括赔偿限额、责任范围等，用以限制第三方的风险责任。附件7：合同变更协议详细描述：本附件用于记录合同变更的详细内容，包括但不限于变更的原因、内容、效果等。附件8：争议解决机构委托书详细描述：本附件明确争议解决机构的委托，包括仲裁委员会或法院的名称和地址，用以处理合同争议。附件9：违约行为及责任认定清单详细描述：本附件详细列出所有可能的违约行为，以及相应的责任认定标准和处理流程。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约未按约定时间支付预付款、进度付款或竣工结算款项。未提供施工场地、施工条件或所需材料设备。未履行合同约定的其他义务。2.乙方违约未按约定时间完成工程或交付工程。工程质量不符合合同约定的标准。未履行合同约定的其他义务。3.第三方违约未按约定时间或质