2024年度城市基础设施建设项目合同（含设计与施工）

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度城市基础设施建设项目合同（含设计与施工）1本合同目录一览1.项目概述1.1项目名称1.2项目地点1.3项目内容1.4项目规模1.5项目周期2.合同主体2.1甲方名称2.2甲方地址2.3甲方联系人2.4乙方名称2.5乙方地址2.6乙方联系人3.合同金额3.1项目预算3.2合同总价3.3付款方式3.4付款进度3.5价格调整机制4.设计与施工要求4.1设计标准4.2设计文件4.3施工方案4.4施工材料4.5施工质量4.6安全生产5.合同履行5.1甲方义务5.2乙方义务5.3工期延误5.4违约责任5.5合同变更6.验收与保修6.1验收标准6.2验收程序6.3保修期限6.4保修责任7.争议解决7.1争议方式7.2争议解决机构7.3诉讼管辖8.合同解除8.1解除条件8.2解除程序8.3解除后责任处理9.合同终止9.1终止条件9.2终止程序9.3终止后责任处理10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3泄密责任11.法律适用11.1适用法律11.2法律解释12.合同效力12.1合同生效12.2合同无效12.3合同解除13.其他条款13.1不可抗力13.2合同附件13.3补充协议14.签字盖章14.1甲方签字14.2乙方签字14.3签字日期第一部分：合同如下：第一条项目概述1.1项目名称：2024年度城市基础设施建设项目1.2项目地点：具体项目实施地点1.3项目内容：包括但不限于道路改造、桥梁建设、排水系统升级、公共设施建设等1.4项目规模：根据项目具体内容确定项目规模1.5项目周期：根据项目具体内容确定项目周期，自合同签订之日起至项目验收合格之日止。第二条合同主体2.1甲方名称：甲方全称2.2甲方地址：甲方注册地址2.3甲方联系人：甲方指定联系人姓名及联系方式2.4乙方名称：乙方全称2.5乙方地址：乙方注册地址2.6乙方联系人：乙方指定联系人姓名及联系方式第三条合同金额3.1项目预算：项目预算金额3.2合同总价：合同总价，包括设计费、施工费、材料费等3.3付款方式：根据合同进度安排付款3.4付款进度：按照项目实施进度分阶段付款3.5价格调整机制：如遇市场行情变化，双方可协商调整合同价格，具体调整方式详见合同附件。第四条设计与施工要求4.1设计标准：按照国家和地方相关法规、标准及甲方要求进行设计4.2设计文件：乙方应在合同约定的时间内向甲方提交完整的设计文件，包括设计说明书、施工图纸等4.3施工方案：乙方应根据设计文件制定详细的施工方案，并报甲方审批4.4施工材料：乙方应按照设计文件和甲方要求采购合格的施工材料4.5施工质量：乙方应保证施工质量，确保项目达到设计标准和质量要求4.6安全生产：乙方应严格按照国家安全生产法规和甲方要求进行施工，确保施工现场安全。第五条合同履行5.1甲方义务：提供项目实施所需的相关手续、场地、资料等，并按照合同约定支付款项5.2乙方义务：按照合同约定完成设计、施工等工作，并保证项目质量5.3工期延误：如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任5.4违约责任：双方违反合同约定的，应承担相应的违约责任，具体违约责任详见合同附件5.5合同变更：合同履行过程中，如双方同意变更合同内容的，应签订补充协议，并报原合同审批机关备案。第六条验收与保修6.1验收标准：按照设计文件和合同约定确定验收标准6.2验收程序：项目完成后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方按照约定进行验收6.3保修期限：自项目验收合格之日起，乙方应承担一定期限的保修责任6.4保修责任：乙方应在保修期限内对项目出现的质量问题进行修复，如非乙方原因导致的质量问题，乙方应积极协助解决。第八条争议解决8.1争议方式：双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议和纠纷8.2争议解决机构：如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼8.3诉讼管辖：诉讼案件由合同签订地人民法院管辖第九条合同解除9.1解除条件：合同履行过程中，如发生不可抗力等法定解除合同的情形，双方可协商解除合同9.2解除程序：双方应签订解除合同的协议，明确解除合同的原因、日期等事项，并报原合同审批机关备案9.3解除后责任处理：合同解除后，乙方应按照甲方要求完成项目的交接工作，并承担相应的违约责任第十条合同终止10.1终止条件：合同履行完成后，双方可协商终止合同10.2终止程序：双方应签订终止合同的协议，明确终止合同的原因、日期等事项，并报原合同审批机关备案10.3终止后责任处理：合同终止后，乙方应按照甲方要求完成项目的交接工作，并承担相应的违约责任第十一条保密条款11.1保密内容：合同履行过程中，双方获取的对方商业秘密、技术秘密等敏感信息11.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止或解除之日止11.3泄密责任：如任何一方违反保密义务，导致对方遭受损失的，违约方应承担相应的赔偿责任第十二条法律适用12.1适用法律：本合同适用中华人民共和国法律12.2法律解释：本合同条款的解释应符合合同的目的和原则，并参照相关的法律法规第十三条合同效力13.1合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效13.2合同无效：如本合同任何条款违反法律法规强制性规定，该条款无效，但不影响其他条款的效力13.3合同解除：如本合同任何条款被法院或仲裁机构认定为无效，合同的解除或终止不影响双方的其他权利和责任第十四条签字盖章14.1甲方签字：甲方授权代表签字14.2乙方签字：乙方授权代表签字14.3签字日期：双方签字日期第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义：本合同所称第三方，是指除甲方和乙方之外，参与或涉及本项目实施的其他各方，包括但不限于中介方、咨询方、监理方、施工分包方等。1.2第三方责任：第三方应按照合同约定和法律规定，对其在项目中的行为承担相应的法律责任。第二条第三方介入的程序和条件2.1第三方介入程序：第三方介入项目应经过甲方和乙方的同意，并签订相应的补充协议。2.2第三方介入条件：第三方应具备合同约定的资格和能力，并符合相关法律法规的要求。第三条第三方权利和义务3.1第三方权利：第三方享有合同约定的权利，包括但不限于参与项目实施、获取合同款项等。3.2第三方义务：第三方应履行合同约定的义务，包括但不限于按照合同要求完成工作、保证项目质量等。第四条第三方责任限额4.1责任限额定义：第三方责任限额是指甲方和乙方对第三方在项目中的责任承担的限制。4.2第三方责任限额的确定：第三方责任限额应在补充协议中明确，并根据项目的具体情况和风险程度进行确定。4.3第三方责任限额的调整：如第三方责任限额需要调整，甲方和乙方应签订补充协议，并报原合同审批机关备案。第五条第三方违约处理5.1第三方违约：如第三方未履行合同约定，甲方和乙方有权要求第三方承担违约责任。5.2违约责任处理：甲方和乙方应与第三方协商解决违约问题，如协商不成，可依法向法院或仲裁机构提起诉讼。第六条第三方与甲方、乙方的关系6.1第三方与甲方的关系：第三方应遵守甲方的指示和要求，并按照合同约定向甲方负责。6.2第三方与乙方的关系：第三方应遵守乙方的指示和要求，并按照合同约定向乙方负责。第七条第三方介入的变更和解除7.1第三方介入变更：如项目实施过程中，需要变更第三方，甲方和乙方应签订补充协议，并报原合同审批机关备案。7.2第三方介入解除：如项目实施过程中，需要解除第三方，甲方和乙方应签订补充协议，并报原合同审批机关备案。第八条第三方介入的争议解决8.1争议解决方式：第三方介入引起的争议，双方应通过友好协商解决。8.2争议解决机构：如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.3诉讼管辖：诉讼案件由合同签订地人民法院管辖。第九条第三方介入的法律适用和解释9.1适用法律：第三方介入事项适用中华人民共和国法律。9.2法律解释：本合同条款的解释应符合合同的目的和原则，并参照相关的法律法规。第十条第三方介入的合同效力10.1合同生效：本合同及第三方介入的补充协议自双方签字盖章之日起生效。10.2合同无效：如本合同或补充协议任何条款违反法律法规强制性规定，该条款无效，但不影响其他条款的效力。10.3合同解除：如本合同或补充协议任何条款被法院或仲裁机构认定为无效，合同的解除或终止不影响双方的其他权利和责任。第十一条第三方介入的签字盖章11.1甲方签字：甲方授权代表签字。11.2乙方签字：乙方授权代表签字。11.3第三方签字：第三方授权代表签字。11.4签字日期：双方及第三方签字日期。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：项目设计文件附件2：施工图纸附件3：施工方案附件4：材料合格证明附件5：施工合同履行时间表附件6：付款凭证附件7：验收报告附件8：保修条款附件9：保密协议附件10：补充协议附件1：项目设计文件详细要求：设计文件应包括设计说明书、设计图纸、设计计算书等，应符合国家及地方相关法规、标准要求，并满足甲方项目实施需求。附件2：施工图纸详细要求：施工图纸应包括施工总图、施工详图、施工节点图等，应明确施工要求、施工工艺、材料要求等，并符合设计文件和规范要求。附件3：施工方案详细要求：施工方案应包括施工组织设计、施工进度计划、施工安全措施等，应明确施工方法、施工步骤、质量控制等。附件4：材料合格证明详细要求：材料合格证明应包括材料检验报告、材料合格证等，应证明材料符合国家及地方相关标准、规范要求。附件5：施工合同履行时间表详细要求：施工合同履行时间表应明确项目实施的各阶段时间节点，包括设计阶段、施工阶段、验收阶段等。附件6：付款凭证详细要求：付款凭证应包括付款申请、付款审批、付款确认等，应有甲方、乙方及第三方（如有）的签字或盖章。附件7：验收报告详细要求：验收报告应包括项目验收记录、验收合格证明等，应有甲方、乙方及第三方（如有）的签字或盖章。附件8：保修条款详细要求：保修条款应明确保修范围、保修期限、保修责任等，应符合国家及地方相关法规、标准要求。附件9：保密协议详细要求：保密协议应明确保密内容、保密期限、泄密责任等，应符合国家及地方相关法规、标准要求。附件10：补充协议详细要求：补充协议应明确双方就合同履行过程中产生的额外事项或变更事项达成的一致意见。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按照合同约定支付款项2.乙方未按照合同约定完成设计、施工等工作3.乙方使用的材料不符合设计文件和规范要求4.乙方未按照施工方案进行施工5.乙方未按照合同约定保证项目质量6.乙方未按照合同约定保证施工现场安全7.乙方未按照合同约定履行保密义务8.第三方未按照合同约定完成其工作违约责任认定：1.甲方未按照合同约定支付款项的，应按照逾期付款的金额支付违约金，并承担相应的赔偿责任。3.乙方使用的材料不符合设计文件和规范要求的，甲方有权要求乙方更换材料，并承担由此增加的费用和延误的工期。4.乙方未按照施工方案进行施工的，甲方有权要求乙方按照施工方案进行施工，并承担由此增加的费用和延误的工期。5.乙方未按照合同约定保证项目质量的，甲方有权要求乙方进行整改，并