二零二四年度智能语音助手开发商与芯片制造商合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

二零二四年度智能语音开发商与芯片制造商合同本合同目录一览第一条合同主体1.1甲方（智能语音开发商）名称及联系方式1.2乙方（芯片制造商）名称及联系方式第二条合同标的2.1产品名称：智能语音2.2产品型号：2.3芯片型号：第三条合同数量与金额3.1数量：3.2单价：3.3总价：第四条交付及验收4.1交付时间：4.2交付地点：4.3验收标准：第五条质量保证5.1乙方应保证芯片质量符合国家标准及甲方要求5.2乙方应在质保期内对不合格产品进行更换或维修第六条技术支持与服务6.1乙方提供技术培训及技术支持6.2乙方协助甲方进行产品调试与优化第七条知识产权7.1乙方保证不侵犯第三方知识产权7.2甲方使用乙方提供的芯片不得侵犯第三方知识产权第八条保密条款8.1双方对合同内容、技术资料等予以保密8.2违反保密条款的，违约方应承担相应责任第九条违约责任9.1双方按约定履行合同，如一方违约，应承担违约责任9.2违约金计算方式：第十条争议解决10.1双方发生合同争议，应友好协商解决10.2如协商不成，向合同签订地人民法院提起诉讼第十一条合同生效与终止11.1本合同自双方签字盖章之日起生效11.2一方未履行合同义务，另一方有权解除合同第十二条合同修改与补充12.1合同未尽事宜，可另行签订补充协议12.2补充协议与本合同具有同等法律效力第十三条其他约定13.1双方认为需要约定的其他事项第十四条合同附件14.1技术协议14.2产品说明书14.3相关资质证明文件第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1甲方（智能语音开发商）名称：科技有限公司1.2乙方（芯片制造商）名称：半导体有限公司第二条合同标的2.1产品名称：智能语音2.2产品型号：V12.3芯片型号：500第三条合同数量与金额3.1数量：片3.2单价：人民币元/片3.3总价：人民币元整第四条交付及验收4.1交付时间：甲方在订单确认后个工作日内，向乙方支付预付款，乙方在预付款到账后个工作日内交付货物至甲方指定地点。4.2交付地点：甲方指定地点4.3验收标准：按照双方签订的《技术协议》中的验收标准进行验收。第五条质量保证5.1乙方应保证芯片质量符合国家标准及甲方要求，包括但不限于可靠性、耐用性、性能等。5.2乙方应在质保期内对不合格产品进行更换或维修，质保期自货物交付之日起计算，为期个月。第六条技术支持与服务6.1乙方提供技术培训及技术支持，包括但不局限于芯片使用、调试、优化等方面。6.2乙方协助甲方进行产品调试与优化，确保甲方产品在使用了乙方芯片后能够达到预期的性能指标。第七条知识产权7.1乙方保证不侵犯第三方知识产权，如乙方使用的技术、专利等。7.2甲方使用乙方提供的芯片不得侵犯第三方知识产权，如甲方软件、算法等。第八条保密条款8.1双方对合同内容、技术资料等予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。8.2违反保密条款的，违约方应承担相应责任，赔偿对方因此遭受的损失。第九条违约责任9.1双方按约定履行合同，如一方违约，应承担违约责任。9.2违约金计算方式：违约方应向守约方支付合同总价款的%。第十条争议解决10.1双方发生合同争议，应友好协商解决。10.2如协商不成，向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条合同生效与终止11.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2一方未履行合同义务，另一方有权解除合同。第十二条合同修改与补充12.1合同未尽事宜，可另行签订补充协议。12.2补充协议与本合同具有同等法律效力。第十三条其他约定13.1双方认为需要约定的其他事项。第十四条合同附件14.1技术协议14.2产品说明书14.3相关资质证明文件第八条保密条款8.1双方对合同内容、技术资料等予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。8.2违反保密条款的，违约方应承担相应责任，赔偿对方因此遭受的损失。8.3保密信息定义：本合同保密信息是指合同双方在履行合同过程中知悉的对方的商业秘密、技术秘密、运营秘密等非公开信息。8.4保密期限：本合同项下的保密信息自知悉之日起算，保密期限为年。8.5例外情况：法律要求或法院命令要求披露的保密信息除外。第九条违约责任9.1双方按约定履行合同，如一方违约，应承担违约责任。9.2违约金计算方式：违约方应向守约方支付合同总价款的%。9.3违约方未能按时交付货物或提供的服务质量不符合约定的，应按照合同约定支付逾期交付违约金或服务质量违约金。9.4违约方的违约行为导致守约方损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。第十条争议解决10.1双方发生合同争议，应友好协商解决。10.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.3诉讼过程中，双方应继续履行合同，除非法律另有规定或法院命令暂停。第十一条合同生效与终止11.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2一方未履行合同义务，另一方有权解除合同。11.3合同终止后，双方应立即停止履行合同义务，但本合同中有关结算、赔偿等条款仍然有效。第十二条合同修改与补充12.1合同未尽事宜，可另行签订补充协议。12.2补充协议与本合同具有同等法律效力。12.3任何对合同的修改或补充，必须以书面形式签订，并由双方授权代表签字盖章。第十三条其他约定13.1双方认为需要约定的其他事项。13.2本合同未尽事宜，双方可通过友好协商解决，并签订补充协议。第十四条合同附件14.1技术协议14.2产品说明书14.3相关资质证明文件14.4订单详情14.5其他相关文件第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1本合同涉及的第三方是指除甲乙方之外的其他个人或实体，包括但不限于中介方、技术支持方、物流配送方等。15.2第三方介入需得到甲乙双方的书面同意，未经双方同意，任何一方不得擅自引入第三方。15.3第三方介入前，甲方应向乙方提供第三方的详细信息，包括名称、联系方式、业务范围等。15.4甲方应确保第三方符合本合同规定的质量标准、服务要求等相关条件。第十六条第三方责任16.1第三方介入本合同项下的业务活动，应视为对其行为承担责任。16.2第三方如因故意或过失导致甲方或乙方损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。16.3第三方如未按约定履行其职责，导致甲方或乙方损失的，由引入方承担相应责任。16.4甲方或乙方如发现第三方存在违约行为，有权要求第三方纠正或赔偿，引入方负连带责任。第十七条第三方责任限额17.1甲乙双方应与第三方明确责任限额，包括但不限于赔偿限额、责任范围等。17.2甲乙双方与第三方签订的协议中，应载明第三方对甲乙双方的赔偿责任限额。17.3甲乙双方应确保第三方具备履行合同的能力和合法资质，如第三方因不具备相应能力导致损失，甲方应承担相应责任。第十八条第三方管理与协调18.1甲乙双方应负责管理与协调第三方的工作，确保第三方按照甲乙双方的要求履行合同义务。18.2甲乙双方应就第三方介入的事宜进行沟通与协商，确保第三方的工作与本合同的要求相符。18.3甲乙双方应对第三方进行必要的培训和指导，确保第三方能够满足合同要求。第十九条第三方支付与结算19.1甲乙双方与第三方之间的支付结算事宜，应在本合同或相关补充协议中明确。19.2甲乙双方应确保第三方的收费合理、合规，不得高于市场平均水平。19.3甲乙双方与第三方之间的支付结算，应通过正规渠道进行，并保留相关凭证。第二十条第三方退出20.1第三方因故需退出本合同项下的业务活动，应提前书面通知甲乙双方。20.2第三方退出前，应完成其职责范围内的相关工作，确保业务活动的连续性。20.3第三方退出后，甲乙双方应对其职责范围内的相关工作进行交接，确保不影响合同的正常履行。第二十一条第三方资料与保密21.1第三方应按照甲乙双方的要求，提供相关资料，并确保资料的真实、完整、准确。21.2第三方应对甲乙双方提供的保密信息予以保密，违反保密条款的，应承担相应责任。第二十二条甲方与第三方之间的纠纷解决22.1甲方与第三方之间如发生纠纷，应通过友好协商解决。22.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第二十三条乙方与第三方之间的纠纷解决23.1乙方与第三方之间如发生纠纷，应通过友好协商解决。23.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：技术协议详细描述了甲方提供的技术要求、乙方应满足的技术标准、技术支持与服务等内容。附件2：产品说明书附件3：相关资质证明文件包括乙方提供的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等合法经营所需的资质文件。附件4：订单详情具体列出了订单的编号、产品名称、型号、数量、单价、总价等信息。附件5：第三方资质证明文件包括第三方的营业执照、税务登记证、资质证书等相关文件，证明第三方具备履行合同的能力。附件6：第三方服务协议明确了第三方应提供的服务内容、服务标准、服务期限、费用等。附件7：支付凭证甲乙双方与第三方之间的支付凭证，包括转账记录、发票等。附件8：验收报告详细记录了产品的验收过程、验收结果、存在的问题及处理措施等。附件9：违约金计算公式明确了违约金的计算方式，包括逾期交付违约金、服务质量违约金等。附件10：保密协议详细约定了双方对保密信息的保密义务、保密期限、例外情况等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定时间支付预付款或尾款。2.乙方未按约定时间交付货物或提供服务。3.第三方未按约定履行其职责，导致甲方或乙方损失。4.甲方或乙方未按约定支付违约金。5.甲方或乙方未履行合同中的其他义务。违约责任认定标准：1.逾期交付货物或提供服务的，应按照合同约定支付逾期