正规的建设工程合同书2024年

正规的建设工程合同书2024年合同编号：__________

本合同编号为__________，以下简称“本合同”，由以下双方于__________签订。

甲方（以下简称“甲方”）：__________，住所地为__________，法定代表人为__________，联系电话为__________。

乙方（以下简称“乙方”）：__________，住所地为__________，法定代表人为__________，联系电话为__________。

鉴于甲方需要在本合同附件所列工程地点进行__________（工程名称）的建设工程，乙方具备相应的施工资质和技术力量，双方经友好协商，在平等互利的原则基础上，达成如下协议：

一、合同目的

本合同旨在明确甲方与乙方在__________（工程名称）建设工程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，达到合同约定质量、工期和投资效益目标。

二、签订背景

（一）甲方根据国家有关法律法规及政策要求，经批准立项，决定在本合同附件所列工程地点进行__________（工程名称）建设工程。

（二）乙方具备相应的施工资质和技术力量，愿意承担本合同的施工任务。

（三）经双方充分协商，认为签订本合同有利于实现工程建设目标，保障双方合法权益。

三、合同标的

本合同标的为__________（工程名称），建设地点为__________，工程规模为__________。

四、合同工期

本合同工期自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日，共计__________个月。

五、工程质量

（一）本合同工程按照国家现行施工质量标准进行施工，确保工程质量达到合格等级。

（二）乙方应按照甲方要求，对施工过程中发现的质量问题及时整改，确保工程质量。

（三）本合同工程竣工验收合格后，乙方应向甲方提供工程保修服务，保修期限为__________年。

六、工程价款及支付方式

（一）本合同工程总价款为人民币__________元整。

（二）工程价款支付方式如下：

1.乙方进场后，甲方支付合同总价款的__________%作为预付款；

2.工程施工过程中，根据工程进度，甲方按月支付合同总价款的__________%作为进度款；

3.工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价款的__________%作为结算款；

4.保修期满后，甲方支付合同总价款的__________%作为保修金。

七、合同履行及违约责任

（一）双方应严格按照本合同约定履行各自的权利和义务。

（二）任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

（三）因不可抗力导致本合同无法履行或部分履行时，双方应协商解决，尽量减少损失。

八、争议解决

本合同履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，提交__________仲裁委员会仲裁。

九、其他

（一）本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

（二）本合同一式__________份，甲乙双方各执__________份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

”

主要条款：

一、服务内容

1.乙方负责__________（工程名称）的施工、安装、调试和交付使用等工作。

2.乙方应按照甲方提供的设计文件、技术规范和施工图纸进行施工，确保工程质量符合合同约定。

3.乙方应按照合同约定的工期完成施工任务，并确保工程按期交付使用。

二、质量标准

1.乙方应严格按照国家现行施工质量标准和设计文件要求施工，确保工程质量达到合格等级。

2.乙方应定期对施工过程中的关键工序进行质量检验，并向甲方报告检验结果。

3.工程竣工验收合格后，乙方应向甲方提供完整的质量保证文件。

三、价格支付

1.本合同工程总价款为人民币__________元整，包括但不限于材料费、人工费、机械费、管理费、利润等。

2.甲方应按照以下付款进度向乙方支付工程款项：

-预付款：合同签订后__________个工作日内，甲方支付合同总价款的__________%作为预付款；

-进度款：根据工程进度，甲方每月支付合同总价款的__________%，付款期限为__________个工作日；

-结算款：工程竣工验收合格后__________个工作日内，甲方支付合同总价款的__________%作为结算款；

-保修金：保修期满后__________个工作日内，甲方支付合同总价款的__________%作为保修金。

3.甲方支付工程款项时，应出具相应的付款凭证，乙方应在收到款项后__________个工作日内出具相应的收据。

四、保密条款

1.甲方和乙方对本合同的内容以及与合同执行相关的技术、商业信息等负有保密义务。

2.双方不得泄露或向任何第三方透露对方的商业秘密、技术秘密和其他保密信息。

3.本保密条款在合同有效期内及合同终止后______年内持续有效。

五、违约责任

1.乙方未按合同约定完成工程或工程质量不符合约定的，应承担违约责任，包括但不限于：

-乙方应承担因质量问题造成的损失；

-乙方应延长工期并支付相应的违约金；

-甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。

2.甲方未按合同约定支付工程款项的，应承担违约责任，包括但不限于：

-甲方应支付逾期付款的违约金；

-乙方有权暂停施工，直至甲方支付相应的款项。

六、争议解决

1.双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、合同解除

1.如一方严重违约，另一方有权解除合同。

2.因不可抗力导致合同无法履行时，双方可协商解除合同。

八、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式__________份，甲乙双方各执__________份。

”

双方权利与义务的进一步详细说明：

一、甲方的权利与义务

1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准和规模完成施工任务。

2.甲方有权对乙方施工过程中的设计变更、技术调整等提出建议，乙方应予以考虑并反馈结果。

3.甲方有权要求乙方提供施工进度、质量检验报告等相关资料，乙方应予以配合。

4.甲方有权对施工过程中的质量问题进行监督，并要求乙方及时整改。

5.甲方有义务按照合同约定的时间和金额支付工程款项。

6.甲方有义务在施工过程中提供必要的施工条件，如施工场地、水源、电源等。

7.甲方有义务按照合同约定的时间组织竣工验收，并验收合格后接收工程。

8.甲方有义务对乙方在施工过程中因不可抗力原因造成的损失给予合理补偿。

二、乙方的权利与义务

1.乙方有权要求甲方按照合同约定的时间和金额支付工程款项。

2.乙方有权根据工程实际情况提出合理的设计变更和技术调整建议，甲方应予以考虑。

3.乙方有义务按照合同约定的时间、质量、标准和规模完成施工任务。

4.乙方有义务在施工过程中严格执行施工规范和质量标准，确保工程质量。

5.乙方有义务按照甲方要求提供施工进度、质量检验报告等相关资料。

6.乙方有义务在施工过程中采取有效措施，确保施工安全，防止事故发生。

7.乙方有义务对施工过程中发现的质量问题进行整改，并及时报告甲方。

8.乙方有义务在工程竣工验收合格后，按照合同约定提供保修服务。

三、合同执行过程中的合作方式

1.甲方应定期召开施工协调会议，与乙方就施工进度、质量、安全等方面进行沟通和协调。

2.双方应建立信息共享机制，及时交换施工过程中的相关资料和信息。

3.乙方应按照甲方要求，对施工过程中的设计变更、技术调整等进行书面确认。

4.双方应共同遵守国家和地方的法律法规，确保施工过程的合法性。

5.双方应相互尊重，遵循诚信原则，共同维护合同关系的稳定。

6.双方应共同参与工程竣工验收，确保工程按期交付使用。

四、合作原则

1.双方应遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，共同推进工程建设。

2.双方应积极沟通，及时解决合同执行过程中的问题，确保工程顺利进行。

3.双方应相互支持，共同应对施工过程中可能出现的风险和挑战。

4.双方应遵守合同约定，不得擅自变更合同内容，不得损害对方的合法权益。

”

合同有效期限、变更、终止条件等详细说明：

一、合同有效期限

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，至__________年__________月__________日工程竣工验收合格之日起终止。

2.合同终止后，双方应按照合同约定进行工程结算和保修工作。

二、合同的变更

1.本合同在履行过程中，如因国家政策调整、工程实际情况变化或其他不可抗力因素，导致合同内容需要变更的，双方应友好协商，达成书面协议后，该变更协议与本合同具有同等法律效力。

2.合同的任何变更，均应以书面形式进行，并由双方签字盖章确认。

三、合同的终止条件

1.工程竣工验收合格，且乙方完成所有保修义务后，合同视为终止。

2.因乙方严重违约，甲方有权解除合同。

3.因甲方严重违约，乙方有权解除合同。

4.双方协商一致，决定解除合同。

5.发生不可抗力事件，导致合同无法履行，经双方协商一致，合同可以解除。

四、合同的解除

1.合同的解除应当符合法定或约定的条件。

2.合同解除后，双方应立即停止履行合同义务，并按照合同约定处理已发生的工程款项和未完成的工程部分。

3.合同解除不影响双方根据合同约定应承担的违约责任。

五、争议解决机制

1.双方应本着友好协商的原则，解决合同履行过程中发生的争议。

2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

3.争议解决过程中，双方应保持工程建设的正常进行，不得因争议影响工程进度。

六、法律适用和管辖法院

1.本合同适用中华人民共和国法律。

2.双方因履行本合同所发生的或与本合同有关的任何争议，应提交__________（具体法院名称）管辖。

七、合同效力

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，具有法律约束力。

2.本合同一式__________份，甲乙双方各执__________份，具有同等法律效力。

3.如本合同任何条款与法律