2024年度智能交通信号控制系统施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度智能交通信号控制系统施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及住所1.2乙方名称及住所1.3术语定义第二条工程内容与范围2.1工程概述2.2施工范围2.3施工标准第三条合同价格与支付3.1合同总价3.2支付方式3.3支付时间表第四条工期与进度4.1施工期限4.2施工进度计划4.3工期延误第五条施工质量与验收5.1施工质量标准5.2验收程序5.3质量保修第六条技术与技术支持6.1技术文件6.2技术支持与服务6.3技术更新第七条材料与设备供应7.1材料供应7.2设备供应7.3材料与设备验收第八条安全生产与环保8.1安全生产责任8.2安全防护措施8.3环保要求第九条合同变更与解除9.1变更条件9.2解除条件9.3变更与解除的程序第十条违约责任10.1甲方违约责任10.2乙方违约责任10.3违约赔偿第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁或诉讼11.3仲裁地点与法院第十二条合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件12.2合同变更12.3合同终止第十三条其他条款13.1不可抗力13.2隐私保护13.3法律适用13.4合同附件第十四条签署14.1甲方代表14.2乙方代表14.3签署日期第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及住所甲方全称：市智能交通管理局甲方住所：市区路号1.2乙方名称及住所乙方全称：智能交通科技有限公司乙方住所：市区路号1.3术语定义智能交通信号控制系统：指利用现代信息技术、通信技术、自动控制技术等手段，对城市道路交通信号进行智能化管理和控制的系统。第二条工程内容与范围2.1工程概述本合同涉及的是市智能交通信号控制系统施工项目，包括系统的设计、采购、安装、调试、培训及售后服务等。2.2施工范围施工范围包括但不限于：信号灯及控制系统安装、通信管道铺设、控制中心设备安装、系统软件配置等。2.3施工标准施工应严格按照国家及地方相关法律法规、行业标准进行，确保系统运行稳定、安全可靠。第三条合同价格与支付3.1合同总价本合同总价为一亿人民币整（￥100,000,000），包括但不限于工程设计、设备采购、安装调试、培训及售后服务等费用。3.2支付方式支付方式为银行转账，甲方在合同签订后七个工作日内，向乙方支付合同总价的三分之一作为预付款。3.3支付时间表支付时间表如下：（1）预付款：合同签订后七个工作日内支付合同总价的三分之一；（2）进度款：工程进度达到约定的节点后，支付相应进度款；（3）尾款：工程验收合格并办理完毕移交手续后支付。第四条工期与进度4.1施工期限施工期限为合同签订后一百二十个日历日内完成。4.2施工进度计划乙方应按照合同约定的工期制定详细的施工进度计划，并提交甲方备案。4.3工期延误如因乙方原因导致工期延误，乙方应按照合同约定承担相应的违约责任。第五条施工质量与验收5.1施工质量标准乙方应保证施工质量达到国家及地方相关法律法规、行业标准要求。5.2验收程序工程验收分为初步验收和最终验收两个阶段，验收程序如下：（1）初步验收：工程完成后，乙方组织自检，并向甲方提交验收申请；（2）甲方组织相关人员对工程进行初步验收，出具验收意见；（3）乙方根据甲方验收意见进行整改，整改完成后申请最终验收；（4）甲方组织最终验收，验收合格后办理移交手续。5.3质量保修乙方应按国家规定及行业标准提供系统设备及工程的质保服务，质保期自工程验收合格之日起计算，为期两年。第六条技术与技术支持6.1技术文件乙方应向甲方提供完整的技术文件，包括设计文件、施工图纸、操作手册等。6.2技术支持与服务（1）系统安装、调试及培训；（2）系统升级与维护；（3）技术咨询与解答。6.3技术更新乙方应关注行业动态，及时向甲方介绍新技术、新产品，协助甲方提升智能交通信号控制系统的性能。第八条安全生产与环保8.1安全生产责任乙方应严格按照国家及地方安全生产法律法规，加强施工现场的安全管理，确保施工安全。8.2安全防护措施乙方应采取必要的安全防护措施，防止安全事故的发生，包括但不限于：（1）对施工现场进行封闭管理，设置明显的安全警示标志；（2）为施工人员提供必要的个人防护装备；（3）定期对施工人员进行安全教育培训。8.3环保要求乙方应遵守国家及地方的环保法律法规，做好施工现场的环保工作，防止对环境造成污染。第九条合同变更与解除9.1变更条件合同履行过程中，如遇不可抗力等因素，导致合同无法继续履行时，双方可协商变更或解除合同。9.2解除条件合同履行过程中，如一方严重违反合同约定，导致合同无法继续履行时，对方有权解除合同。9.3变更与解除的程序合同变更或解除应经双方协商一致，并签订书面协议。协议签订后，双方按照协议约定执行。第十条违约责任10.1甲方违约责任甲方如违反合同约定，导致乙方损失的，甲方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿乙方损失、支付违约金等。10.2乙方违约责任乙方如违反合同约定，导致甲方损失的，乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方损失、支付违约金等。10.3违约赔偿违约赔偿金额根据违约一方违约程度、损失程度等因素确定，具体金额双方协商确定。第十一条争议解决11.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2仲裁或诉讼双方同意，任何一方在争议解决过程中均可向合同签订地仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。11.3仲裁地点与法院仲裁地点为合同签订地，人民法院为合同签订地人民法院。第十二条合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。12.2合同变更合同变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。12.3合同终止合同终止的条件如下：（1）合同履行完毕；（2）双方协商一致解除合同；（3）依法应当终止的其他情形。第十三条其他条款13.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。13.2隐私保护双方在合同履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密等，未经对方同意，不得向第三方泄露。13.3法律适用本合同适用中华人民共和国法律。13.4合同附件合同附件包括双方提供的技术文件、施工图纸、specifications等。第十四条签署14.1甲方代表甲方代表签字：________________14.2乙方代表乙方代表签字：________________14.3签署日期签署日期：2024年第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1第三方定义本合同所称第三方，是指除甲方和乙方之外，参与或涉及本合同项目实施的其他各方，包括但不限于中介机构、供应商、分包商等。15.2第三方责任第三方介入本合同项目时，应遵守国家法律法规及本合同的约定，承担相应的责任。15.3第三方权益第三方根据本合同约定享有权益，包括但不限于合同价款、质量保证、售后服务等。第十六条第三方介入的额外条款及说明16.1额外条款（1）第三方介入前，甲方应审慎审查第三方的资质、信誉及能力，确保其具备履行合同的能力；（2）第三方介入后，乙方应负责协调和管理第三方的工作，确保项目顺利进行；（1）第三方如发生违约行为，甲方有权直接向第三方追究违约责任；（2）第三方如导致乙方损失，甲方应承担相应的连带责任。16.2说明本合同涉及的第三方，应在签订合同时明确其身份及职责，并报甲方备案。第十七条第三方责任限额17.1第三方责任限额定义第三方责任限额是指甲方、乙方对第三方承担的责任限制额度。17.2第三方责任限额的确定第三方责任限额根据合同金额、第三方资质、信誉等因素确定，具体额度由双方协商确定。17.3第三方责任限额的调整合同履行过程中，如第三方发生违约行为，甲方、乙方可根据实际情况调整第三方责任限额。第十八条第三方违约处理18.1第三方违约第三方如违反合同约定，导致甲方、乙方损失的，甲方、乙方有权要求第三方承担违约责任。18.2第三方违约处理程序（1）甲方、乙方发现第三方违约行为后，应及时通知对方；（2）甲方、乙方应共同协商处理第三方违约事宜，必要时可寻求法律途径解决。第十九条第三方权益保护19.1甲方、乙方应依法保护第三方的合法权益，不得擅自变更、解除与第三方的合同。19.2甲方、乙方不得无故拖欠第三方款项，确保第三方权益的实现。第二十十条第三方管理20.1甲方、乙方应建立健全第三方管理制度，确保第三方按照合同约定履行义务。20.2甲方、乙方应定期对第三方进行评估，必要时调整第三方名单。第二十一条合同的继续履行本合同履行过程中，如甲方、乙方因第三方原因导致合同无法继续履行，双方应协商解决，必要时可签订补充协议。第二十二条合同的终止与解除本合同履行完成后，甲方、乙方应按照约定办理合同终止与解除手续，包括与第三方的合同终止与解除。第二十三条签署13.1甲方代表甲方代表签字：________________13.2乙方代表乙方代表签字：________________13.3第三方代表第三方代表签字：________________13.4签署日期签署日期：2024年第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：智能交通信号控制系统设计文件附件二：施工图纸附件三：技术规格书附件四：材料清单附件五：设备清单附件六：安全防护措施方案附件七：环保措施方案附件八：第三方资质证明文件附件九：第三方信誉证明文件附件十：第三方能力证明文件附件十一：合同价款明细表附件十二：进度款支付明细表附件十三：质量保修协议附件十四：违约金计算公式附件详细要求和说明：附件一：设计文件应包括系统架构、设备布局、控制逻辑等详细设计内容，并符合国家及地方相关法规标准。附件二：施工图纸应详细表明施工过程中的各个环节，包括设备安装、布线、接线等。附件三：技术规格书应详细阐述系统的技术性能、技术指标、技术要求等。附件四：材料清单应详细列出施工过程中所需的所有材料名称、型号、数量、规格等。附件五：设备清单应详细列出施工过程中所需的所有的设备名称、型号、数量、规格等。附件六：安全防护措施方案应详细阐述施工过程中的安全防护措施，包括人员安全、设备安全、防火防爆等。附件七：环保措施方案应详细阐述施工过程中的环保措施，包括噪音控制、粉尘控制、废弃物处理等。附件八：第三方资质证明文件应包括第三方的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等。附件九：第三方信誉证明文件应包括第三方的业绩证明、荣誉证书等。附件十：第三方能力证明文件应包括第三方的技术能力、施工能力等证明文件。附件十一：合同价款明细表应详细列出合同总价、各阶段付款金额及付款时间等。附件十二：进度款支付明细表应详细列出各阶段工程进度、进度款支付金额及支付时间等。附件十三：质量保修协议应详细阐述质量保修范围、保修期限、保修费用等。附件十四：违约金计算公式应详细说明违约金的计算方法，包括计算基数、计算比例等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按照合同约定支付预付款、进度款等。示例说明：如果甲方未在合同签订后七个工作日内支付预付款，应按照合同约定支付违约金。2.乙方未按照合同约定完成施工任务。示例说明：如果乙方未在合同约定的施工期限内完成施工，应按照合同约定支付违约金。3.乙方施工质量不符合合同约定。示例说明：如果乙方施工质量未达到国家及地方相关法规标准，甲方有权要求乙方整改，并支付违约金。4.乙方未按照合同约定提供技术支持与服务。示例说明：如果乙方未按照合同约定提供技术支持与服务，甲方有权要求乙方支付违约金。5.乙方未按照合同约定提供材料与设备。示例说明：如果乙方未按照合同约定提供材料与设备，甲方有权要求乙方支付违约金。6.乙方未按