2024年度水库大坝加固爆破钻孔施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度水库大坝加固爆破钻孔施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及代表人1.2乙方名称及代表人1.3丙方名称及代表人1.4术语定义第二条工程概述2.1工程地点2.2工程规模2.3工程内容2.4工程进度及完成时间第三条合同价格与支付3.1合同总价3.2支付方式3.3支付时间表3.4价款调整条件及方法第四条施工要求与标准4.1施工方案与工艺4.2施工质量标准4.3安全生产要求4.4环境保护与文明施工第五条工期及进度5.1开工时间5.2竣工时间5.3关键节点及进度要求5.4工期延误责任第六条材料与设备6.1乙方提供的材料与设备6.2丙方提供的材料与设备6.3质量检验与验收第七条技术支持与服务7.1技术咨询与指导7.2现场技术服务7.3技术培训与交流第八条质量管理8.1质量监督与检查8.2质量问题处理8.3质量保证期第九条安全生产管理9.1安全生产责任9.2安全事故处理9.3应急预案与防范措施第十条环境保护与合规10.1环境保护责任10.2合规要求10.3环境保护措施及费用第十一条合同变更与解除11.1合同变更条件11.2合同解除条件11.3变更与解除的程序及后果第十二条违约责任12.1甲方违约责任12.2乙方违约责任12.3丙方违约责任第十三条争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3诉讼管辖第十四条其他条款14.1保密条款14.2知识产权保护14.3不可抗力14.4合同的成立、生效与终止14.5附件及补充协议第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：×××水库管理局，代表人是甲方的法定代表人。1.2乙方名称：×××爆破工程有限公司，代表人是乙方的法定代表人。1.3丙方名称：×××建筑工程质量检测中心，代表人是丙方的法定代表人。1.4术语定义：（1）水库大坝：指位于×××地区的×××水库大坝。（2）加固爆破钻孔：指为了加固水库大坝，在其上进行的爆破钻孔作业。（3）合同工程：指本合同约定的水库大坝加固爆破钻孔施工工程。第二条工程概述2.1工程地点：×××水库大坝。2.2工程规模：按照甲方提供的工程设计图纸和工程量清单进行施工。2.3工程内容：包括但不限于水库大坝的加固爆破钻孔、钻孔质量检测、钻孔施工安全防护等。2.4工程进度及完成时间：按照甲方提供的施工计划进行施工，确保工程在2024年12月31日前完成。第三条合同价格与支付3.1合同总价：人民币×××万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整），具体金额按照甲方提供的工程量清单和工程设计图纸进行计算。3.2支付方式：银行转账。3.3支付时间表：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方合同总价的一半作为预付款。（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价的一半作为进度款。（3）工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的合同总价。3.4价款调整条件及方法：如遇不可抗力等因素导致工程进度延误或增加工程量，双方可协商调整合同价格。第四条施工要求与标准4.1施工方案与工艺：乙方应根据甲方提供的工程设计图纸和施工要求，编制详细的施工方案和工艺流程，并报甲方审批。4.2施工质量标准：按照国家和行业的相关标准进行施工，确保工程质量符合设计要求和规范。4.3安全生产要求：乙方应制定严格的安全生产规章制度，配备足够的安全生产设施和人员，确保施工过程中的安全生产。4.4环境保护与文明施工：乙方应按照国家和地方的相关规定，做好施工现场的环境保护与文明施工工作。第五条工期及进度5.1开工时间：本合同签订后十个工作日内。5.2竣工时间：按照甲方提供的施工计划，确保工程在2024年12月31日前完成。5.3关键节点及进度要求：乙方应按照甲方提供的施工计划，按时完成关键节点工程，如遇特殊情况需提前通知甲方。5.4工期延误责任：如乙方原因导致工期延误，应按逾期工程价款的1%向甲方支付违约金。第六条材料与设备6.1乙方提供的材料与设备：乙方应按照甲方要求，提供合格的材料和设备，并保证其质量符合设计和规范要求。6.2丙方提供的材料与设备：丙方应按照甲方要求，提供合格的材料和设备，并保证其质量符合设计和规范要求。6.3质量检验与验收：乙方和丙方应对提供的材料和设备进行质量检验，并在验收合格后方可用于施工。第八条技术支持与服务8.1技术咨询与指导：乙方应根据甲方需求，提供专业技术咨询与指导，确保施工过程中的技术问题得到及时解决。8.2现场技术服务：乙方应派专业技术人员现场监督施工，确保施工方案的正确执行，并及时处理施工中的技术问题。8.3技术培训与交流：乙方应对甲方人员进行必要的技术培训和交流，提高甲方人员对施工技术的理解和掌握。第九条质量管理9.1质量监督与检查：乙方应建立健全质量管理体系，甲方和丙方有权对施工过程进行监督和检查。9.2质量问题处理：如发现质量问题，乙方应立即停止相关施工，并及时与甲方、丙方沟通，制定处理方案。9.3质量保证期：工程验收合格后，乙方应承担一定期限的质量保证责任，具体期限由双方约定。第十条安全生产管理10.1安全生产责任：乙方应对施工过程中的安全生产负全责，确保施工现场的安全。10.2安全事故处理：如发生安全事故，乙方应立即报告甲方和丙方，并按有关规定处理。10.3应急预案与防范措施：乙方应制定应急预案和防范措施，以应对突发事件和潜在的安全风险。第十一条合同变更与解除11.1合同变更条件：合同执行过程中，如因客观原因需要变更合同内容，双方可协商一致进行变更。11.2合同解除条件：合同执行过程中，如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商解除合同。11.3变更与解除的程序及后果：合同变更或解除应签订书面协议，并明确变更或解除后的权利义务。第十二条违约责任12.1甲方违约责任：如甲方未按约定支付价款、延迟提供施工场地等，应承担违约责任。12.2乙方违约责任：如乙方未按约定完成工程、未达到质量标准等，应承担违约责任。12.3丙方违约责任：如丙方未按约定提供材料和设备、未达到质量标准等，应承担违约责任。第十三条争议解决（1）向甲方所在地的人民法院提起诉讼；（2）向乙方所在地的人民法院提起诉讼；（3）向丙方所在地的人民法院提起诉讼。13.2争议解决机构：如选择诉讼解决争议，甲方、乙方和丙方应共同认可人民法院为争议解决机构。13.3诉讼管辖：如选择诉讼解决争议，甲方、乙方和丙方应共同确定诉讼管辖法院。第十四条其他条款14.1保密条款：双方应对合同内容和签订过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。14.2知识产权保护：双方应尊重对方在合同范围内的知识产权，不得侵犯对方的专利、商标等权益。14.3不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应按不可抗力的影响程度减轻或免除相应的违约责任。14.4合同的成立、生效与终止：本合同自双方签字盖章之日起成立，自合同验收合格且支付完毕之日起生效，至合同约定的保修期满之日起终止。14.5附件及补充协议：本合同附件包括工程量清单、施工方案等，双方可签订补充协议对合同内容进行补充和修改。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方：指除甲方、乙方和丙方之外，本合同执行过程中涉及的其他各方，包括但不限于监理机构、施工分包商、材料供应商、设备供应商等。1.2第三方介入：指第三方在合同执行过程中，根据合同约定或经甲方、乙方同意，参与合同的履行、监督或管理。第二条第三方介入的条件与程序2.1第三方介入条件：第三方介入应符合合同约定或经甲方、乙方同意，且不影响甲乙双方的合法权益。2.2第三方介入程序：甲方、乙方应与第三方协商一致，签订书面协议，明确介入内容、职责和权利等。第三条第三方的主要职责3.1监理机构：负责对施工过程进行监督、检查和验收，确保工程质量、安全及进度符合合同要求。3.2施工分包商：按照乙方总体施工方案和施工工艺，完成分包范围内的施工任务。3.3材料供应商、设备供应商：提供合格的材料和设备，并保证其质量符合设计和规范要求。第四条第三方的主要权利4.1监理机构：有权对施工现场进行监督、检查，要求乙方改正不符合合同要求的行为。4.2施工分包商：按合同约定获得工程款支付，有权提出合理化建议和意见。4.3材料供应商、设备供应商：按合同约定获得货款支付，有权提出合理化建议和意见。第五条第三方的主要义务5.1监理机构：应公正、客观地履行监理职责，及时报告甲方、乙方施工过程中的问题。5.2施工分包商：应严格按照乙方总体施工方案和施工工艺进行施工，确保工程质量、安全及进度。5.3材料供应商、设备供应商：应提供合格的材料和设备，并确保其安全、环保和质量。第六条第三方介入的变更与解除6.1变更条件：合同执行过程中，如因客观原因需要变更第三方介入的内容或解除第三方合同，双方可协商一致进行变更或解除。6.2变更程序：甲方、乙方应与第三方协商一致，签订书面变更协议，明确变更或解除后的权利义务。6.3解除程序：甲方、乙方应与第三方协商一致，签订书面解除协议，明确解除后的权利义务。第七条第三方责任限额7.1第三方责任限额：第三方应对其在合同范围内的行为承担相应的责任，但甲乙双方不承担第三方超出合同范围的责任。7.2第三方责任限额的确定：第三方责任限额可根据合同金额、工程风险等因素进行约定，并在书面协议中明确。第八条第三方与甲乙方的关系8.1第三方与甲方：第三方应服从甲方的管理和监督，履行合同约定的义务。8.2第三方与乙方：第三方应服从乙方的管理和监督，履行合同约定的义务。8.3第三方与丙方：第三方应服从丙方的监督和检查，履行合同约定的义务。第九条第三方违约责任9.1第三方违约：如第三方未履行合同约定的义务，应承担违约责任。9.2第三方违约责任划分：第三方违约责任由甲方、乙方和丙方根据合同约定和实际情况进行划分。第十条争议解决（1）向甲方所在地的人民法院提起诉讼；（2）向乙方所在地的人民法院提起诉讼；（3）向丙方所在地的人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构：如选择诉讼解决争议，甲方、乙方、丙方和第三方应共同认可人民法院为争议解决机构。10.3诉讼管辖：如选择诉讼解决争议，甲方、乙方、丙方和第三方应共同确定诉讼管辖法院。第十一条合同的成立、生效与终止11.1第三方合同的成立：第三方与甲方、乙方签订书面协议后，第三方合同成立。11.2第三方合同的生效：第三方合同自甲方、乙方签字盖章之日起生效。11.3第三方合同的终止：第三方合同约定的保修期满或合同解除后终止。第十二条附件及补充协议12.1第三方合同附件：包括第三方与甲方、乙方的书面协议、第三方责任限额等。12.2补充协议：双方可签订补充协议对第三方合同内容进行第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：水库大坝加固爆破钻孔施工设计方案详细要求和说明：乙方应根据甲方提供的工程设计图纸和施工要求，编制详细的施工方案，包括施工工艺流程、施工步骤、安全防护措施等，并报甲方审批。附件二：水库大坝加固爆破钻孔施工组织设计详细要求和说明：乙方应根据施工方案，编制施工组织设计，明确施工人员配置、施工进度计划、质量管理体系等，并报甲方审批。附件三：水库大坝加固爆破钻孔施工安全防护措施方案详细要求和说明：乙方应根据国家相关法律法规和甲方要求，制定施工安全防护措施方案，包括施工现场安全管理、应急预案、安全生产培训等，并报甲方审批。附件四：水库大坝加固爆破钻孔施工质量保证措施详细要求和说明：乙方应制定施工质量保证措施，包括质量检验与检查、质量问题处理、质量保证期等，并报甲方审批。附件五：水库大坝加固爆破钻孔施工材料和设备清单详细要求和说明：乙方应提供详细的施工材料和设备清单，包括材料和设备的名称、型号、数量、质量标准等，并报甲方审批。附件六：水库大坝加固爆破钻孔施工进度计划详细要求和说明：乙方应制定详细的施工进度计划，包括施工关键节点、施工进度时间表等，并报甲方审批。附件七：水库大坝加固爆破钻孔施工费用预算详细要求和说明：乙方应编制施工费用预算，包括工程量清单、工程造价等，并报甲方审批。附件八：水库大坝加固爆破钻孔施工合同履行保证金详细要求和说明：乙方应按合同约定缴纳履行保证金，以确保乙方按合同要求履行合同义务。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.乙方未按约定时间完成工程；2.乙方施工质量不符合设计和规范要求；3.乙方未按约定提供材料和设备；4.乙方未按约定提供技术支持和服务；5.乙方未按约定履行安全生产管理职责；6.乙方未按约定履行环境保护与文明施工职责；7.甲方未按约定支付价款；8.甲方未按约定提供施工场地；9.丙方提供的材料和设备不符合质量和标准要求；10.第三方未按约定履行监理、检查和验收职责。违约责任认定：1.乙方违约：乙方应承担违约责任，包括支付逾期工程价款的