2024年度保温工程设计与施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度保温工程设计与施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1设计方主体信息1.2施工方主体信息1.3保温工程定义第二条合同范围与内容2.1设计范围与内容2.2施工范围与内容2.3工程量清单第三条合同价格与支付3.1合同总价3.2支付方式与时间表3.3价格调整机制第四条设计与施工期限4.1设计期限4.2施工期限4.3延期条款第五条工程质量与标准5.1工程质量标准5.2质量检验与验收5.3质量争议的处理第六条技术文件与资料6.1设计文件提供6.2施工图纸与技术资料6.3文件修改与保管第七条变更与解除合同7.1变更条款7.2解除合同的条件7.3变更与解除的程序第八条违约责任8.1设计方的违约责任8.2施工方的违约责任8.3违约赔偿机制第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁地点与机构9.3法律适用第十条合同的生效、终止与失效10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同失效后的处理第十一条保密条款11.1保密信息范围11.2保密义务与期限11.3违约保密的后果第十二条合同的转让与分包12.1合同转让条件12.2分包管理制度12.3分包商的义务与责任第十三条不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力的后果13.3不可抗力事件的申报与证明第十四条其他条款14.1联系与沟通机制14.2合同的副本14.3附件清单第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1设计方主体信息设计方主体为：X设计有限公司，成立于20年，注册地为市区路号，统一社会信用代码为。1.2施工方主体信息施工方主体为：X建筑安装工程有限公司，成立于20年，注册地为市区路号，统一社会信用代码为。1.3保温工程定义保温工程指的是采用保温材料对建筑物进行保温处理，以降低能耗和提高舒适度的工程。第二条合同范围与内容2.1设计范围与内容设计范围包括保温工程的整体设计、施工图纸、材料选型、施工方案等。2.2施工范围与内容施工范围包括保温工程的材料采购、施工安装、质量检验、竣工验收等。2.3工程量清单附件一：工程量清单。第三条合同价格与支付3.1合同总价合同总价为人民币元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元整），包括但不限于设计费、材料费、施工费、验收费等。3.2支付方式与时间表支付方式为银行转账。支付时间表如下：（1）合同签订后七个工作日内，支付设计费的50%；（2）保温工程完工后，支付施工费的50%；（3）竣工验收合格后，支付验收费。3.3价格调整机制如遇市场行情变化，双方可协商调整价格。调整方式为：双方共同确定新的价格，并签订价格调整协议。第四条设计与施工期限4.1设计期限设计期限为合同签订后个工作日。4.2施工期限施工期限为设计完成后个工作日。4.3延期条款如因不可抗力原因导致工程延期，双方可协商延长合同期限。如非不可抗力原因导致延期，违约方需支付违约金，具体金额双方协商确定。第五条工程质量与标准5.1工程质量标准保温工程的合格标准为：符合国家相关法律法规、行业标准和设计要求。5.2质量检验与验收（1）设计方应在施工过程中，对材料、施工工艺等进行检查，确保符合设计要求和标准；（2）施工方应在工程完工后，组织自检，确保工程质量符合标准；（3）竣工验收时，双方共同参与，对工程质量进行评估，合格的工程予以验收。5.3质量争议的处理如双方在质量问题上产生争议，可协商解决。如协商无果，可提交具有法定资质的第三方检测机构进行检测，以检测结果为准。第六条技术文件与资料6.1设计文件提供设计方应在设计期限内，向施工方提供完整的设计文件，包括施工图纸、技术资料等。6.2施工图纸与技术资料施工方应根据设计文件，编制施工图纸和技术资料，并按照设计要求进行施工。6.3文件修改与保管如设计文件需修改，双方可协商确定修改内容。修改后的文件由施工方负责保管，确保施工过程中准确使用。第七条变更与解除合同7.1变更条款如因工程需要，双方可协商变更合同内容。变更后的内容以书面形式签订，并作为合同附件。7.2解除合同的条件（1）双方协商一致解除合同；（2）因不可抗力原因导致合同无法履行；（3）一方违约，对方有权解除合同。7.3变更与解除的程序变更或解除合同，需经双方共同签署书面协议，并按照协议约定办理相关手续。第八条违约责任8.1设计方的违约责任设计方如违反合同约定，导致工程质量、进度等方面出现问题，应承担相应的违约责任。具体包括但不限于：（1）返还已支付的设计费；（2）支付违约金，违约金金额为合同总价的2%；（3）赔偿因违约导致的施工方损失。8.2施工方的违约责任施工方如违反合同约定，导致工程质量、进度等方面出现问题，应承担相应的违约责任。具体包括但不限于：（1）返还已支付的施工费；（2）支付违约金，违约金金额为合同总价的2%；（3）赔偿因违约导致的设计方损失。8.3违约赔偿机制如一方违约，另一方有权选择适用违约金条款，也可根据实际损失向违约方追偿。第九条争议解决9.1争议解决方式（1）向合同签订地的人民法院提起诉讼；（2）提交仲裁机构仲裁。9.2仲裁地点与机构如选择仲裁，仲裁地点为市，仲裁机构为仲裁委员会。9.3法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十条合同的生效、终止与失效10.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2合同终止条件合同终止的条件如下：（1）工程验收合格，双方办理完毕终止手续；（2）双方协商一致终止合同；（3）因不可抗力原因导致合同无法履行。10.3合同失效后的处理合同失效后，双方应按照合同约定办理相关手续，包括但不限于：（1）退还已支付的款项；（2）清理施工现场，拆除临时设施；（3）赔偿因合同失效给对方造成的损失。第十一条保密条款11.1保密信息范围保密信息范围包括：合同内容、设计文件、施工图纸、技术资料等。11.2保密义务与期限双方对保密信息承担保密义务，保密期限为合同终止后五年。11.3违约保密的后果如一方违反保密义务，泄露保密信息，应承担违约责任，赔偿对方因保密泄露造成的损失。第十二条合同的转让与分包12.1合同转让条件未经对方同意，任何一方不得将合同转让给第三方。12.2分包管理制度施工方如需分包，应事先征得设计方同意。分包商应具备相应资质，并按照设计要求进行施工。12.3分包商的义务与责任分包商对分包工程的质量和安全承担责任。如分包商违约，施工方应承担相应责任。第十三条不可抗力13.1不可抗力事件不可抗力事件包括：自然灾害、社会事件等导致合同无法履行的情况。13.2不可抗力的后果如发生不可抗力事件，双方应立即协商，采取措施减少损失。不可抗力事件导致合同无法履行，双方均不承担违约责任。13.3不可抗力事件的申报与证明发生不可抗力事件，一方应立即通知对方，并提交相关证明文件。如双方对不可抗力事件的性质、后果产生争议，可协商解决。第十四条其他条款14.1联系与沟通机制双方应建立有效的联系与沟通机制，确保工程顺利进行。14.2合同的副本双方均持有本合同正本一份，具有同等法律效力。14.3附件清单附件二：附件清单。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方介入的定义第三方介入是指在甲乙方履行合同过程中，因客观需要，引入具有特定功能或专业的第三方机构或个人，以便更好地完成合同约定的义务。1.2第三方介入的范围第三方介入包括但不限于：中介机构、检测机构、技术顾问、分包商等。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入的程序甲乙方如需引入第三方介入，应事先协商一致，并在合同中明确第三方的职责、权利和义务。2.2第三方介入的条件（1）第三方应具备相应的资质或专业能力；（2）第三方介入应符合合同约定的目的和范围；（3）第三方介入不得影响合同双方的合法权益。第三条第三方的主要职责与权利3.1第三方的主要职责（1）按照甲乙方的要求，完成介入工作；（2）提供真实、准确、完整的介入结果；（3）协助甲乙方解决合同履行过程中的技术或专业问题。3.2第三方的主要权利（1）按照合同约定获得合理的报酬；（2）对介入工作内容提出合理建议；（3）在合同约定的范围内，行使合同约定的权利。第四条第三方介入的报酬与支付4.1第三方介入的报酬第三方介入的报酬根据介入工作的性质、难度、时间等因素，由甲乙方协商确定。4.2第三方介入的支付支付方式为银行转账。支付时间表如下：（1）第三方完成介入工作后，支付报酬的50%；（2）甲乙方验收第三方介入成果后，支付剩余的报酬。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额的定义第三方责任限额是指第三方在履行合同过程中，因其过错导致合同一方或双方损失时，应承担的最高赔偿责任。5.2第三方责任限额的确定第三方责任限额根据介入工作的性质、风险、合同双方的权益等因素，由甲乙方协商确定。5.3第三方责任限额的例外如第三方因故意或重大过失导致合同一方或双方损失，不受责任限额的限制。第六条第三方与甲乙方的关系6.1第三方与甲乙方的关系第三方介入并不意味着甲乙方将其合同义务转移给第三方。第三方仅承担合同约定的介入工作，并对其工作成果负责。6.2第三方与甲乙方之间的沟通与协调第七条第三方介入的终止与解除7.1第三方介入的终止第三方介入终止的条件如下：（1）合同约定的介入工作已完成；（2）甲乙方与第三方协商一致解除合同；（3）因不可抗力原因导致第三方无法继续履行合同。7.2第三方介入的解除甲乙方与第三方协商一致，可以解除第三方介入合同。解除合同后，第三方应按照甲乙方的要求，完成后续工作，并办理相关手续。第八条第三方违约的处理8.1第三方违约的处理如第三方违反合同约定，甲乙方有权要求第三方承担违约责任。具体包括但不限于：（1）返还已支付的报酬；（2）支付违约金，违约金金额为合同总价的2%；（3）赔偿因违约导致的甲乙方损失。8.2第三方违约的索赔甲乙方因第三方违约遭受损失的，有权向第三方索赔。索赔金额根据合同约定的报酬、损失范围等因素确定。第九条争议解决9.1争议解决方式（1）向合同签订地的人民法院提起诉讼；（2）提交仲裁机构仲裁。9.2仲裁地点与机构如选择仲裁，仲裁地点为市，仲裁机构为仲裁委员会。9.3法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十条合同的生效、终止与失效10.1合同生效条件本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。10.2合同终止条件合同终止的条件如下：（1）合同约定的介入工作已完成，双方办理完毕终止手续；（2）甲乙方与第三方协商一致终止合同；（3）因不可抗力原因导致合同无法第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单附件二：设计文件附件三：施工图纸附件四：技术资料附件五：第三方介入协议附件六：支付凭证附件七：验收报告附件八：质量检测报告附件九：合同履行过程中的沟通与协调记录附件十：合同变更记录附件十一：合同解除协议附件十二：违约行为认定与处理方案附件一：工程量清单详细要求：列明保温工程的所有工程量，包括材料、人工、设备等。说明：工程量清单是确定工程总价的依据。附件二：设计文件详细要求：包括保温工程的整体设计方案、施工图纸、材料选型等。说明：设计文件是施工方进行施工的依据。附件三：施工图纸详细要求：详细标注保温工程的施工要求、材料规格、施工工艺等。说明：施工图纸是施工方进行施工的依据。附件四：技术资料详细要求：包括保温材料的技术参数、施工方法、注意事项等。说明：技术资料是施工方进行施工的依据。附件五：第三方介入协议详细要求：明确第三方的职责、权利和义务，以及报酬和支付方式。说明：第三方介入协议是规范第三方介入的依据。附件六：支付凭证详细要求：包括支付时间、金额、支付对象等。说明：支付凭证是证明支付行为的依据。附件七：验收报告详细要求：详细记录保温工程的验收情况，包括质量、进度等。说明：验收报告是确认工程质量的依据。附件八：质量检测报告详细要求：包括保温材料的检测报告、施工质量检测报告等。说明：质量检测报告是确认工程质量的依据。附件九：合同履行过程中的沟通与协调记录详细要求：记录合同履行过程中的沟通与协调情况。说明：沟通与协调记录有助于解决合同履行过程中的问题。附件十：合同变更记录详细要求：记录合同变更的内容、时间、双方签字等。说明：合同变更记录有助于追溯合同变更情况。附件十一：合同解除协议详细要求：明确合同解除的条件、程序、责任等。说明：合同解除协议有助于规范合同解除行为。附件十二：违约行为认定与处理方案详细要求：明确各种违约行为及相应的处理方案。说明：违约行为认定与处理方案有助于规范违约行为。说明二：违约行为及责任认定