2024年度大数据处理中心施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度大数据处理中心施工合同本合同目录一览1.合同主体及定义1.1甲方名称及定义1.2乙方名称及定义1.3丙方名称及定义2.工程内容与范围2.1工程概述2.2施工范围及内容2.3工程地点及工期3.合同价格与支付3.1合同总价3.2支付方式与时间3.3价格调整机制4.施工质量与标准4.1施工质量要求4.2质量验收标准4.3质量保障措施5.施工安全与环保5.1施工安全要求5.2安全事故处理5.3环保要求与措施6.技术支持与服务6.1技术支持内容6.2技术服务承诺6.3技术培训与指导7.合同的变更与解除7.1合同变更条件7.2合同解除条件7.3变更与解除的程序8.违约责任与赔偿8.1违约行为及责任8.2赔偿金额计算8.3违约责任免除9.争议解决方式9.1争议解决方式9.2仲裁地点及机构9.3诉讼地点及法院10.合同的生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同终止后的义务11.保密条款11.1保密信息范围11.2保密信息的使用与保护11.3保密信息的泄露处理12.合同的转让12.1合同转让条件12.2转让程序及通知12.3转让后的权利与义务13.法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决方式13.3适用法律的解释权14.其他条款14.1合同的补充与修改14.2合同的解除与终止14.3附件及其效力第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及定义1.2乙方名称及定义1.3丙方名称及定义第二条工程内容与范围2.1工程概述（1）大数据处理中心的基础设施建设；（2）大数据处理中心的设备采购与安装；（3）大数据处理中心的软件系统开发与部署；（4）大数据处理中心的技术支持与培训。2.2施工范围及内容（1）土建工程，包括场地平整、建筑物的设计与施工等；（2）安装工程，包括设备的安装、调试与验收等；（3）软件工程，包括系统分析、开发、测试与部署等；（4）技术培训，包括操作培训、维护培训等。2.3工程地点及工期工程地点：【工程地点】，乙方应按照甲方的要求，保证工程在【工期】内完成。第三条合同价格与支付3.1合同总价本合同总价定为【合同总价】，币种为【币种】。3.2支付方式与时间（1）合同签订后【付款时间】内支付合同总价【比例】作为预付款；（2）工程进度达到【进度比例】时支付相应比例的进度款；（3）工程验收合格后【付款时间】内支付剩余的合同价款。3.3价格调整机制合同执行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。第四条施工质量与标准4.1施工质量要求乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工，保证工程质量达到【质量标准】。4.2质量验收标准工程验收应按照【验收标准】进行，验收不合格的工程，乙方应负责整改直至达到验收标准。4.3质量保障措施乙方应建立健全质量管理体系，加强工程质量的过程控制，确保工程质量。第五条施工安全与环保5.1施工安全要求乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求，确保工程施工安全。5.2安全事故处理工程施工过程中发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照相关法律法规和甲方要求进行处理。5.3环保要求与措施乙方应遵守国家环保法律法规，采取有效措施，确保工程施工过程中的环境保护。第六条技术支持与服务6.1技术支持内容（1）工程技术咨询与服务；（2）设备维护与升级服务；（3）软件系统运行维护服务；（4）技术培训与指导。6.2技术服务承诺乙方承诺提供的技术服务满足甲方的要求，确保工程的顺利运行。6.3技术培训与指导乙方应对甲方操作人员进行操作培训和技术指导，确保甲方能独立操作和维护工程。第八条合同的变更与解除8.1合同变更条件除非合同另有规定，任何对合同内容的变更或解除均需双方协商一致，并签订书面变更协议。8.2合同解除条件（1）对方严重违约，经催告后在合理期限内仍未履行合同义务；（2）因不可抗力导致合同无法履行，且双方无法达成延期履行或部分履行的一致意见。8.3变更与解除的程序（1）提出变更或解除的一方应向对方提出书面申请；（2）双方就变更或解除事宜进行协商，并签订书面协议；（3）合同变更或解除协议签订后，双方按照协议约定的方式执行。第九条违约责任与赔偿8.1违约行为及责任违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为合同总价款的【百分比】。8.2赔偿金额计算赔偿金额根据违约方的违约程度、损失程度和合同约定等因素确定。8.3违约责任免除（1）不可抗力导致的违约；（2）因第三方原因导致的违约；（3）合同中约定的其他免责情形。第十条争议解决方式9.1争议解决方式（1）仲裁；（2）诉讼。9.2仲裁地点及机构如选择仲裁解决争议，仲裁地点为【仲裁地点】，仲裁机构为【仲裁机构】。9.3诉讼地点及法院如选择诉讼解决争议，诉讼地点为【诉讼地点】，法院为【法院】。第十一条合同的生效与终止10.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件（1）合同约定的工程验收合格；（2）合同约定的服务期限届满；（3）双方协商一致提前终止合同。10.3合同终止后的义务合同终止后，乙方应按照甲方的要求办理工程移交手续，并保证工程在【期限】内正常运行。第十二条保密条款11.1保密信息范围保密信息包括合同内容、技术资料、商业秘密等双方约定需要保密的信息。11.2保密信息的使用与保护双方应对保密信息予以严格保密，未经对方同意，不得向第三方披露。11.3保密信息的泄露处理如发生保密信息泄露，泄露方应立即采取补救措施，并承担相应的违约责任。第十三条合同的转让12.1合同转让条件未经对方同意，任何一方不得将合同转让给第三方。12.2转让程序及通知如需转让合同，转让方应向对方提出书面申请，并经对方同意后方可转让。12.3转让后的权利与义务合同转让后，新的合同主体继承原合同的权利与义务。第十四条其他条款13.1合同的补充与修改合同的补充与修改应采用书面形式，经双方签字盖章后生效。13.2合同的解除与终止合同的解除与终止应按照本合同第八条的规定执行。13.3附件及其效力本合同附件为合同的有效组成部分，与合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念和定义1.1第三方介入的定义在本合同中，第三方介入指的是除甲方和乙方之外，根据合同条款或双方协商一致，参与合同执行过程的各方。第三方可以是中介方、咨询机构、监理单位、供应商、分包商等。1.2第三方介入的形式（1）中介方提供的咨询服务；（2）监理单位对工程进度和质量的监督；（3）供应商提供的产品或服务；（4）分包商承担的部分工程。2.第三方介入的责任限额2.1第三方责任限额的定义第三方责任限额是指甲方和乙方根据合同约定，对第三方在合同执行过程中的责任和义务进行限制，以保证双方的权益。2.2第三方责任限额的确定（1）第三方的职责范围；（2）第三方的工作标准和质量要求；（3）第三方应承担的责任和义务；（4）第三方违约或侵权时的赔偿限额。3.第三方介入的额外条款和说明3.1额外条款的制定甲方和乙方可以根据合同的实际情况，制定针对第三方的额外条款，以明确第三方的权利和义务。3.2额外条款的内容（1）第三方的选定标准和程序；（2）第三方的支付条件和方式；（3）第三方的违约责任；（4）第三方的权益保护。3.3说明的提供甲方和乙方应向第三方明确说明合同中的各项条款，确保第三方了解并遵守合同约定。4.第三方与其他各方的关系划分4.1第三方与甲乙方的关系划分第三方与甲方和乙方是合同关系中的平行主体，第三方应独立承担合同约定的责任和义务。4.2第三方与供应商、分包商的关系划分第三方与供应商、分包商等其他合同主体之间的关系，由各方根据合同约定和法律规定进行划分。5.第三方介入的变更和解除5.1第三方介入的变更第三方介入的变更应由甲方和乙方协商一致，并签订书面变更协议。5.2第三方介入的解除第三方介入的解除应由甲方和乙方协商一致，并签订书面解除协议。6.第三方介入的争议解决6.1第三方介入的争议解决方式第三方介入的争议应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼解决。6.2仲裁地点及机构如选择仲裁解决争议，仲裁地点为【仲裁地点】，仲裁机构为【仲裁机构】。6.3诉讼地点及法院如选择诉讼解决争议，诉讼地点为【诉讼地点】，法院为【法院】。7.第三方介入后的合同效力7.1第三方介入对合同效力的影响第三方介入不影响合同的生效和履行，甲方和乙方应按照合同约定履行各自的义务。7.2第三方介入后的合同修改第三方介入后，如需修改合同，应采取书面形式，经双方签字盖章后生效。8.附件及其效力本合同附件为合同的有效组成部分，与合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件附件二：设备采购清单附件三：软件系统开发需求说明书附件四：技术支持与服务协议附件五：施工安全规范附件六：环保要求与措施附件七：第三方选定标准及程序附件八：支付条件与方式附件九：违约责任认定标准附件十：争议解决方式附件一：工程设计文件本附件应包括工程的设计图纸、技术说明书、施工图纸等，详细描述工程的具体要求和施工细节。附件二：设备采购清单本附件应列出所有采购设备的名称、型号、数量、单价、总价等信息，并提供设备的规格书和技术参数。附件三：软件系统开发需求说明书本附件应详细描述软件系统的功能需求、性能要求、开发标准等，以便乙方进行系统开发。附件四：技术支持与服务协议本附件应明确技术支持的范围、服务期限、服务内容、响应时间等，确保乙方在合同期内得到及时的技术支持。附件五：施工安全规范本附件应包含施工安全的相关规定和要求，指导乙方在施工过程中确保安全。附件六：环保要求与措施本附件应列出施工过程中的环保要求，以及乙方应采取的环保措施，确保工程施工对环境的影响降到最低。附件七：第三方选定标准及程序本附件应明确第三方的选定标准，包括资质要求、经验要求、信誉评价等，并提供选定程序。附件八：支付条件与方式本附件应详细描述支付的条件和方式，包括支付的时间、金额、支付方式等。附件九：违约行为及责任认定本附件应列举所有可能的违约行为，并明确违约的责任认定标准和违约金计算方式。附件十：争议解决方式本附件应明确争议解决的途径，包括仲裁或诉讼的地点、机构等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定时间支付预付款、进度款或尾款；2.甲方未提供施工场地、施工条件或施工所需资料；3.乙方未按约定时间完成工程进度或工程质量不符合约定；4.乙方未提供约定的技术支持与服务；5