机房钢房施工合同范例

机房钢房施工合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

乙方（以下简称“乙方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

鉴于甲方需在指定地点建设机房钢房，乙方具备相应的施工资质，双方经友好协商，就甲方委托乙方施工机房钢房事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程规模：____________________

1.4工程工期：____________________

二、施工内容

2.1乙方负责机房钢房的施工、安装、调试等工作。

2.2乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范及设计要求进行施工。

2.3乙方应确保施工质量，遵守国家相关法律法规，不得违规操作。

三、施工合同价格及付款方式

3.1本合同总价为人民币____________________元整。

3.2付款方式：

（1）开工前，甲方支付合同总价30%作为预付款；

（2）工程进度达到50%时，甲方支付合同总价30%作为进度款；

（3）工程进度达到90%时，甲方支付合同总价30%作为进度款；

（4）工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价10%作为质保金，质保期自竣工验收合格之日起计算，质保期为____________________年。

四、施工质量保证

4.1乙方应严格按照施工图纸、技术规范及设计要求进行施工，确保工程质量。

4.2乙方在施工过程中应定期进行自检，并接受甲方监督。

4.3工程竣工验收合格后，如因乙方施工原因导致质量问题，乙方应承担全部责任，并负责修复。

五、竣工验收

5.1工程竣工验收应按照国家相关法律法规及行业标准执行。

5.2工程竣工验收合格后，甲方应在____________________个工作日内向乙方支付质保金。

六、违约责任

6.1甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金为逾期付款金额的____________________%。

6.2乙方未按约定完成施工，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价____________________%。

七、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。

八、其他

8.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.施工图纸

2.技术规范

3.设计要求

4.其他相关文件

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

注意事项：

1.本合同编号为空白，请在签订合同时填写具体编号。

2.本合同未尽事宜，请双方根据实际情况进行补充。

3.请仔细阅读合同条款，如有疑问，请及时咨询专业法律人士。

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“甲方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

乙方（以下简称“乙方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

第三方（以下简称“丙方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

鉴于甲方需在指定地点建设机房钢房，乙方具备相应的施工资质，丙方作为项目监理单位，为保证施工质量与进度，三方经友好协商，就甲方委托乙方施工机房钢房及丙方监理事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程规模：____________________

1.4工程工期：____________________

二、施工内容

2.1乙方负责机房钢房的施工、安装、调试等工作。

2.2乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范及设计要求进行施工。

2.3乙方应遵守国家相关法律法规，不得违规操作，确保施工质量。

三、丙方监理职责

3.1丙方负责对乙方施工过程进行全面监理，确保施工质量、进度及安全。

3.2丙方应定期向甲方报告工程进度、质量及存在问题。

3.3丙方应协助甲方对乙方进行验收，确保工程符合相关标准。

四、施工合同价格及付款方式

4.1本合同总价为人民币____________________元整。

4.2付款方式：

（1）开工前，甲方支付合同总价30%作为预付款；

（2）工程进度达到50%时，甲方支付合同总价30%作为进度款；

（3）工程进度达到90%时，甲方支付合同总价30%作为进度款；

（4）工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价10%作为质保金，质保期自竣工验收合格之日起计算，质保期为____________________年。

五、施工质量保证

5.1乙方应严格按照施工图纸、技术规范及设计要求进行施工，确保工程质量。

5.2乙方在施工过程中应定期进行自检，并接受甲方监督。

5.3工程竣工验收合格后，如因乙方施工原因导致质量问题，乙方应承担全部责任，并负责修复。

六、丙方监理责任

6.1丙方应确保监理工作符合国家相关法律法规及行业标准。

6.2丙方应对乙方施工过程中的质量问题提出整改意见，并督促乙方整改。

6.3丙方在监理过程中发现乙方违规操作或存在安全隐患时，应及时向甲方报告。

七、违约责任

7.1甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金为逾期付款金额的____________________%。

7.2乙方未按约定完成施工，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价____________________%。

7.3丙方未履行监理职责，导致工程质量问题的，应承担相应的责任。

八、权利与义务

8.1甲方权利：

（1）甲方有权对施工进度、质量、安全等方面进行监督；

（2）甲方有权要求乙方整改施工过程中发现的问题；

（3）甲方有权对乙方进行验收，确保工程符合相关标准；

（4）甲方有权要求丙方履行监理职责。

8.2甲方义务：

（1）甲方应按时支付工程款；

（2）甲方应提供施工图纸、技术规范及设计要求；

（3）甲方应配合乙方、丙方进行工程验收。

8.3乙方权利：

（1）乙方有权要求甲方按时支付工程款；

（2）乙方有权要求丙方履行监理职责；

（3）乙方有权要求甲方提供施工图纸、技术规范及设计要求。

8.4乙方义务：

（1）乙方应按照约定完成施工任务；

（2）乙方应遵守国家相关法律法规，不得违规操作；

（3）乙方应接受甲方、丙方的监督。

九、争议解决

9.1双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。

十、其他

10.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

10.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.施工图纸

2.技术规范

3.设计要求

4.其他相关文件

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

丙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

第三方介入的意义和目的：

1.丙方作为项目监理单位，对施工过程进行全面监理，确保工程质量和进度，降低甲方风险。

2.丙方协助甲方对乙方进行验收，保证工程符合相关标准。

甲方为主导的目的和意义：

1.甲方作为项目业主，对工程进度、质量、安全等方面进行监督，保障自身权益。

2.甲方通过设置权利与义务，明确各方的责任，确保工程顺利进行。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

乙方（以下简称“乙方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

甲方（以下简称“甲方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

第三方（以下简称“丙方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

鉴于乙方具备机房钢房的设计与施工能力，甲方拟委托乙方进行机房钢房的建设项目，丙方作为项目管理公司，负责项目的整体管理，为确保项目顺利进行，三方经友好协商，就乙方承接机房钢房建设项目及丙方项目管理事宜，达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：____________________

1.2项目地点：____________________

1.3项目规模：____________________

1.4项目工期：____________________

二、乙方设计施工内容

2.1乙方负责机房钢房的设计、施工、安装、调试等工作。

2.2乙方应按照甲方要求及国家相关标准进行设计和施工。

2.3乙方应确保设计方案的合理性和施工质量。

三、丙方项目管理职责

3.1丙方负责项目的整体管理，包括但不限于进度控制、成本控制、质量控制、安全管理等。

3.2丙方应定期向甲方汇报项目进展情况，确保项目按计划推进。

3.3丙方应监督乙方严格按照设计要求和施工规范执行工作。

四、合同价格及付款方式

4.1本合同总价为人民币____________________元整。

4.2付款方式：

（1）设计阶段完成，甲方支付合同总价20%作为设计费；

（2）施工阶段达到50%，甲方支付合同总价30%作为进度款；

（3）施工阶段达到90%，甲方支付合同总价30%作为进度款；

（4）项目竣工验收合格后，甲方支付合同总价20%作为质保金，质保期自竣工验收合格之日起计算，质保期为____________________年。

五、乙方权益保障

5.1乙方有权要求甲方按时支付设计费和进度款。

5.2乙方有权要求丙方提供必要的管理支持，确保项目顺利实施。

5.3乙方有权对丙方的项目管理提出改进建议。

六、甲方违约责任

6.1甲方未按时支付设计费或进度款，应向乙方支付违约金，违约金为逾期付款金额的____________________%。

6.2甲方如因自身原因导致项目延期，应向乙方支付相应的违约金。

七、丙方责任与义务

7.1丙方应确保项目管理工作的专业性，保障项目按计划推进。

7.2丙方应协调各方关系，确保项目顺利实施。

7.3丙方应接受乙方的合理建议，并对项目管理进行持续改进。

八、争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。

九、其他

9.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

9.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.机房钢房设计图纸

2.施工规范

3.项目管理计划

4.其他相关文件

乙方（盖章）：____________________

甲方（盖章）：_________________