游乐场施工包清工施工合同

游乐场施工包清工施工合同合同编号：__________鉴于甲方需要对游乐场进行施工改造，乙方具备相应的施工能力，经双方友好协商，就乙方承包游乐场施工改造事宜达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：游乐场施工包清工施工项目1.2工程地点：_____________________1.3工程规模：_____________________1.4工程内容：包括但不限于土建工程、装饰工程、安装工程、设备采购及安装、施工期间的安全防护等。1.5工程质量标准：按照《建设工程质量管理条例》和行业标准执行，确保工程质量达到合格等级。二、合同价格及支付方式2.1合同总价：人民币（大写）：___________元整（小写）：_____________元。2.2支付方式：（1）甲方支付乙方合同总价30%作为预付款，乙方收到预付款后应及时组织施工材料及人员进场。（2）甲方按照工程进度分阶段支付合同价款，每阶段支付比例为合同总价的一定比例（具体比例双方协商确定）。（3）工程验收合格后，甲方支付乙方剩余合同价款。三、工期及进度3.1工程开工日期：自乙方收到甲方预付款之日起计算，工期为____个月。3.2乙方应按照约定的工期进度完成工程施工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。3.3甲方应按照约定时间支付合同价款，如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应的违约责任。四、甲乙双方的权利和义务4.1甲方权利和义务：（1）提供合格的施工场地，确保乙方施工顺利进行。（2）按照约定时间支付合同价款。（3）对乙方施工过程中的设计变更提出合理化建议，并负责最终决策。（4）协调解决施工过程中的外部关系，包括但不限于政府部门、相邻建筑物产权人等。4.2乙方权利和义务：（1）按照合同约定完成工程施工，确保工程质量达到合格等级。（2）按照约定的工期进度完成工程施工，如有延误，承担相应违约责任。（3）负责施工期间的安全防护，确保施工过程中不发生安全事故。（4）遵守国家法律法规，严格执行施工现场的管理制度。五、违约责任5.1甲乙双方应严格履行本合同各项条款，如一方违反合同约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2乙方如未能按照约定工期完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价×逾期天数×____%。六、争议解决6.1本合同在履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕合同价款之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.施工图纸和技术规范2.工程量清单3.施工组织设计4.施工人员名单和资质证书5.安全生产管理制度6.质量保证措施7.付款凭证8.工程验收报告9.变更设计审批文件10.乙方施工设备清单二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付预付款、进度款或竣工结算款，属于违约行为。2.乙方未按约定工期完成工程，属于违约行为。3.乙方施工质量不符合约定标准或行业标准，属于违约行为。4.甲方未履行合同约定的协助义务，导致乙方施工受阻，属于违约行为。5.甲方擅自变更设计，导致乙方施工困难或增加费用，属于违约行为。6.乙方未按约定支付违约金或赔偿损失，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中承担发包人义务的一方。2.乙方：指合同中承担承包人义务的一方。3.工程验收：指工程完成后，甲乙双方共同对工程质量、安全、进度等方面进行评估、检查和确认的过程。4.违约金：指一方违反合同约定，应向守约方支付的赔偿金。5.工期延误：指工程实际完成时间超过合同约定的完成时间。6.质量合格：指工程质量达到合同约定的标准或行业标准。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按约定时间支付预付款、进度款或竣工结算款。解决办法：乙方应及时与甲方沟通，催促甲方支付款项；如甲方仍不支付，乙方有权暂停施工，并依法追讨欠款。2.问题：乙方未按约定工期完成工程。解决办法：甲方有权要求乙方加快施工进度；如乙方仍不能按期完成，甲方有权按约定扣除违约金，并要求乙方承担逾期完成工程所造成的损失。3.问题：乙方施工质量不符合约定标准或行业标准。解决办法：甲方有权要求乙方立即整改，并承担整改费用；如乙方拒绝整改，甲方有权终止合同，并要求乙方赔偿损失。4.问题：甲方未履行合同约定的协助义务，导致乙方施工受阻。解决办法：乙方有权要求甲方履行协助义务；如甲方仍不履行，乙方有权暂停施工，并依法追讨损失。5.问题：甲方擅自变更设计，导致乙方施工困难或增加费用。解决办法：乙方有权要求甲方承担因变更设计所增加的费用；如甲方拒绝承担，乙方有权终止合同，并要求甲方赔偿损失。五、所有应用场景：本合同适用于游