风力发电建设杂工施工合同

风力发电建设杂工施工合同合同编号：__________地址：联系电话：地址：联系电话：鉴于：2.施工方具备风力发电建设杂工施工的资质和经验，愿意为业主提供相关施工服务；3.双方遵循平等自愿、公平公正的原则，协商一致，签订本合同。第一条合同范围与内容（1）风力发电项目建设所需的杂工施工，包括土建、安装、维修等；（2）施工方的现场管理、人员配备、材料供应等；（3）施工质量、进度、安全等方面的保障；（4）合同价款、支付方式、工期延误等方面的约定；（5）违约责任、争议解决等方面的规定。1.2施工方应按照业主的要求和国家相关标准，完成合同范围内的施工任务。第二条合同期限2.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至风力发电项目建设完毕，并通过验收合格之日终止。2.2施工方应按照双方约定的工期完成施工任务。如因施工方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。第三条合同价款3.1本合同的合同价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。3.2业主应按照双方约定的付款进度，向施工方支付合同价款。3.3施工方开具正规发票，业主按照税收政策予以报销。第四条施工要求与质量标准4.1施工方应按照业主提供的施工图纸、施工方案及相关技术要求进行施工。4.2施工方应保证施工质量，确保项目顺利通过验收。如出现质量问题，施工方应承担修复费用并承担相应责任。4.3施工方应严格按照国家相关安全规定，确保施工现场的安全管理，防止安全事故的发生。第五条违约责任5.1施工方如未按照合同约定完成施工任务，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。5.2业主如未按照约定支付合同价款，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（业主）：乙方（施工方）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.风力发电项目施工图纸2.风力发电项目施工方案3.施工方的资质证明文件4.施工方的经验业绩证明文件5.国家相关标准文件6.施工安全规定文件7.合同价款支付进度表8.违约金计算公式9.补充协议模板二、违约行为及认定：1.施工方未按照合同约定完成施工任务2.业主未按照约定支付合同价款3.施工质量不符合国家相关标准4.工期延误未按照约定承担违约责任5.施工安全事故未按照约定承担责任6.双方未按照约定解决争议三、法律名词及解释：1.风力发电项目：指利用风力将空气动能转化为电能的一种可再生能源项目。2.杂工施工：指风力发电项目建设过程中，除主体工程外的各项辅助性施工工作。3.合同价款：指双方约定的完成合同范围内施工任务所需支付的金额。4.违约金：指一方违约行为给对方造成损失时，按照约定或法律规定支付给对方的经济赔偿。5.验收合格：指风力发电项目经过相关部门检查、测试，符合国家相关标准，可以投入使用。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：提前制定详细的施工计划，确保施工方按照计划进行施工。2.施工质量问题：加强现场监管，严格按照国家相关标准进行施工。3.安全事故发生：严格遵守国家相关安全规定，提高施工现场安全管理水平。4.合同价款支付纠纷：提前明确付款进度和方式，确保双方权益。5.争议解决困难：在合同中约定明确的争议解决方式，如友好协商、诉讼等。五、所有应用场景：1.风力发电项目建设单位与具备相应资质的施工单位之间签订的施工合同。2.适用于风力发电项目所需的土建、安装、维修等杂工施工任务。3.合同双方为