2024年度太阳能光伏项目合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度太阳能光伏项目合同本合同目录一览第一条项目概述1.1项目名称：2024年度太阳能光伏项目1.2项目地点：省市区1.3项目规模：千瓦第二条合同主体2.1发包人：省能源集团有限公司2.2承包人：太阳能科技有限公司第三条合同金额3.1合同总价：人民币万元（大写：）第四条项目进度4.1工程开工日期：2024年X月X日4.2工程竣工日期：2024年X月X日4.3工程验收日期：2024年X月X日第五条技术标准及要求5.1光伏组件：采用品牌型号太阳能光伏组件5.2逆变器：采用品牌型号逆变器5.3支架：采用品牌型号支架5.4并网方式：第六条质量保证6.1承包人应保证所提供的设备及施工质量符合国家相关标准和规定6.2承包人应承担设备质量问题引起的维修、更换等费用第七条售后服务7.1承包人应提供光伏系统运行期间的售后服务7.2售后服务内容包括：设备维护、故障排查、性能优化等第八条付款方式及进度8.1合同签订后，发包人向承包人支付合同总价款的30%8.2工程验收合格后，发包人向承包人支付合同总价款的60%8.3剩余10%作为质保金，质保期结束后支付第九条违约责任9.1发包人未按约定时间支付合同款项，应向承包人支付违约金9.2承包人未按约定时间完成工程，应向发包人支付违约金9.3承包人提供的设备及施工质量不符合约定，应承担相应的赔偿责任第十条争议解决10.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决10.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼第十一条合同的生效、变更和解除11.1合同自双方签字盖章之日起生效11.2合同的变更或解除应经双方协商一致，并书面确认第十二条合同的附件12.1项目设计方案12.2设备技术参数12.3施工图纸第十三条其他约定13.1双方应遵守国家相关法律法规，不得损害国家利益、社会公共利益13.2双方应承担因合同履行过程中产生的税收等费用第十四条信息保密14.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密，应予以保密14.2保密期限自合同解除或终止之日起计算，为期五年第一部分：合同如下：第一条项目概述1.1项目名称：2024年度太阳能光伏项目1.2项目地点：省市区1.3项目规模：千瓦1.4项目内容：包括但不限于光伏发电系统的安装、调试、验收及售后服务第二条合同主体2.1发包人：省能源集团有限公司2.2承包人：太阳能科技有限公司2.3双方依法履行合同，应遵守国家的法律、法规和行业标准第三条合同金额3.1合同总价：人民币万元（大写：）3.2合同金额包括：设备购置费、安装费、调试费、验收费、售后服务费等第四条项目进度4.1工程开工日期：2024年X月X日4.2工程竣工日期：2024年X月X日4.3工程验收日期：2024年X月X日4.4双方应按照项目进度安排，确保工程按时完成第五条技术标准及要求5.1光伏组件：采用品牌型号太阳能光伏组件5.2逆变器：采用品牌型号逆变器5.3支架：采用品牌型号支架5.4并网方式：5.5双方应按照技术标准及要求，保证项目的顺利实施第六条质量保证6.1承包人应保证所提供的设备及施工质量符合国家相关标准和规定6.2承包人应承担设备质量问题引起的维修、更换等费用6.3发包人对工程质量有异议的，有权要求承包人进行整改或返工第七条售后服务7.1承包人应提供光伏系统运行期间的售后服务7.2售后服务内容包括：设备维护、故障排查、性能优化等7.3售后服务期限自项目验收合格之日起计算，为期年7.4双方应共同建立光伏系统运行管理档案，记录运行情况及维护维修情况合同剩余条款将在后续补充完整，以确保合同内容的完整性和准确性。第八条付款方式及进度8.1合同签订后，发包人向承包人支付合同总价款的30%8.2工程验收合格后，发包人向承包人支付合同总价款的60%8.3剩余10%作为质保金，质保期结束后支付8.4付款均通过银行转账方式进行，具体账号及金额详见附件第九条违约责任9.1发包人未按约定时间支付合同款项，应向承包人支付违约金9.2承包人未按约定时间完成工程，应向发包人支付违约金9.3承包人提供的设备及施工质量不符合约定，应承担相应的赔偿责任9.4违约金计算方式：违约金=合同总价款×违约天数×违约利率第十条争议解决10.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决10.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼第十一条合同的生效、变更和解除11.1合同自双方签字盖章之日起生效11.2合同的变更或解除应经双方协商一致，并书面确认11.3合同生效后，未经双方同意，任何一方不得将合同转让给第三方第十二条合同的附件12.1项目设计方案12.2设备技术参数12.3施工图纸12.4双方认为需要附加的其它文件和资料第十三条其他约定13.1双方应遵守国家相关法律法规，不得损害国家利益、社会公共利益13.2双方应承担因合同履行过程中产生的税收等费用13.4双方应共同承担因不可抗力因素导致合同无法履行或部分履行的责任第十四条信息保密14.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密，应予以保密14.2保密期限自合同解除或终止之日起计算，为期五年14.3保密信息包括但不限于：技术资料、客户信息、财务数据等第十五条合同的修改和补充15.1合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力15.2补充协议应书面签订，并由双方盖章确认第十六条合同的解除16.1在合同履行过程中，如遇不可抗力因素导致合同无法履行，双方可协商解除合同16.2合同解除后，承包人应按照发包人的要求拆除临时设施，并清理现场16.3合同解除后，尚未支付的款项应按照双方约定进行结算第十七条违约赔偿17.1任何一方违反合同约定，应向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失17.2违约金计算方式：违约金=合同总价款×违约天数×违约利率第十八条法律适用和争议解决18.1本合同适用中华人民共和国法律18.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决18.3若协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼第十九条合同的签订和生效19.1本合同一式两份，双方各执一份19.2本合同自双方签字盖章之日起生效第二部分：第三方介入后的修正.1第三方定义及责任20.1本合同所述第三方是指除甲乙方之外，与本项目实施过程中产生合同关系或提供服务的各方，包括但不限于中介方、材料供应商、施工分包商等。20.2第三方应按照合同约定或甲乙双方的要求，提供相应的服务或商品，并承担相应的责任。20.3第三方介入时，应明确其责任范围和义务，包括但不限于服务质量、安全保障、售后服务等方面。.2第三方选择及批准21.1甲乙双方应共同参与第三方的选择，并对第三方进行审查，确保其具备相应的资质、能力和信誉。21.2甲乙双方应就第三方的选择达成一致，并书面确认。21.3甲乙双方有权对第三方进行监督和检查，确保其按照合同约定履行义务。.3第三方违约处理22.1如第三方未按照合同约定履行义务，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。22.2第三方违约导致甲乙双方损失的，甲乙双方有权要求第三方进行赔偿。22.3第三方违约的，甲乙双方有权解除与第三方的合同，并追究其法律责任。.4第三方责任限额23.1甲乙双方与第三方签订的合同中，应明确第三方的责任限额，包括但不限于赔偿限额、维修期限等。23.2第三方责任限额应合理合法，确保甲乙双方的合法权益得到保障。23.3甲乙双方应就第三方责任限额达成一致，并书面确认。.5第三方权益保护24.1甲乙双方应确保第三方的合法权益得到保护，不得擅自变更、解除与第三方的合同。24.2甲乙双方不得无故拖欠第三方费用，确保第三方正常履行合同义务。24.3甲乙双方应协助第三方解决合同履行过程中出现的问题，确保项目顺利进行。.6第三方合同管理25.1甲乙双方与第三方签订的合同，应提交给对方备案，以便双方共同监督履行。25.2甲乙双方应定期检查与第三方签订的合同履行情况，确保合同顺利实施。25.3如第三方合同发生变更，甲乙双方应共同协商，并书面确认。.7第三方退出及替代26.1如第三方未按照合同约定履行义务，甲乙双方有权要求第三方在规定时间内整改或替代。26.2第三方自愿退出合同的，应提前书面通知甲乙双方，并承担相应责任。26.3第三方退出后，甲乙双方应重新协商确定新的第三方，确保项目继续顺利进行。.8第三方信息保密27.1第三方应保守合同约定的商业秘密，包括但不限于技术资料、客户信息等。27.2第三方违反保密义务的，应承担违约责任，并赔偿因此给甲乙双方造成的损失。27.3保密期限自合同解除或终止之日起计算，为期五年。.9第三方与其他方的关系28.1第三方与甲乙双方、其他第三方之间的权益划分，应明确约定在合同中。28.2第三方应承担因其违约导致的损失赔偿责任，不得向甲乙双方或其他第三方主张免除或减轻责任。28.3第三方在合同履行过程中与其他方发生纠纷的，应自行解决，不得影响项目的正常进行。.10第三方介入的合同补充协议29.1如甲乙双方与第三方签订补充协议，应明确补充协议与本合同的关系和适用范围。29.2补充协议应经甲乙双方签字盖章确认，并与本合同具有同等法律效力。29.3补充协议不得与本合同内容相抵触，如有抵触，以本合同为准。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：项目设计方案附件2：设备技术参数附件3：施工图纸附件4：双方认为需要附加的其它文件和资料附件1项目设计方案：本附件应包括项目的总体设计、系统配置、设备选型、安装布局、电气接线等详细设计内容。设计方案应符合国家相关标准和规定，并满足甲乙双方的需求。附件2设备技术参数：本附件应详细列出所有设备的技术参数，包括但不限于光伏组件的功率、效率、寿命等，逆变器的功率、转换效率、接口类型等，支架的材质、尺寸、承重能力等。附件3施工图纸：本附件应包括施工过程中的所有图纸，如平面图、立面图、剖面图、节点图等。图纸应清晰明确，便于施工人员理解和操作。附件4双方认为需要附加的其它文件和资料：包括但不限于施工方案、安全措施、质量标准、验收标准等，具体内容由双方根据项目实际情况确定。说明二：违约行为及责任认定：1.未按约定时间完成工程2.提供的设备及施工质量不符合约定3.未按约定支付合同款项4.违反合同约定的技术标准及要求5.未履行合同中的保密义务6.第三方未按约定履行义务违约责任认定标准：1.违约金计算方式：违约金=合同总价款×违约天数×违约利率2.赔偿金额计算方式：赔偿金额=直接损失金额+间接损失金额3.质保金扣除：质保金扣除金额=质保金×违约次数×违约比例示例说明：1.若承包人未按约定时间完成工程，按