2024年度建筑施工分包合同(桥梁工程版)

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度建筑施工分包合同(桥梁工程版)本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3分包人第二条工程内容及范围2.1工程概述2.2分包工程范围2.3分包工程量第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四条工期及进度4.1工程开工日期4.2工程竣工日期4.3进度计划第五条质量与标准5.1工程质量要求5.2施工标准5.3质量保证措施第六条安全生产6.1安全生产责任6.2安全防护措施6.3安全事故处理第七条技术支持与配合7.1技术交底7.2设计变更7.3施工配合第八条材料及设备8.1材料供应8.2设备使用8.3材料验收第九条违约责任9.1违约行为9.2违约责任承担9.3违约赔偿第十条争议解决10.1争议协商10.2调解10.3仲裁或诉讼第十一条合同的变更与解除11.1合同变更条件11.2合同解除条件11.3变更与解除的程序第十二条合同的转让12.1合同转让条件12.2转让程序12.3转让后果第十三条保密条款13.1保密内容13.2保密义务13.3违约责任第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同效力14.4附件说明第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人发包人是指根据本合同约定，享有合同权利、承担合同义务的桥梁工程建设项目的业主或者项目法人。1.2承包人承包人是指根据本合同约定，承担桥梁工程施工任务，向发包人提供施工服务，并按照合同约定承担相应合同义务的法人或者其他组织。1.3分包人分包人是指根据本合同约定，接受承包人委托，承担桥梁工程部分施工任务，向承包人提供施工服务，并按照合同约定承担相应合同义务的法人或者其他组织。第二条工程内容及范围2.1工程概述本合同项下的桥梁工程是指从地点至地点的桥梁建设项目，包括但不限于桥梁主体结构、桥梁附属设施、桥梁路面、桥梁排水系统等工程。2.2分包工程范围分包人应按照承包人的委托，承担桥梁工程中的X（具体分包工程内容）的施工任务。2.3分包工程量分包人应按照承包人提供的工程量清单，完成分包工程量的施工。分包工程量的具体数量和规格详见附件一。第三条合同价格3.1合同总价本合同的总价为人民币万元（大写：），分包人应按照合同约定的工程量和质量要求，完成分包工程的施工。3.2价格调整合同总价在合同签订后，如因设计变更、工程量增减等原因导致合同总价发生变化的，双方应按照实际情况进行价格调整，具体调整方式详见附件二。3.3支付方式发包人应按照本合同约定的付款节点和付款比例，向分包人支付合同价款。具体付款方式和付款时间详见附件三。第四条工期及进度4.1工程开工日期本工程的开工日期为年月日。4.2工程竣工日期本工程的竣工日期为年月日。4.3进度计划分包人应按照承包人提供的工程进度计划，合理安排施工进度，确保分包工程按期完成。具体进度计划详见附件四。第五条质量与标准5.1工程质量要求分包人应按照国家标准、行业标准和发包人要求，保证分包工程的质量。分包工程的质量应符合附件五中规定的质量标准。5.2施工标准分包人应按照承包人提供的施工标准进行施工，确保分包工程的施工质量、安全、进度等各项指标符合合同要求。5.3质量保证措施分包人应建立健全质量保证体系，加强施工过程质量控制，确保分包工程质量。具体质量保证措施详见附件六。第六条安全生产6.1安全生产责任分包人应严格按照国家安全生产法律法规、行业安全生产标准和发包人的要求，加强施工现场的安全生产管理，确保施工过程中的安全生产。6.2安全防护措施分包人应制定并落实施工现场的安全防护措施，确保施工过程中的安全生产。具体安全防护措施详见附件七。6.3安全事故处理如发生安全事故，分包人应立即启动应急预案，采取有效措施防止事故扩大，并及时向承包人和发包人报告。分包人应承担因其原因导致的事故责任。第八条材料及设备8.1材料供应分包人应按照承包人提供的材料供应计划，及时接收并妥善保管发包人提供的材料。分包人应确保材料在施工过程中的合理使用，不得浪费或挪作他用。8.2设备使用分包人应按照承包人提供的设计要求和施工方案，合理使用发包人提供的设备。分包人应负责设备的日常维护和保养，确保设备处于良好状态。8.3材料验收分包人应按照合同约定的质量标准，对发包人提供的材料进行验收。如发现材料质量不符合合同要求，分包人应在验收后三日内通知发包人，并提出更换或修复的要求。第九条违约责任9.1违约行为（1）未按照合同约定完成分包工程的；（2）未按照合同约定质量标准完成分包工程的；（3）未按照合同约定工期完成分包工程的；（4）其他违反合同约定的行为。9.2违约责任承担分包人应按照合同约定承担违约责任，如支付违约金、赔偿损失等。具体违约责任承担方式详见附件八。9.3违约赔偿分包人应赔偿因违约行为给发包人和承包人造成的损失。如因分包人违约导致工程延期，分包人应支付因此产生的额外费用。第十条争议解决10.1争议协商双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的争议。如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2调解如双方同意，可以邀请第三方进行调解。调解不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.3仲裁或诉讼如双方在合同中约定仲裁，任何一方均有权向约定的仲裁委员会申请仲裁。如未约定仲裁，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条合同的变更与解除11.1合同变更条件合同变更条件如下：（1）双方协商一致；（2）因国家政策、法律法规变化导致合同内容必须变更；（3）因设计变更、工程量增减等原因导致合同内容必须变更。11.2合同解除条件合同解除条件如下：（1）双方协商一致；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）一方违约导致合同无法履行。11.3变更与解除的程序合同变更或解除应由双方协商一致，并签订书面协议。书面协议经双方签字盖章后生效。第十二条合同的转让12.1合同转让条件分包人不得将合同转让给第三方。如分包人确需转让合同权利或义务，应取得发包人和承包人的书面同意。12.2转让程序（1）分包人向发包人和承包人提交书面转让申请；（2）发包人和承包人在收到申请后五日内给予答复；（3）如发包人和承包人同意转让，应签订书面转让协议。12.3转让后果合同转让后，分包人应继续履行合同约定的义务。分包人不得以转让为由减轻或免除其合同责任。第十三条保密条款13.1保密内容双方应对合同履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密、施工图纸等资料予以保密。13.2保密义务双方及其工作人员不得泄露保密内容给第三方。如因违反保密义务导致对方损失，泄露方应承担赔偿责任。13.3违约责任如双方违反保密义务，应按照附件九的约定承担违约责任。第十四条其他条款14.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。如因不可抗力导致合同无法履行，双方应协商解决。14.2法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。14.3合同效力本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式肆份，发包人、承包人和分包人各执壹份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正鉴于本合同在履行过程中可能涉及到第三方的介入，包括但不限于中介方、监理方、审计方等，双方特此约定第三方介入后的相关条款。第一条第三方定义1.1第三方是指除甲乙方之外的，根据本合同约定或实际情况，参与合同履行过程的法人、其他组织或个人。1.2第三方介入是指第三方根据本合同约定或实际情况，参与甲乙方合同履行过程，对合同的实施进行监督、协调和处理。第二条第三方责任2.1第三方应独立承担其履行合同过程中产生的法律责任，甲乙方不承担第三方履行合同过程中的任何法律风险。2.2第三方介入合同履行过程的，甲乙方应协助第三方履行其职责，提供必要的文件、资料和便利条件。2.3第三方如因故意或过失导致甲乙方损失的，甲乙方有权向第三方追偿损失。第三方对甲乙方的赔偿责任不免除其对其他方的责任。第三条第三方权利3.1第三方根据本合同约定或实际情况，有权要求甲乙方提供与合同履行相关的文件、资料和信息。3.2第三方有权对甲乙方的合同履行情况进行监督，提出合理化建议和要求。3.3第三方在合同履行过程中，如发现甲乙方有违约行为，有权要求甲乙方及时改正。第四条第三方义务4.1第三方应按照本合同约定或实际情况，独立完成其职责范围内的相关工作。4.2第三方应保密合同履行过程中获取的甲乙方商业秘密、技术秘密等敏感信息。4.3第三方应协助甲乙方解决合同履行过程中的问题，确保合同顺利履行。第五条第三方责任限额5.1第三方对甲乙方的赔偿责任，以其在合同履行过程中的收款金额为限。5.2如第三方因履行合同导致甲乙方损失，第三方应按照甲乙方的实际损失进行赔偿。5.3第三方对甲乙方的赔偿责任，不免除其对其他方的责任。第六条第三方与甲乙方的关系6.1第三方与甲乙方的关系，不影响甲乙方之间合同的履行和效力。6.2第三方介入合同履行过程的，不代表其对甲乙方之间的合同关系进行调整或改变。6.3甲乙方应按照本合同约定履行各自的权利义务，第三方不具有调整甲乙方权利义务的权力。第七条第三方介入程序7.1第三方介入的程序，应由甲乙方协商确定，并在本合同中予以明确。7.2第三方介入前，甲乙方应就第三方的职责、权利和义务进行明确约定。7.3第三方介入后，甲乙方应按照约定履行各自的权利义务，并协助第三方完成其工作。第八条第三方退出8.1第三方如因故需退出合同履行过程的，应提前通知甲乙方。8.2第三方退出后，甲乙方应继续履行本合同约定的义务。8.3第三方退出不影响甲乙方之间合同的履行和效力。第九条第三方介入的变更9.1如需变更第三方的，甲乙方应协商一致，并签订书面变更协议。9.2书面变更协议经甲乙方签字盖章后生效，并对甲乙方具有约束力。9.3变更第三方后，甲乙方应按照变更后的约定履行各自的权利义务。第十条争议解决10.1如甲乙方与第三方在合同履行过程中发生争议的，应通过友好协商解决。10.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.3如双方同意，可以邀请第三方进行调解。调解不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条合同的变更与解除11.1合同变更条件合同变更条件如下：（1）双方协商一致；（2）因国家政策、法律法规变化导致合同内容必须变更；（3）因设计变更、工程量增减等原因导致合同内容必须变更。11.2合同解除条件合同解除条件如下：（1）双方协商一致；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）一方违约导致合同无法履行。11.3变更与解除的程序合同变更或解除应由双方协商一致，并签订书面协议。书面协议经双方签字盖章后生效。第十二条合同第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单2.材料供应计划3.设计图纸4.施工标准5.质量保证措施6.安全防护措施7.付款方式和付款时间8.合同变更协议9.合同解除协议10.第三方职责、权利和义务11.第三方介入程序12.第三方责任限额13.争议解决方式14.合同转让协议15.保密协议16.材料验收标准17.设备使用及维护手册18.进度计划19.违约金计算公式20.损失赔偿计算方式说明二：违约行为及责任认定：1.未按约定完成分包工程责任认定：分包人应按照合同约定的时间、质量标准完成分包工程的施工。如分包人未能按照约定完成分包工程，应按照合同约定的违约金计算公式向发包人和承包人支付违约金。2.未按约定质量标准完成分包工程责任认定：分包人应按照合同约定的质量标准完成分包工程的施工。如分包人未能按照约定质量标准完成分包工程，应按照合同约定的损失赔偿计算方式向发包人和承包人支付损失赔偿。3.未按约定工期完成分包工程责任认定：分包人应按照合同约定的工期完成分包工程的施工。如分包人未能按照约定工期完成分包工程，应按照合同约定的违约金计算公式向发包人和承包人支付违约金。4.未按约定提供材料责任认定：分包人应按照合同约定的时间、质量标准提供材料。如分包人未能按照约定提供材料，应按照合同约定的损失赔偿计算方式向发包人和承包人支付损失赔偿。5.未按约定提供设备责任认定：分包人应