2024年抹灰分包工程合作协议

2024版抹灰分包工程合作协议本合同目录一览第一条：合作范围与内容1.1工程概况1.2抹灰工程量1.3工程质量标准第二条：分包商的义务与责任2.1分包商的资质要求2.2分包商的施工组织与管理2.3分包商的质量保证措施第三条：总包方的义务与责任3.1总包方的协调与支持3.2总包方的工程款支付3.3总包方的质量监督与验收第四条：工程款的支付与结算4.1工程款的支付方式4.2工程进度款的支付比例4.3工程款的结算与支付时间第五条：工程质量与验收5.1工程质量标准与要求5.2验收程序与时间5.3质量问题的处理第六条：工期与进度6.1合同约定的工期6.2工期的调整6.3工期延误的赔偿第七条：安全生产与环保7.1安全生产的要求与措施7.2环保法规的遵守7.3安全事故的处理第八条：保密条款8.1保密信息的范围与内容8.2保密责任的履行8.3保密信息的泄露处理第九条：违约责任与赔偿9.1违约行为与责任9.2赔偿金额的计算方法9.3违约责任的免除第十条：争议解决方式10.1争议的解决方式10.2仲裁地点与机构10.3法律适用第十一条：合同的变更与解除11.1合同变更的条件11.2合同解除的条件11.3变更与解除的程序第十二条：合同的终止与解除12.1合同终止的条件12.2合同解除的程序12.3解除后的权利与义务第十三条：合同的签署与生效13.1合同签署的时间与地点13.2合同的生效条件13.3合同的续签与延长第十四条：其他约定14.1双方的其他权利与义务14.2合同附件的说明与认可14.3合同的翻译与解释第一部分：合同如下：第一条：合作范围与内容1.1工程概况本合同项下的抹灰分包工程属于X项目，位于X地区。工程主要包括X平方米的室内外抹灰工作。1.2抹灰工程量分包商应按照总包方提供的工程量清单进行施工，确保工程量的准确无误。抹灰工程的计量单位为平方米，工程量的计算方式按照X标准执行。1.3工程质量标准分包商应严格按照国家和行业的相关标准进行施工，确保抹灰工程的质量达到优良等级。具体的质量要求包括表面平整度、垂直度、阴阳角方正等，具体标准参照X文件。第二条：分包商的义务与责任2.1分包商的资质要求分包商应具备合法有效的营业执照和相关的施工资质证书，具备承担本工程的能力。2.2分包商的施工组织与管理分包商应建立健全施工组织和管理体系，确保施工过程的顺利进行。分包商还需配备合格的施工人员和技术人员，并对其进行必要的培训和指导。2.3分包商的质量保证措施分包商应制定详细的施工方案和质量保证措施，确保工程质量的稳定。分包商还需定期对施工质量进行检查和验收，发现问题及时整改。第三条：总包方的义务与责任3.1总包方的协调与支持总包方应负责对分包商施工过程中的协调与支持工作，确保分包商能够顺利施工。总包方还需提供施工所需的水电等基础设施。3.2总包方的工程款支付总包方应按照合同约定的付款节点和比例向分包商支付工程款。工程款的支付方式可以选择转账、现金等形式。3.3总包方的质量监督与验收总包方应负责对分包商的施工质量进行监督和验收，确保工程质量符合合同要求。总包方有权对分包商的施工过程进行现场检查。第四条：工程款的支付与结算4.1工程款的支付方式工程款的支付方式可以选择分期支付或一次性支付。具体支付方式由双方在合同中约定。4.2工程进度款的支付比例工程进度款的支付比例根据工程实际完成的进度来确定。双方可以在合同中约定具体的支付比例和付款节点。4.3工程款的结算与支付时间工程款的结算时间为工程竣工验收合格后的一定时间内。具体结算时间和支付时间由双方在合同中约定。第五条：工程质量与验收5.1工程质量标准与要求分包商应严格按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量符合要求。具体的质量要求包括表面平整度、垂直度、阴阳角方正等，具体标准参照X文件。5.2验收程序与时间工程竣工后，总包方应组织有关方面进行验收。验收程序包括初步验收、中间验收和竣工验收。验收时间由双方在合同中约定。5.3质量问题的处理对于验收过程中发现的质量问题，分包商应按照总包方的要求及时进行整改。如分包商的整改措施不能解决问题，总包方有权要求分包商重新施工。第六条：工期与进度6.1合同约定的工期本合同约定的工期为X天，自工程开工之日起计算。6.2工期的调整如因不可抗力等特殊情况导致工期延误，双方可协商调整工期。具体的调整程序和期限由双方在合同中约定。6.3工期延误的赔偿如分包商未按合同约定的工期完成工程，应向总包方支付违约金。违约金的计算方式由双方在合同中约定。第八条：保密条款8.1保密信息的范围与内容保密信息包括双方在合同执行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。保密信息的范围和内容具体包括但不限于客户资料、报价单、施工方案等。8.2保密责任的履行双方应对保密信息予以严格保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或泄露。双方应采取适当的管理措施，确保保密信息的合法使用。8.3保密信息的泄露处理如发生保密信息泄露的情况，泄露方应立即通知对方，并采取有效措施减少损失。如泄露方未能及时通知对方或未能采取有效措施，泄露方应承担相应的赔偿责任。第九条：违约责任与赔偿9.1违约行为与责任双方应严格按照合同的约定履行各自的权利和义务。如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。9.2赔偿金额的计算方法赔偿金额的计算方法按照实际损失的金额进行，包括但不限于直接经济损失、合同利润损失、第三方索赔等。9.3违约责任的免除如因不可抗力等无法预见、无法避免并且无法克服的客观原因导致一方不能履行合同，该方应提供相关证明，双方应协商解决。第十条：争议解决方式10.1争议的解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁地点与机构如双方同意通过仲裁解决争议，仲裁地点为X，仲裁机构为X仲裁委员会。10.3法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十一条：合同的变更与解除11.1合同变更的条件合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。合同变更的条件包括但不限于工程范围的增减、工期的调整等。11.2合同解除的条件合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议。合同解除的条件包括但不限于工程质量问题、工期延误等。11.3变更与解除的程序合同变更或解除的程序为：双方协商一致后，签订书面变更或解除协议，并报原合同备案部门备案。第十二条：合同的终止与解除12.1合同终止的条件合同终止的条件包括但不限于工程竣工验收合格、合同约定的工期结束等。12.2合同解除的程序合同解除的程序如下：双方协商一致后，签订书面解除协议，并报原合同备案部门备案。12.3解除后的权利与义务合同解除后，双方应按照解除协议的约定履行各自的权利和义务。如因解除合同给对方造成损失的，应予以赔偿。第十三条：合同的签署与生效13.1合同签署的时间与地点本合同于X年月日，在X地点签署。13.2合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.3合同的续签与延长合同到期后，如双方同意继续合作，可以续签或延长合同。续签或延长合同的程序同合同的签订。第十四条：其他约定14.1双方的其他权利与义务本合同未尽事宜，双方可另行协商，并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2合同附件的说明与认可本合同附件包括工程量清单、施工图纸、技术要求等，附件与合同具有同等法律效力。14.3合同的翻译与解释第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方介入的定义与范围1.1第三方介入是指在合同执行过程中，除甲乙方之外的独立个体或组织，根据本合同约定或经甲乙方同意，参与合同的履行或提供相关服务。1.2第三方介入的范围包括但不限于中介方、监理方、检测机构、材料供应商等。第三方介入需符合本合同约定的条件，并经甲乙方同意。第二条：第三方的义务与责任2.1第三方应按照甲乙方的要求和相关法律法规的规定，履行其在合同中的义务，确保合同的顺利执行。2.2第三方应承担因其违约、过失或疏忽给甲乙方造成损失的责任。第三方的赔偿责任不应超过其在本合同中的约定限额。第三条：甲乙方的权利与义务3.1甲乙方的权利甲乙方有权对第三方的工作进行监督和检查，确保第三方的工作符合合同要求。甲乙方还有权要求第三方提供必要的工作报告和相关信息。3.2甲乙方的义务甲乙方应提供第三方所需的工作条件和支持，包括但不限于现场施工条件、技术资料等。甲乙方还应按照合同约定支付第三方的费用。第四条：第三方介入的程序与条件4.1第三方介入的程序第三方介入应按照甲乙方的要求和相关法律法规的规定进行。甲乙方应与第三方签订书面协议，明确双方的权利和义务。4.2第三方介入的条件第三方介入的条件包括但不限于具备合法的资质、符合甲乙方的要求、能够提供合格的服务等。第五条：第三方责任的限额5.1第三方责任的限额甲乙双方根据本合同有第三方介入时，第三方的责任限额应根据合同的具体约定确定。第三方承担的赔偿责任不应超过其在本合同中的约定限额。5.2第三方责任限额的确定第三方责任限额的确定应考虑第三方的工作性质、风险程度、合同金额等因素。甲乙双方应在合同中明确第三方责任限额的具体数额。第六条：第三方与其他各方的关系6.1第三方与甲乙方的关系第三方与甲乙方之间是独立的法律主体，第三方对甲乙方承担合同义务，甲乙方对第三方承担支付费用等义务。6.2第三方与分包商的关系第三方与分包商之间可根据合同约定建立合作关系。第三方应按照分包商的合理要求提供服务，分包商应支付第三方的费用。6.3第三方与总包方的关系第三方与总包方之间可根据合同约定建立合作关系。第三方应按照总包方的合理要求提供服务，总包方应支付第三方的费用。第七条：第三方介入的变更与解除7.1第三方介入的变更第三方介入的变更应经甲乙方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议应明确变更的内容、范围、时间等。7.2第三方介入的解除第三方介入的解除应经甲乙方协商一致，并签订书面解除协议。解除协议应明确解除的原因、时间、后果等。第八条：第三方介入的违约处理8.1第三方违约的处理第三方如违反合同约定，甲乙方有权要求第三方承担违约责任。违约处理方式包括但不限于要求第三方支付违约金、赔偿损失等。8.2甲乙方违约的处理甲乙方如违反合同约定，导致第三方无法履行合同，甲乙方应承担违约责任。甲乙方应赔偿第三方因此造成的损失。第九条：争议解决方式9.1第三方争议的解决方式第三方与甲乙方之间的争议，应通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2第三方争议的仲裁如双方同意通过仲裁解决争议，仲裁地点为X，仲裁机构为X仲裁委员会。第十条：法律适用与管辖10.1法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。10.2管辖本合同的签订地、履行地、争议解决地均适用中华人民共和国的法律规定。第十一条：合同的签署与生效11.1合同签署的时间与地点本合同于X年月日，在X地点签署。11.2合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.3合同的续签与延长合同到期后，如双方同意继续合作，可以续签或延长合同。续签或延长合同的程序同合同的签订。第十二条：其他约定12.1双方第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单：详细列明本合同项下抹灰工程的各项工程量，包括面积、体积等，作为计算工程款的依据。2.施工图纸：提供抹灰工程的详细施工图纸，包括平面图、立面图、剖面图等，作为施工的依据。3.技术要求：提供抹灰工程的技术要求，包括材料、工艺、质量标准等，作为施工和验收的依据。4.施工方案：提供抹灰工程的施工方案，包括施工步骤、施工方法、施工工艺等，作为施工的指导。5.安全生产方案：提供抹灰工程的安全生产方案，包括安全生产措施、应急预案等，确保施工安全。6.环保措施方案：提供抹灰工程的环保措施方案，包括废弃物处理、噪音控制等，确保施工环保。7.人员配备清单：提供抹灰工程施工所需的人员配备清单，包括施工人员、技术人员等。8.材料供应清单：提供抹灰工程施工所需材料的供应清单，包括材料名称、规格、数量等。9.设备清单：提供抹灰工程施工所需设备的清单，包括设备名称、型号、数量等。10.付款进度计划：提供本合同项下工程款的支付进度计划，包括付款节点、付款比例等。11.验收标准：提供抹灰工程验收的标准和程序，包括验收节点、验收方法等。12.合同变更协议：如双方需对合同进行变更，需签订书面变更协议，作为合同的补充。13.合同解除协议：如双方需解除合同，需签订书面解除协议，作为合同的终止。14.补充协议：如双方需对合同进行补充，需签订书面补充协议，作为合同的附件。说明二：违约行为及责任认定：1.工期延误：如分包商未能按照合同约定的工期完成工程，应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。2.工程质量不符：如分包商施工的抹灰工程质量不符合合同约定的标准，应承担违约责任，包括返工、赔偿损失等。3.材料不符合要求：如分包商使用的材料不符合合同约定的标准，应承担违约责任，包括更换材料、赔偿损失等。4.安全生产事故：如分包商在施工过程中发生安全生产事故，应承担违约责任，包括赔