2024年版建设工程合同管理

合同编号：__________合同双方：甲方：_______（全称：_______）地址：_______代表人：_______乙方：_______（全称：_______）地址：_______代表人：_______鉴于甲方为建设工程的需求方，乙方为建设工程的供给方，双方为了明确双方的权利和义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：_______1.4工程规模：_______1.5工程预算：_______第二条合同价格2.1本合同的合同价格为：_______元（大写：_______________________元整）。2.2合同价格包括：_______。2.3合同价格支付方式：_______。第三条合同工期3.1合同工期自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。3.2乙方若因特殊情况不能按时完成工程，应提前_______天通知甲方，并采取合理措施减少损失。第四条乙方义务4.1乙方应按照甲方的要求，按时按质完成工程。4.2乙方应保证工程的安全，遵守相关的安全规定。4.3乙方应负责工程验收后的维修工作，保修期为_______年。第五条甲方义务5.1甲方应按照合同约定支付合同价格。5.2甲方应提供乙方施工所需的场地、水源、电源等。5.3甲方应协助乙方解决施工过程中的问题。第六条违约责任6.1乙方未按照约定时间完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同价格的_______%。6.2甲方未按照约定时间支付合同价格的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：合同价格的_______%。第七条争议解决双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：_______签订日期：_______年_______月_______日注意事项及解决办法：1.合同的签订：双方在签订合同时，应仔细阅读合同条款，确保合同内容符合双方的实际需求，明确双方的权利和义务。在签订合同前，双方可寻求专业法律人士的建议。2.合同的履行：双方应严格按照合同约定履行各自的义务。如一方未按约定履行，应承担相应的违约责任。3.合同的修改和补充：合同履行过程中，如双方同意对合同内容进行修改或补充，应以书面形式签订补充协议，并经双方盖章确认。4.合同的终止：合同履行完毕或双方协商一致解除合同时，应及时办理合同终止手续，并将双方手中的合同文本收回。5.争议解决：如双方在履行过程中发生争议，应通过友好协商解决。协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.合同：合同是平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.甲方：指需求方，即委托方，为建设工程的委托人。3.乙方：指供给方，即承包方，为建设工程的承包人。4.合同价格：指双方约定的工程总价款。5.合同工期：指双方约定的工程完工时间。6.违约金：指一方未履行合同义务时，应向对方支付的赔偿金。7.争议解决：指双方在履行合同过程中发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决纠纷的过程。8.补充协议：指在原合同基础上，对合同内容进行修改或补充的协议。9.合同终止：指合同约定的权利义务关系消灭，合同关系不复存在。应用场合1：建筑装修工程特殊条款：1.1乙方应在施工过程中，严格遵循我国有关建筑装修的相关规定，确保施工安全。1.2乙方应保证装修材料符合国家环保标准，不得使用劣质、有害物质超标的装修材料。附件列表：装修设计方案、装修材料清单、环保材料检测报告等。应用场合2：基础设施建设工程特殊条款：2.1乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量。2.2乙方应在上报工程进度的同时，提供相应的工程质量检验报告。附件列表：施工图纸、技术要求、工程质量检验报告等。应用场合3：园林绿化工程特殊条款：3.1乙方应根据甲方提供的绿化设计方案进行施工，确保绿化效果。3.2乙方应在施工过程中，注意保护周边生态环境，避免破坏原有植被。附件列表：绿化设计方案、生态环境保护措施等。应用场合4：智能化工程特殊条款：4.1乙方应按照甲方提供的智能化系统设计方案进行施工，确保系统稳定、可靠。4.2乙方应提供详细的系统操作手册，并对甲方人员进行培训。附件列表：智能化系统设计方案、系统操