城市基础设施施工合同备案说明

城市基础设施施工合同备案说明合同编号：__________甲方：__________乙方：__________鉴于甲方为城市基础设施项目的建设方，乙方为具备相应资质的城市基础设施建设施工方，双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，经协商一致，签订本施工合同，共同遵照执行。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________第二条合同价款2.1本工程合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价应包含施工图设计、材料设备购置、施工临时设施搭建、施工人员工资、管理费、利润等费用。2.3合同价款支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的10%作为预付款；（2）工程进度达到约定的节点后，甲方支付乙方相应进度款项；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的90%；（4）乙方开具等额的税务发票，甲方按国家税收政策规定支付乙方税金。第三条工期3.1合同约定的工期为__________日。3.2乙方应当按照约定的工期完成工程。如乙方原因导致工期延误，甲方有权按合同约定向乙方追究违约责任。第四条质量标准4.1乙方应按照甲方的要求和国家及行业标准进行施工，确保工程质量。4.2工程竣工后，乙方应提交完整的竣工资料，并按照甲方的要求进行工程验收。如验收不合格，乙方应按甲方要求及时整改，直至达到验收标准。第五条乙方义务5.1乙方应按照合同约定完成施工任务，并保证工程安全、质量、进度等方面的要求。5.2乙方应严格按照国家及地方法规、政策的要求，做好施工现场的环保、安全、消防等工作。5.3乙方应遵守甲方单位的各项规章制度，配合甲方做好工程管理工作。第六条甲方义务6.1甲方应按照合同约定支付乙方合同价款，并提供施工所需的场地、设施、资料等。6.2甲方应协助乙方办理工程所需的各种审批、验收手续。6.3甲方应对乙方施工过程中遇到的问题给予及时解决，确保工程顺利进行。第七条违约责任7.2甲方未按照约定支付乙方价款，乙方有权拒绝继续施工，并要求甲方支付违约金，违约金计算方式为：应付价款×1%。7.3双方因履行合同发生纠纷，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2诉讼过程中，双方应继续履行合同，维护双方合法权益。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸和技术规范2.施工组织设计方案3.工程量清单和报价单4.施工合同的审批文件5.施工所需的许可和资质证明6.工程验收标准和程序7.安全生产和环保措施的相关文件8.双方签署的工程变更协议9.工程保险和安全生产责任保险文件10.其他双方约定的相关文件和资料二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定的工期完成工程，认定为违约行为。2.乙方未按照合同约定的质量标准完成工程，认定为违约行为。3.甲方未按照合同约定支付乙方价款，认定为违约行为。4.甲方未按照合同约定提供施工所需的场地、设施、资料等，认定为违约行为。5.双方未按照合同约定履行其他义务，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.城市基础设施建设施工方：指具备相应资质，从事城市基础设施建设项目施工的企业。2.工程验收：指工程项目完成后，由甲方组织相关单位进行的质量、安全、进度等方面的检查、评定和认可。3.违约金：指一方未履行合同约定的义务，按照约定向对方支付的赔偿金。4.工期：指合同约定的完成工程的时间。5.合同价款：指双方约定的完成工程所需支付的总金额。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到施工进度延误的问题，乙方应立即采取措施加快施工进度，并向甲方报告情况。2.遇到工程质量问题，乙方应立即整改，直至达到约定的质量标准。3.遇到合同价款支付问题，双方应按照合同约定的支付方式和时间履行支付义务。4.遇到施工现场安全和环保问题，乙方应按照国家及地方法规、政策的要求，做好施工现场的环保、安全、消防等工作。5.遇到合同纠纷，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.城市道路新建和改扩建工程2.