校园安全设施升级：学校施工合同

校园安全设施升级：学校施工合同合同编号：__________甲方（委托方）：__________地址：__________联系电话：__________乙方（承包方）：__________地址：__________联系电话：__________鉴于甲方为提高校园安全设施水平，拟对校园进行安全设施升级改造，根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就校园安全设施升级项目达成如下协议：一、工程内容1.1乙方根据甲方提供的施工图纸及施工要求，负责校园安全设施升级改造项目的施工。1.2施工内容包括但不限于：校园监控系统升级、校园报警系统升级、校园消防设施升级、校园交通安全设施升级等。1.3乙方应按照甲方的要求，保证施工质量，确保校园安全设施升级改造项目达到国家相关标准和规定。二、合同价格2.1本合同的合同价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方在合同签订后__________天内，向甲方提交正式的发票。三、施工期限3.1乙方应按照甲方提供的施工图纸及施工要求，保证在合同约定的工期内完成施工。3.2合同约定的工期为：自合同签订之日起__________个日历天内完成。四、质量保证4.1乙方应保证施工质量，确保校园安全设施升级改造项目达到国家相关标准和规定。4.2乙方应承担质量保证期内的一切质量问题，包括但不限于返修、更换设备等。五、付款方式5.1甲方按照工程进度，分阶段向乙方支付合同价款。5.2付款方式为：银行转账。六、违约责任6.1乙方如未按照约定时间完成施工，应向甲方支付违约金，违约金为合同价款的__________%。6.2甲方如未按照约定时间支付合同价款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款款的__________%。七、争议解决7.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.施工图纸2.施工要求说明书3.质量保证协议4.工程进度计划5.付款凭证6.违约金计算公式7.法律文件（如法院判决书、调解书等）二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成施工，视为违约。2.甲方未按照约定时间支付合同价款，视为违约。3.乙方施工质量未达到国家相关标准和规定，视为违约。4.甲方未履行合同约定的其他义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.合同法：是指调整合同关系的法律规范总称，包括合同的订立、履行、变更、解除等方面的法律规定。2.违约金：是一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，应向对方支付的金钱。3.质量保证期：是指承包方对施工质量承担责任的期限。4.滞纳金：是指债务人逾期不履行债务时，应向债权人支付的额外费用。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：乙方应采取措施加快施工进度，并向甲方支付违约金。2.质量问题：乙方应按照约定进行返修或更换设备，直至达到质量要求。3.付款问题：甲方应按照工程进度按期支付合同价款，如有逾期，应支付滞纳金。4.合同争议：双方应通过友好协商解决，如协商不成，可向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于学校进行安全设施升级的施工合同。2.适用于其他需要进行安全设施升级的