2024版石油化工行业变配电安全施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024版石油化工行业变配电安全施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及定义1.2乙方名称及定义1.3丙方名称及定义第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整条件3.3付款方式及进度第四条工期要求4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误责任第五条施工质量标准5.1施工规范及标准5.2质量检查与验收5.3质量争议的处理第六条施工安全责任6.1安全施工要求6.2安全事故处理6.3安全防护措施第七条技术支持和配合7.1技术资料提供7.2技术交流与协调7.3技术问题的解决第八条合同的变更与解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3变更与解除的程序第九条违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任9.3丙方违约责任第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁地点及机构10.3仲裁费用承担第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同终止条件第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3泄密责任第十三条合同的转让13.1合同转让条件13.2转让程序13.3转让后果第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义第二条工程概况2.1工程名称：石油化工企业变配电系统安全施工工程。2.2工程地点：位于中华人民共和国省市区石油化工企业内。2.3工程规模：包括但不限于新建、改建、扩建变配电设施及其配套工程。2.4工程内容：主要包括变配电设备安装、线路敷设、保护装置配置、调试及验收等。第三条合同价格3.1合同总价：合同总价为人民币万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整），详细金额见附件一《工程量清单》。3.2价格调整条件：合同执行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。3.3付款方式及进度：甲方按照乙方提交的进度报表，分阶段支付工程款项。具体付款比例和时间见附件二《付款计划》。第四条工期要求4.1开工日期：乙方根据甲方要求，自2024年X月X日起开始施工。4.2竣工日期：乙方应确保工程于2024年X月X日前竣工并交付甲方使用。4.3工期延误责任：因乙方原因导致工期延误的，乙方应按合同约定向甲方支付违约金。第五条施工质量标准5.1施工规范及标准：乙方应严格按照国家电力行业标准和规范进行施工，确保工程质量。5.2质量检查与验收：甲方有权对施工过程和工程质量进行监督检查，并提出整改意见。工程竣工后，双方按照附件三《验收标准》进行验收。5.3质量争议的处理：如双方在质量问题上发生争议，应协商解决；协商不成的，可按第十七条约定解决。第六条施工安全责任6.1安全施工要求：乙方应遵守国家安全生产法律法规，严格按照本合同和安全技术规范进行施工。6.2安全事故处理：发生安全事故时，乙方应立即报告甲方和丙方，并按照事故处理程序进行处理。6.3安全防护措施：乙方应采取有效措施，确保施工过程中的安全防护，防止事故发生。第七条技术支持和配合7.1技术资料提供：乙方应向甲方提供与工程相关的技术资料，包括但不限于设计文件、施工图纸、产品合格证等。7.2技术交流与协调：乙方应主动与甲方、丙方沟通，及时解决施工过程中的技术问题。7.3技术问题的解决：如在施工过程中遇到技术问题，乙方应立即向甲方和丙方报告，并共同研究解决。第八条合同的变更与解除8.1合同变更条件：合同执行过程中，如甲方需求发生变更，或因不可抗力等因素导致合同内容需要调整的，双方可协商变更合同。8.2合同解除条件：合同履行过程中，一方违反合同规定，严重影响到工程进度或质量，对方有权解除合同。8.3变更与解除的程序：合同变更或解除应书面签署，并由双方代表签字盖章生效。第九条违约责任9.1甲方违约责任：甲方如未按约定支付工程款项，或未提供施工条件等，应承担违约责任，向乙方支付违约金。9.2乙方违约责任：乙方如未按约定完成工程，或工程质量不符合标准等，应承担违约责任，向甲方支付违约金。9.3丙方违约责任：丙方如未按约定提供技术支持或安全监管不力等，应承担违约责任，向甲方或乙方支付违约金。第十条争议解决10.1争议解决方式：双方发生合同争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁地点及机构：如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点为市，仲裁机构为仲裁委员会。10.3仲裁费用承担：仲裁费用按照仲裁机构的规定承担，败诉方承担胜诉方的仲裁费用。第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件：本合同自双方代表签字盖章，并自甲方法定代表人签署授权书之日起生效。11.2合同变更程序：合同变更应书面签署，并由双方代表签字盖章生效。11.3合同终止条件：合同履行完毕，双方签署验收合格证书后，本合同即告终止。第十二条保密条款12.1保密内容：双方在合同执行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。12.2保密期限：自本合同签订之日起至合同终止后五年内。12.3泄密责任：违反保密义务的一方应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的一切损失。第十三条合同的转让13.1合同转让条件：未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。13.2转让程序：如需转让合同权利和义务，应书面通知对方，并经对方同意。13.3转让后果：转让生效后，受让方取代转让方的合同地位，享有相应的权利和承担相应的义务。第十四条其他条款14.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。14.2法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同附件：本合同附件包括工程量清单、付款计划、验收标准等，均为本合同不可分割的部分。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义及范围1.1第三方定义：本合同中所称第三方，是指除甲方、乙方和丙方之外，与本合同工程有关联的其他主体，包括但不限于工程设计单位、监理单位、材料供应商、施工分包商等。1.2第三方范围：第三方范围包括但不限于与本合同工程有合同关系、合作关系或其他利害关系的主体。第二条第三方介入程序2.1甲方、乙方和丙方应在本合同履行过程中，积极协调与第三方的工作关系，确保工程顺利进行。2.2甲方、乙方和丙方如需第三方介入，应提前书面通知对方，并说明介入理由、时间、方式等。2.3第三方介入前，甲方、乙方和丙方应就介入事项达成一致意见，并明确第三方的权利义务。第三条第三方责任及限额3.1第三方责任：第三方应按照甲乙方和丙方确定的范围和标准，完成其应承担的工作任务，并对其工作成果负责。3.2第三方限额：甲乙方和丙方应要求第三方购买相应的责任保险，并明确第三方的责任限额，以保障工程利益不受损失。3.3第三方责任限额的确定：第三方责任限额应根据第三方的工作性质、风险程度和工程价值等因素综合考虑，由甲乙方和丙方协商确定。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方：第三方应服从甲方的管理和监督，按照甲方的要求完成工作任务。4.2第三方与乙方：第三方应按照乙方的施工图纸、技术规范和进度要求进行施工，确保工程质量。4.3第三方与丙方：第三方应接受丙方的安全监管和技术指导，确保工程施工安全。第五条第三方违约处理5.1第三方未按合同约定履行义务，甲方、乙方和丙方有权要求第三方承担违约责任。5.2第三方违约造成甲方、乙方和丙方损失的，甲方、乙方和丙方有权要求第三方赔偿损失。5.3第三方违约导致工程进度延误的，甲方、乙方和丙方有权要求第三方支付违约金。第六条第三方权益保护6.1甲方、乙方和丙方应尊重第三方的合法权益，不得擅自变更第三方的工作任务和责任。6.2甲方、乙方和丙方不得无故拖欠第三方的工程款项，不得恶意拖欠第三方应得的权益。6.3甲方、乙方和丙方应协助第三方解决施工过程中的问题，确保第三方合法权益的实现。第七条第三方退出机制7.1第三方因故不能继续履行合同义务时，应提前书面通知甲乙方和丙方。7.2甲方、乙方和丙方应按照合同约定，及时与第三方办理合同终止手续，并妥善处理后续事宜。7.3第三方退出后，甲方、乙方和丙方应继续履行本合同约定的义务，确保工程顺利进行。第八条第三方介入的合同补充条款8.1本合同补充条款旨在明确第三方介入后的相关事宜，与本合同具有同等法律效力。8.2甲方、乙方和丙方应将本合同补充条款抄送第三方，并要求第三方签署确认。8.3本合同补充条款如有未尽事宜，甲方、乙方和丙方应协商一致，予以补充。第九条第三方介入后的争议解决9.1甲方、乙方和丙方与第三方发生合同争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2如第三方介入导致本合同争议，甲方、乙方和丙方应协商确定争议解决方式。9.3争议解决过程中，甲方、乙方和丙方应积极协助第三方履行合同义务，确保工程顺利进行。第十条合同的生效、变更和终止10.1本合同补充条款自双方代表签字盖章之日起生效。10.2本合同补充条款的变更和终止，应依照本合同约定的程序办理。10.3本合同补充条款终止后，甲方、乙方和丙方应继续履行本合同约定的义务。第十一条其他条款11.1本合同补充条款未尽事宜，按照本合同其他条款执行。11.2本合同补充条款的解释权归甲方、乙方和丙方所有。11.3本合同补充条款一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出工程的所有项目、工程量、材料规格、数量、单价等信息，作为合同价款计算的基础。附件二：付款计划明确各阶段工程款项的支付时间、金额及支付条件，确保甲乙双方的权益。附件三：验收标准详细规定工程验收的标准和程序，包括质量、安全、环保等方面的要求。附件四：设计文件包括工程的设计图纸、技术说明书、施工图纸等，作为施工的依据。附件五：施工方案详细说明施工的具体步骤、方法、工艺及安全措施等。附件六：安全防护措施方案明确施工过程中的安全防护措施，包括施工现场的安全防护、设备的安全防护等。附件七：技术交底包括工程的技术要求、施工方法、质量标准等信息，供双方查阅。附件八：变更协议如有合同变更，需在此附件中详细说明变更的内容和影响，以及相关责任的承担。附件九：违约金计算公式明确违约金的计算方式，以便在违约行为发生时进行计算。附件十：合同解除协议明确合同解除的条件、程序及解除后的相关事项处理。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：违约行为示例：甲方未按约定时间支付工程款项。责任认定标准：按照附件九《违约金计算公式》进行计算，并支付给对方因此造成的损失。2.乙方违约行为及