2024年度道路建设施工合同标的为高速公路工程

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度道路建设施工合同标的为高速公路工程本合同目录一览1.合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3高速公路工程2.合同范围及工程内容2.1工程地点2.2工程规模2.3工程内容3.合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式4.合同工期4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误5.施工质量标准5.1质量要求5.2检验标准5.3质量保证6.施工安全6.1安全要求6.2安全事故处理7.材料和设备7.1材料供应7.2设备供应8.变更与调整8.1变更条件8.2变更程序8.3变更价款9.违约责任9.1发包人违约9.2承包人违约9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更11.3合同终止12.合同的履行与监督12.1履行条件12.2履行期限12.3监督机构13.合同的保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3保密违约责任14.其他条款14.1法律适用14.2争议解决14.3合同的附件第一部分：合同如下：1.合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3高速公路工程本合同所指的高速公路工程包括但不限于路基、路面、桥梁、隧道、排水、交通设施等工程。2.合同范围及工程内容2.1工程地点工程地点位于省市，具体起点、终点、走向等详见附件一。2.2工程规模工程规模为公里，具体路线、桥隧、互通等详见附件一。2.3工程内容工程内容包括但不仅限于路基、路面、桥梁、隧道、排水、交通设施等的设计、施工、验收、保修等。3.合同价格3.1合同总价本合同总价为一亿人民币整（￥100,000,000），具体项目、价格等详见附件二。3.2价格调整价格调整的条件、程序、方法等详见附件三。3.3支付方式支付方式分为进度支付和验收支付，具体支付方式、时间、比例等详见附件四。4.合同工期4.1开工日期开工日期为2024年X月X日。4.2竣工日期竣工日期为2027年X月X日。4.3工期延误工期延误的计算、责任、赔偿等详见附件五。5.施工质量标准5.1质量要求乙方应按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量达到优良等级。5.2检验标准检验标准和方法详见附件六。5.3质量保证乙方应提供工程质量保证书，并对工程质量终身负责。6.施工安全6.1安全要求乙方应严格按照国家及行业安全标准进行施工，确保工程施工安全。6.2安全事故处理安全事故的处理程序、责任、赔偿等详见附件七。8.变更与调整8.1变更条件合同执行过程中，如因设计变更、工程量增减、不可抗力等因素导致合同总价或工程内容发生变化，双方可协商变更。8.2变更程序变更程序如下：（1）甲方提出变更要求，乙方收到变更要求后，应在5个工作日内提出变更方案及报价；（2）甲方审批乙方提出的变更方案及报价，并在5个工作日内回复乙方；（3）双方签订变更协议，并按变更协议执行。8.3变更价款变更价款的计算、支付等事项详见附件八。9.违约责任9.1发包人违约甲方违反合同规定，导致乙方损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。9.2承包人违约乙方违反合同规定，导致甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。9.3违约赔偿违约赔偿的计算方法、限额等详见附件九。10.争议解决10.1争议解决方式双方发生合同争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构合同签订地的人民法院为争议解决机构。11.合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更合同生效后，如需变更，应签订书面变更协议，经双方签字盖章后生效。11.3合同终止合同终止的条件、程序、责任等详见附件十。12.合同的履行与监督12.1履行条件双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。12.2履行期限双方应按照合同约定的期限履行各自的权利和义务。12.3监督机构交通运输局为合同履行过程中的监督机构。13.合同的保密条款13.1保密内容双方在合同执行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等。13.2保密期限保密期限为合同终止后5年。13.3保密违约责任违反保密义务的，违约方应承担相应的赔偿责任。14.其他条款14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2争议解决双方发生合同争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。14.3合同的附件附件一：工程地点、规模、内容等详细信息附件二：合同总价、项目、价格等详细信息附件三：价格调整的条件、程序、方法等详细信息附件四：支付方式、时间、比例等详细信息附件五：工期延误的计算、责任、赔偿等详细信息附件六：检验标准和方法等详细信息附件七：安全事故的处理程序、责任、赔偿等详细信息附件八：变更价款的计算、支付等详细信息附件九：违约赔偿的计算方法、限额等详细信息附件十：合同终止的条件、程序、责任等详细信息第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念第三方指非甲乙方合同当事人，但为合同执行过程中提供服务、参与工程建设的个人或单位。15.2第三方责任第三方介入时，应明确其责任范围、义务及权利。第三方责任限于其提供的服务或参与的工程建设范围内。15.3第三方选择甲方应负责选择第三方，并对其选择负责。乙方应根据甲方选择的第三方进行合作。16.第三方介入的额外条款16.1第三方选择甲方应在合同中明确第三方的选择标准、选择时间及选择结果。16.2第三方服务范围明确第三方提供的服务范围、内容、义务及责任。16.3第三方费用明确第三方的服务费用、支付方式、支付时间等。16.4第三方违约处理第三方违约时，甲方负责处理，并承担由此产生的损失。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额定义第三方责任限额指第三方因其违约、过失或违法行为导致甲方、乙方损失时，第三方应承担的责任限制。17.2第三方责任限额计算第三方责任限额的计算方法、限额等详见附件十一。17.3第三方责任限额承担第三方责任限额由甲方承担，乙方不承担。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲乙方的关系第三方作为甲乙方的合作方，应遵守甲乙方的合同约定，履行合同义务。18.2第三方与甲乙方的划分说明第三方在合同执行过程中产生的权利、义务、责任等，由甲方负责划分和承担。19.第三方介入的争议解决19.1第三方介入争议的解决方式第三方介入产生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。19.2第三方介入争议的解决机构合同签订地的人民法院为第三方介入争议解决机构。20.第三方介入的保密条款20.1第三方保密内容第三方在合同执行过程中获取的甲方、乙方商业秘密、技术秘密等。20.2第三方保密期限第三方保密期限为合同终止后5年。20.3第三方保密违约责任违反保密义务的，第三方应承担相应的赔偿责任。21.第三方介入的其他条款21.1法律适用第三方介入适用中华人民共和国法律。21.2第三方介入争议解决双方发生第三方介入争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。21.3第三方介入的附件附件十一：第三方责任限额的计算方法、限额等详细信息第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程地点、规模、内容等详细信息附件二：合同总价、项目、价格等详细信息附件三：价格调整的条件、程序、方法等详细信息附件四：支付方式、时间、比例等详细信息附件五：工期延误的计算、责任、赔偿等详细信息附件六：检验标准和方法等详细信息附件七：安全事故的处理程序、责任、赔偿等详细信息附件八：变更价款的计算、支付等详细信息附件九：违约赔偿的计算方法、限额等详细信息附件十：合同终止的条件、程序、责任等详细信息附件十一：第三方责任限额的计算方法、限额等详细信息附件十二：工程设计文件附件十三：施工图纸和技术规范附件十四：质量保证书附件十五：施工安全计划附件十六：环境保护措施方案附件十七：工程进度计划附件十八：合同履行监督计划附件十九：保密协议附件二十：第三方服务协议说明二：违约行为及责任认定：1.工期延误违约行为：未按合同约定的时间完成工程。责任认定：按照附件五的计算方法和赔偿标准承担违约责任。示例说明：如乙方因自身原因导致工程延误，需按照合同约定的比例支付违约金。2.质量不达标违约行为：工程质量未达到合同约定的标准。责任认定：按照附件六的检验标准和方法进行检验，如不合格，乙方需负责返工、修复，并承担相应费用。示例说明：如乙方施工的桥梁结构强度不满足设计要求，乙方需负责加固或重建。3.安全事件违约行为：发生安全事故，造成人员伤亡或财产损失。责任认定：按照附件七的处理程序和责任分配进行处理。示例说明：如乙方在施工过程中发生安全事故，乙方需承担相应的赔偿责任。4.变更不符违约行为：变更协议内容与原合同约定不符。责任认定：按照附件八的计算方法和支付方式处理。示例说明：如乙方提出的变更方案与原合同约定不符，乙方需按照原合同约定的价格支付差价。5.支付不符违约行为：未按合同约定时间、比例支付价款。责任认定：按照附件四的支付方式和时间进行支付。