2024年度机场航站楼建设合同

2024年度机场航站楼建设合同本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3支付方式第四条合同工期4.1工期要求4.2工期延误及违约责任第五条质量标准5.1工程质量要求5.2质量检验5.3质量争议的处理第六条材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料和设备的质量要求第七条施工组织与管理7.1施工组织设计7.2施工现场管理7.3安全管理第八条变更与调整8.1变更范围8.2变更程序8.3变更价款结算第九条违约责任9.1违约行为9.2违约责任9.3违约争议的解决第十条争议解决10.1争议的解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决的时间限制第十一条合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同解除条件第十二条合同的履行与验收12.1合同履行的期限12.2验收标准和程序12.3验收合格后的交付第十三条税费13.1税费承担13.2税费缴纳时间及方式第十四条其他事项14.1保密条款14.2知识产权保护14.3不可抗力14.4合同的转让14.5合同的补充协议14.6合同的终止14.7合同的保管14.8信息反馈第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包人1.1.1发包人是指根据中国法律设立，具有独立法人资格的机场航站楼建设项目业主或者其合法授权的代表。1.1.2发包人的地址为____________________，联系人及联系电话为____________________。1.2承包人1.2.1承包人是指根据中国法律设立，具有独立法人资格，具备机场航站楼建设资质和能力的施工企业。1.2.2承包人的地址为____________________，联系人及联系电话为____________________。第二条工程概况2.1工程名称本合同项下的工程名称为2024年度机场航站楼建设项目。2.2工程地点本合同项下的工程地点为____________________。2.3工程规模本合同项下的工程规模包括但不限于航站楼建筑、配套基础设施、飞行区工程等。2.4工程内容本合同项下的工程内容包括但不限于土建工程、装饰工程、安装工程、景观工程等。第三条合同价格3.1合同总价本合同总价为本工程竣工验收合格并交付使用后的总价。合同总价具体为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。3.2价格调整机制合同总价在合同签订后，如因设计变更、工程量增减等原因导致合同总价发生变化的，双方可按照约定的价格调整机制进行调整。3.3支付方式发包人应按照合同约定的付款进度，向承包人支付合同价款。支付方式为银行转账，账户信息如下：户名：____________________账号：____________________开户银行：____________________第四条合同工期4.1工期要求本工程的合同工期自合同约定的开工之日起至竣工验收合格并交付使用之日止。工期为____个月。4.2工期延误及违约责任4.2.1如因承包人原因导致工期延误的，承包人应向发包人支付合同总价____%的违约金。4.2.2如因发包人原因导致工期延误的，发包人应向承包人支付合同总价____%的违约金。第五条质量标准5.1工程质量要求本工程的质量要求应符合国家及行业的标准和规范，包括但不限于《建筑工程质量验收统一标准》（GB503002013）等。5.2质量检验工程竣工后，承包人应按照合同约定和国家及行业的标准和规范，对工程进行自检、初检和复检。发包人应按照约定时间对工程进行验收。5.3质量争议的处理如双方在质量问题上产生争议，应按照合同约定和国家及行业的标准和规范进行处理。如双方无法达成一致意见，可申请第三方机构进行鉴定。第八条变更与调整8.1变更范围本合同签订后，如因设计变更、工程量增减等原因导致合同内容发生变化的，双方可按照本合同约定的变更程序进行变更。8.2变更程序8.2.1变更请求方应向另一方提交书面的变更请求，并说明变更的理由、范围和费用等。8.2.2双方应就变更事项进行协商，达成一致意见后，签订书面变更协议，作为本合同的附件。8.2.3变更协议签订后，双方应按照变更协议的约定执行。8.3变更价款结算如变更导致合同总价发生变化的，双方按照约定的价格调整机制进行价款结算。第九条违约责任9.1违约行为9.1.1承包人未按照合同约定完成工程，或工程质量不符合合同约定的，视为违约。9.1.2发包人未按照合同约定支付合同价款，或延迟支付的，视为违约。9.2违约责任9.2.1如因承包人原因违约的，承包人应向发包人支付合同总价____%的违约金，并承担因此给发包人造成的损失。9.2.2如因发包人原因违约的，发包人应向承包人支付合同总价____%的违约金，并承担因此给承包人造成的损失。9.3违约争议的解决如双方在违约责任上产生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可提交合同约定的仲裁机构进行仲裁，或依法向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条争议解决10.1争议的解决方式10.1.1提交合同约定的仲裁机构进行仲裁；10.1.2依法向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构双方选择仲裁的，仲裁机构为____________________；选择诉讼的，法院为____________________。10.3争议解决的时间限制如双方选择仲裁，自一方提交仲裁申请之日起____个月内作出裁决；如选择诉讼，自一方起诉之日起____个月内作出判决。第十一条合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，并自合同约定的开工之日起履行。11.2合同变更程序如合同需要变更或解除，应按照本合同第八条的约定办理。11.3合同解除条件除非合同约定或法律强制性规定外，任何一方不得单方面解除合同。如双方协商一致解除合同的，应签订书面解除协议，并按照本合同第八条的约定办理。第十二条合同的履行与验收12.1合同履行的期限承包人应按照合同约定的工期完成工程。12.2验收标准和程序工程竣工后，承包人应按照合同约定和国家及行业的标准和规范，对工程进行自检、初检和复检。发包人应按照约定时间对工程进行验收。验收不合格的，承包人应按照发包人的要求进行整改。12.3验收合格后的交付工程验收合格后，承包人应按照合同约定将工程交付给发包人。第十三条税费13.1税费承担双方应按照中国法律的规定，承担合同相关的税费。13.2税费缴纳时间及方式税费的缴纳时间及方式按照中国法律的规定和税务机关的要求办理。第十四条其他事项14.1保密条款双方应对在合同履行过程中获知的对方商业秘密和机密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。14.2知识产权保护双方应尊重并保护对方的知识产权，不得侵犯对方的专利、商标、著作权等。14.3不可抗力如因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应按照中国法律的规定和合同约定，协商解决。14.4合同的转让未经对方同意，任何一方不得将合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。14.5合同的补充协议如合同约定或双方协商需要补充协议的，可签订书面补充协议，作为本合同的附件。14.6合同的终止第二部分：第三方介入后的修正鉴于本合同在履行过程中可能涉及第三方介入的情况，包括但不限于中介方、监理方、审计方等，双方特订立本附加条款，以明确第三方的概念、责任限额以及与其他各方的划分等事项。第一条第三方概念界定1.1第三方是指除甲乙方之外的，根据本合同约定或未经甲乙方同意，介入本合同履行过程的各类组织或个人。第二条第三方介入的情形2.1甲乙方根据本合同约定，有权邀请第三方作为中介方、监理方、审计方等，协助履行合同。2.2第三方介入时，甲乙方应与第三方签订书面协议，明确双方的权利义务，并将书面协议副本提交给对方。第三条第三方责任3.1第三方应按照书面协议的约定，履行相关义务，并对其提供的服务负责。3.2第三方如因故意或过失导致甲乙方损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。3.3第三方如因违约行为导致甲乙方损失的，甲乙方有权要求第三方承担违约责任。第四条第三方责任限额4.1第三方对甲乙方的赔偿责任限额为第三方从甲乙方获得的报酬总额。4.2如双方的书面协议中对第三方的责任限额有其他约定的，从其约定。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲乙方均为独立的主体，彼此之间不存在任何隶属或代理关系。5.2第三方介入本合同，不改变甲乙双方的权利义务关系。5.3甲乙方与第三方之间的纠纷，不影响甲乙方之间的合同履行。第六条第三方与合同履行6.1第三方应协助甲乙方履行合同，确保合同的顺利实施。6.2第三方如未能按照约定履行义务，甲乙方有权要求第三方承担违约责任。6.3第三方如因未能履行义务导致合同无法履行，甲乙方有权解除合同。第七条第三方介入的告知义务7.1甲乙方应在第三方介入前，将第三方的基本信息、介入事项和书面协议等内容告知对方。7.2甲乙方应在第三方介入后，将书面协议副本提交给对方。第八条第三方退出8.1第三方如因故需退出本合同，应提前书面通知甲乙方。8.2第三方退出后，甲乙方有权根据实际情况，选择合适的主体替代第三方。8.3第三方退出不影响本合同的继续履行。第九条第三方介入的保密义务9.1第三方应对在合同履行过程中获知的甲乙方商业秘密和机密信息予以保密，未经甲乙方同意，不得向第三方披露。9.2甲乙方同样应对第三方的商业秘密和机密信息予以保密，未经第三方同意，不得向其他第三方披露。第十条争议解决10.1如本附加条款的约定与主合同发生冲突，以本附加条款为准。10.2如本附加条款未涉及的事项，适用主合同的约定。10.3如双方在履行过程中发生纠纷，应通过友好协商解决；协商不成的，可提交合同约定的仲裁机构进行仲裁，或依法向合同签订地人民法院提起诉讼。本附加条款自甲乙双方签字盖章之日起生效，并作为本合同的附件。如有未尽事宜，双方可签订补充协议，作为本附加条款的补充。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计图纸附件二：工程量清单附件三：施工组织设计附件四：工程质量标准附件五：材料供应协议附件六：设备供应协议附件七：安全文明施工保证措施附件八：工程进度计划附件九：付款凭证附件十：验收报告附件十一：工程保修条款附件十二：变更协议附件十三：违约金计算公式附件十四：仲裁协议附件一：工程设计图纸详细要求：图纸应包括建筑、结构、电气、暖通、给排水等专业的全部设计内容，并符合国家及行业的标准和规范。图纸应清晰、完整，不得有遗漏。附件二：工程量清单详细要求：清单应详细列明工程项目的名称、数量、单位、单价和总价，并附有计算依据。清单应经过甲乙双方审核无误后生效。附件三：施工组织设计详细要求：设计应包括施工方案、施工进度计划、施工平面图、施工安全措施等，并符合国家及行业的标准和规范。附件四：工程质量标准详细要求：标准应包括工程质量的要求、检验方法、验收程序等，并符合国家及行业的标准和规范。附件五：材料供应协议详细要求：协议应明确材料的种类、规格、数量、质量要求、供应时间、价格、支付方式等。附件六：设备供应协议详细要求：协议应明确设备的种类、规格、数量、质量要求、供应时间、价格、支付方式等。附件七：安全文明施工保证措施详细要求：措施应包括施工安全、环境保护、文明施工等方面的内容，并符合国家及行业的标准和规范。附件八：工程进度计划详细要求：计划应包括工程的开工日期、竣工日期、各阶段施工时间节点等，并符合国家及行业的标准和规范。附件九：付款凭证详细要求：凭证应包括付款金额、付款时间、付款对象等信息，并经甲乙双方确认。附件十：验收报告详细要求：报告应包括工程验收的时间、地点、参与人员、验收结果等信息，并经甲乙双方确认。附件十一：工程保修条款详细要求：条款应明确保修的范围、期限、责任等内容，并符合国家及行业的标准和规范。附件十二：变更协议详细要求：协议应明确变更的内容、原因、影响、责任承担等，并经甲乙双方确认。附件十三：违约金计算公式详细要求：公式应明确违约金的计算方法，包括但不限于计算基数、计算比例等。附件十四：仲裁协议详细要求：协议应明确仲裁机构的选择、仲裁程序、仲裁费用等，并经甲乙双方确认。说明二：违约行为及责任认定：1.甲乙双方未按照合同约定的时间、质量、数量等履行合同义务的。2.甲乙双方未按照合同约定的付款进度、付款时间等支付合同价款的。3.甲乙双方未按照合同约定的