2024年版总包商分包付款保函

合同编号：__________总包商分包付款保函一、合同背景1.2总包商为保证分包商的合法权益，确保项目顺利进行，向业主提供本保函。二、保函金额本保函的保函金额为人民币_______元整（大写：_______元整），不超过分包合同约定的分包金额的_______%。三、保函有效期本保函有效期自保函开具之日起至分包合同约定的分包工作完成之日止。若分包商提前完成分包工作，本保函有效期自分包商书面通知总包商之日起缩短至_______天。四、保函条款4.1总包商承诺在分包合同约定的付款期限内，按时足额支付分包商款项。4.2若总包商未能按分包合同约定支付分包商款项，业主有权凭本保函向总包商追偿保函金额。4.3总包商应在分包合同约定的付款期限内支付分包商款项。若总包商逾期支付，应承担逾期付款的违约责任。4.4分包商完成分包工作后，总包商应在保函有效期内向业主申请退还保函。若总包商未按约定申请退还保函，业主有权扣除保函金额的_______%作为违约金。五、保函的变更和解除5.1在保函有效期内，如分包合同发生变更，总包商应立即书面通知业主和开具保函的银行，并按照双方协商一致的原则调整保函金额和有效期。5.2分包商完成分包工作后，总包商应及时向业主申请退还保函。业主在核实分包商已按分包合同约定完成工作时，应无条件退还保函。六、争议解决本保函项下发生的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交_______仲裁委员会仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。七、其他约定7.1本保函一式三份，总包商、业主和开具保函的银行各执一份。7.2本保函的开具银行应为国家认可的金融机构，保函格式和内容应符合国家相关法律法规的规定。7.3本保函在分包合同签订后_______天内有效，总包商应在保函有效期内向业主申请退还保函。合同编号：__________总包商（盖章）：营业执照号：地址：联系电话：负责人（签字）：开户银行：银行账号：开户银行地址：业主（盖章）：营业执照号：地址：联系电话：负责人（签字）：签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.确保保函金额的正确性：保函金额应与分包合同约定的分包金额相符，避免因金额错误导致的合同纠纷。2.明确保函有效期限：总包商和业主应充分了解保函的有效期限，确保在分包工作完成之前，保函处于有效状态。3.履行付款义务：总包商应严格按照分包合同的约定，按时足额支付分包商款项，避免逾期付款导致的违约责任。4.及时申请退还保函：分包商完成分包工作后，总包商应立即向业主申请退还保函，以免产生不必要的违约金。5.合同变更和解除：如分包合同发生变更，总包商应立即通知业主和开具保函的银行，并按照双方协商一致的原则调整保函金额和有效期。解决办法：1.友好协商：双方在履行合同过程中发生争议时，应进行友好协商，以达成一致解决方案。2.提交仲裁：如协商不成，双方同意将争议提交至约定的仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决具有终局性，对双方均有约束力。关键词语的法律名词解释：1.总包商：指在建设项目中承担总体施工任务，并将其中的部分工作分包给其他承包商的企业。2.分包商：指在建设项目中承担总包商分包的工作的企业。3.分包合同：总包商与分包商之间就分包工作达成的书面协议。4.付款保函：银行为确保债务人履行债务，向债权人提供的一种担保方式。5.保函金额：指保函中约定的，债务人违约时，银行向债权人支付的最高金额。6.保函有效期：指保函具有法律效力的时间期限。7.逾期付款：指债务人未在约定的付款期限内支付债务的行为。8.违约金：指债务人未履行合同约定义务时，应向债权人支付的赔偿金。9.仲裁委员会：指依法设立的，独立、公正地处理仲裁案件的机构。10.仲裁裁决：指仲裁委员会对仲裁案件作出的具有法律效力的裁决。特殊应用场合：1.项目提前完成：如果分包商提前完成了分包工作，总包商需要及时向业主申请退还保函，并按照双方协商一致的原则调整保函金额和有效期。补充条款：双方同意，若分包商提前完成分包工作，总包商应在保函有效期内向业主申请退还保函。若总包商未按约定申请退还保函，业主有权扣除保函金额的5%作为违约金。2.项目延期：如果项目由于某些原因需要延期，总包商和业主应重新协商保函的有效期，并按照双方协商一致的原则调整保函金额。补充条款：如项目延期，总包商和业主应立即进行友好协商，并按照双方协商一致的原则调整保函金额和有效期。双方应在协商结果达成一致后_______天内，向开具保函的银行提交相关调整申请。3.分包商未能按约定完成工作：如果分包商未能按分包合同约定完成工作，总包商需要承担相应的违约责任，并及时支付款项。补充条款：若分包商未能按分包合同约定完成工作，总包商应及时向业主支付款项，并承担相应的违约责任。总包商应在分包合同约定的付款期限内支付款项，避免产生逾期付款的违约金。附件列表：1.分包合同：总包商与分包商之间就分包工作达成的书面协议。2.项目合同：总包商与业主之间就项目达成的书面协议。3.付