版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
合同编号:__________建筑工程施工合作协议书鉴于甲方为_______工程的业主,拟将该工程的施工业务委托给乙方,经双方友好协商,特订立本协议,以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称:_______1.2工程地点:_______1.3工程规模:_______1.4工程内容:_______第二条施工范围及要求2.1乙方应按照甲方的要求,完成上述工程的施工任务。2.2乙方应严格按照国家及地方有关工程建设法律法规、工程技术标准和规范进行施工。2.3乙方应保证工程质量,确保工程安全,文明施工。2.4乙方应按照约定的工期完成施工任务。第三条合同价格3.1双方经协商一致,本工程合同总价为人民币_______元(大写:____________________元整)。3.2乙方在施工过程中,如遇设计变更、工程量增减等导致合同价格变动,需与甲方协商一致,并按实际完成工程量进行调整。第四条付款方式及进度4.1本工程付款分为四个阶段,分别为:预付款、进度付款、中期付款和竣工验收合格后付款。4.2预付款:合同签订后,甲方支付乙方工程总价款的30%作为预付款。4.3进度付款:工程进度达到约定的比例后,甲方按实际完成工程量支付乙方相应款项。4.4中期付款:工程中期,甲方按实际完成工程量支付乙方相应款项。4.5竣工验收合格后付款:工程竣工验收合格后,甲方支付乙方剩余款项。第五条工期5.1双方约定本工程工期为_______个月。5.2乙方如因特殊情况无法按约定工期完成施工任务,应提前向甲方申请延期,并征得甲方同意。5.3乙方未按约定工期完成施工任务,应按照合同约定承担违约责任。第六条质量及保修6.1乙方应保证工程质量,符合国家及地方有关工程建设法律法规、工程技术标准和规范要求。6.2工程竣工验收合格后,乙方应按约定承担保修责任。6.3保修期限自工程竣工验收合格之日起计算,保修期限为_______年。第七条违约责任7.1乙方如未按约定工期完成施工任务,应向甲方支付违约金,违约金计算方式为:每延误一天,违约金为合同总价款的_______‰。7.2乙方如违反合同其他约定,应承担相应的违约责任。7.3甲方如未按约定付款,应向乙方支付滞纳金,滞纳金计算方式为:每延误一天,滞纳金为应付款项的_______‰。第八条争议解决8.1双方在履行本协议过程中发生的争议,应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本协议自双方签字(或盖章)之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。9.2本协议未尽事宜,可另行协商补充。9.3本协议一经签订,即具有法律效力,双方应严格履行,不得擅自变更或解除。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________代表(签名):__________代表(签名):__________签订日期:__________签订日期:__________注意事项及解决办法:1.注意事项:(1)甲乙双方在签订合同时,应确保双方主体资格合法,具有签订和履行合同的能力。(2)明确工程范围、质量标准、工期等关键条款,确保双方权益。(3)注意合同价格的确定和调整方式,避免因价格波动导致纠纷。(4)约定付款方式和进度,确保乙方施工资金的合理需求。(5)明确违约责任,确保双方在履行合同过程中遵循约定。(6)注意保修期限和质量保证,确保乙方在工程竣工后承担相应责任。2.解决办法:(1)双方发生争议时,进行友好协商,寻求解决方案。(2)如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释:1.甲方:指合同中承担工程业主角色的当事人。2.乙方:指合同中承担工程施工任务的当事人。3.合同总价:指双方约定的工程完成所需支付的总额。4.预付款:指合同签订后,甲方支付给乙方的部分款项,作为乙方施工的启动资金。5.进度付款:指根据工程实际进度,甲方按约定比例支付给乙方的款项。6.中期付款:指工程中期,甲方按实际完成工程量支付给乙方的款项。7.竣工验收合格:指工程按照约定标准完成,并通过甲方验收合格的状态。8.违约金:指违约方应向守约方支付的赔偿金,用以弥补守约方的损失。9.滞纳金:指未按约定时间支付款项的一方应支付给另一方的违约金。10.争议解决:指双方在履行合同过程中发生的争议通过协商或法律途径予以解决。特殊应用场合及补充条款:1.应用场合:工程设计变更补充条款:如工程在施工过程中,甲方需对设计进行变更,应提前至少__天通知乙方,并共同协商确定变更后的工程内容、价格和工期等相关事宜。如变更导致合同价格增加,甲方应承担相应的增加部分。2.应用场合:不可抗力因素补充条款:因不可抗力因素(如自然灾害、社会事件等)导致工程无法正常进行,双方应立即协商采取措施减少损失。如不可抗力因素持续超过__天,双方可协商暂停或终止合同,并根据实际情况调整工期和费用。3.应用场合:工程质量争议补充条款:如甲方对工程质量有异议,应在验收合格后__天内向乙方提出,并提供具体证据。乙方应在收到异议后__天内进行整改,直至满足甲方要求。如乙方未在约定时间内整改到位,甲方有权要求乙方支付违约金。4.应用场合:工期延误补充条款:如乙方因自身原因导致工期延误,应向甲方支付违约金。违约金计算方式为:每延误一天,违约金为合同总价款的__‰。如工期延误超过__天,甲方有权要求乙方支付额外
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 油漆施工承包合同模板
- 汽车举升机采购合同模板
- 木门产品订货合同范例
- 增票合同范例
- EAP专项培训合同范例
- 浙江省医院建设合同范例
- 期房给合同模板
- 客户销量目标合同范例
- 政府协议备案合同模板
- 政府磋商合同范例
- 2022-2023综合实践活动四年级上册教学进度安排表及全一册教案
- 四年级上册心理健康教育课件-相亲相爱一家人 全国通用(共19张PPT)
- 新北师大版八年级上册英语(全册知识点语法考点梳理、重点题型分类巩固练习)(家教、补习、复习用)
- 急性冠脉综合征典型和不典型心电图表现课件
- 兵教兵一种有效的合作学习方式
- 国际商务(International Business)英文全套完整课件
- 企业清洁生产审计手册(doc 130页)
- 如何开拓陌生市场
- 公司登记备案申请书备案填写样表
- 内蒙古自治区业主委员会章程
- 角膜溃疡(课堂PPT)
评论
0/150
提交评论