建筑工程监理合同要件

合同编号：__________建筑工程监理合同要件地址：__________联系人：__________联系电话：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________第一条监理范围1.1监理单位应按照本合同的约定，对_______工程的设计、施工、验收等阶段进行全面监督管理，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。1.2监理单位应审查并监督实施单位提交的工程进度计划、施工组织设计、施工方案等文件，并提出审查意见。1.3监理单位应检查施工单位的现场施工情况，对施工过程中的质量、安全、进度、投资控制等方面进行控制和协调。1.4监理单位应按照合同约定对工程材料、设备等进行检查，确保其质量符合国家标准和设计要求。1.5监理单位应参加业主组织的工程验收工作，对工程质量、进度、投资控制等方面进行评估，并提出验收意见。第二条监理内容2.1监理单位应根据工程特点和合同约定，制定详细的监理工作计划，并提交给业主审批。2.2监理单位应建立健全监理组织体系，明确监理人员职责，确保监理工作的顺利开展。2.3监理单位应定期对施工现场进行巡查，对施工单位的施工进度、质量、安全等方面进行全面检查，发现问题及时整改。2.4监理单位应建立健全工程质量、安全、进度、投资控制等各项管理制度，确保监理工作的规范化、标准化。2.5监理单位应定期向业主报告监理工作进展、工程质量、安全、进度等方面的情况，对业主的询问和质疑给予及时回复。第三条监理期限3.1本合同自双方签订之日起生效，监理期限为_______年，自工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止。3.2监理单位应按照合同约定时间完成监理工作，并提交监理报告。第四条监理费用4.1监理单位应按照合同约定向业主收取监理费用，费用总额为_______元（大写：____________________________元整）。4.2监理单位应向业主提供合法、正规的税务发票。第五条违约责任5.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2监理单位未按合同约定完成监理工作，或监理工作存在重大疏忽、失误，导致工程质量、安全、进度等方面出现问题，应承担相应的责任。5.3业主未按合同约定支付监理费用，应承担违约责任，向监理单位支付违约金，并赔偿因此给监理单位造成的损失。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________注意事项：1.双方在签订合同时，应仔细阅读合同内容，确保合同条款符合国家相关法律法规，明确双方的权利和义务。2.双方应严格按照合同约定的时间和质量标准完成各自的工作，确保工程顺利进行。3.监理单位应定期向业主报告工程进展情况，对于重大问题应及时通知业主，并共同协商解决。4.监理单位应严格按照国家相关法律法规和工程建设标准进行监理工作，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。5.双方在履行合同过程中，应遵守诚实信用原则，不得损害对方合法权益。解决办法：1.双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决。如果协商不成，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。2.如果一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。3.如果监理单位未按照合同约定完成监理工作，或监理工作存在重大疏忽、失误，导致工程质量、安全、进度等方面出现问题，应承担相应的责任。关键词语的法律名词解释：1.监理单位：指依法设立，具有相应资质，承担工程监理业务的单位。2.业主：指本合同约定的工程项目的投资主体。3.监理范围：指监理单位在合同约定的工程范围内，对工程的各个阶段进行全面监督管理的工作内容。4.监理内容：指监理单位在监理范围内应完成的各项工作任务。5.监理期限：指监理单位完成监理工作的时间范围，自工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止。6.监理费用：指监理单位为完成监理工作，向业主收取的费用。7.违约责任：指一方未履行合同约定的义务，应承担的法律责任。8.争议解决：指双方在履行合同过程中发生争议，通过协商或诉讼等方式解决争议的方法。特殊应用场合：1.工程变更：如果工程项目在施工过程中需要进行设计变更或其他重大调整，监理单位应立即通知业主，并共同协商确定变更后的监理方案和费用。补充条款：双方同意，如工程发生变更，监理单位应根据实际情况及时调整监理工作计划，并通知业主。变更后的监理费用双方协商确定。2.工程延期：如果工程项目因特殊情况需要延长施工期限，监理单位应审查施工单位提交的延期申请，并通知业主。补充条款：双方同意，如工程需要延期，监理单位应审查施工单位提交的延期申请，并根据实际情况提出审查意见，通知业主。延期的监理费用双方协商确定。3.工程质量问题：如果工程项目在施工过程中出现质量问题，监理单位应立即采取措施，并要求施工单位整改。补充条款：双方同意，如工程出现质量问题，监理单位应立即要求施工单位停工整改，并及时通知业主。整改合格后，监理单位应重新进行验收。如施工单位未按约定整改，监理单位有权要求施工单位支付违约金。4.安全事故：如果工程项目在施工过程中发生安全事故，监理单位应立即采取措施，并通知业主。补充条款：双方同意，如工程发生安全事故，监理单位应立即启动应急预案，采取