2024建设工程的设计合同书范本

合同编号：__________甲方（委托方）：__________乙方（受托方）：__________第一条设计范围与内容1.1乙方根据甲方的委托，负责对下列建设工程进行设计：（1）项目名称：__________（2）项目地点：__________（3）项目规模：__________（4）项目性质：__________1.2乙方应按照甲方的要求，提交设计成果，包括：（1）设计方案：__________（2）设计图纸：__________（3）设计说明：__________（4）设计概算：__________第二条设计期限2.1乙方应在合同签订后__________天内完成设计工作。2.2乙方应按照甲方要求的时间节点提交设计成果。第三条设计费用3.1乙方向甲方提供设计服务的费用为人民币__________元（大写：__________元整）。3.2甲方应按照合同约定的时间支付设计费用。第四条知识产权4.1乙方保证设计成果的原创性，不得侵犯他人的知识产权。4.2设计成果的版权归甲方所有，未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式使用或披露设计成果。第五条保密条款5.1双方在合同执行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等敏感信息，应予以严格保密。5.2保密期限自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。第六条违约责任6.1乙方未按照约定时间完成设计工作的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=设计费用×逾期天数×1%。6.2甲方未按照约定时间支付设计费用的，应按照逾期天数向乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：滞纳金=设计费用×逾期天数×1%。第七条争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。8.2合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________注意事项及解决办法：1.合同双方应确保提供的信息真实、准确、完整，如有虚假陈述或隐瞒重要事实，应承担相应法律责任。解决办法：双方在签订合同前，应认真核实对方的资质、信誉等信息，必要时可委托专业机构进行尽职调查。2.设计费用、工期等关键条款需明确具体，避免因模糊不清导致的争议。解决办法：在合同中详细列明设计费用包含的内容、付款方式、工期延误的违约责任等，确保双方对关键条款的理解一致。3.知识产权保护是合同的重要内容，双方应明确权责，防止侵权行为的发生。解决办法：在合同中明确约定设计成果的版权归属、使用权、保密义务等，必要时可申请知识产权登记。4.保密条款对双方的商业秘密和技术秘密具有重要意义，双方应严格遵守。解决办法：在合同中详细规定保密信息的范围、保密期限、违约责任等，加强双方的保密意识。5.合同履行过程中可能出现违约情况，需明确违约责任，确保合同的顺利执行。解决办法：在合同中约定违约金、滞纳金等违约责任的具体计算方式和支付标准。6.合同争议解决是保障双方权益的关键环节，选择合适的争议解决方式。解决办法：在合同中明确约定争议解决的途径，如友好协商、调解、仲裁或诉讼等。法律名词及名词解释：1.设计范围与内容：指乙方根据甲方委托，需完成的建设工程设计工作的具体内容和范围。2.设计期限：指乙方完成设计工作的时间限制，通常包括起始时间和截止时间。3.设计费用：指乙方为完成设计工作向甲方收取的费用，通常包括固定费用和变动费用。4.知识产权：指乙方在设计过程中创造的具有独创性的成果，如专利、著作权等。5.保密条款：指双方在合同中约定的对商业秘密、技术秘密等信息保密的条款。6.违约责任：指一方未履行合同义务或履行义务不符合约定时，应承担的法律责任。7.争议解决：指当双方在合同履行过程中发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决纠纷的过程。应用场合：1.适用于甲方委托乙方进行建设工程的设计工作时，作为双方的权利义务约定依据。2.适用于双方在设计范围、设计期限、设计费用、知识产权保护、保密条款、违约责任等方面有明确约定的情况。3.适用于双方希望通过合同约定争议解决方式，确保合同顺利履行和双方权益的保障。补充条款：1.设计变更条款：当双方在设计过程中同意对原设计方案进行变更时，应签订设计变更协议，作为本合同的补充条款。2.设计延期条款：当乙方因特殊情况无法按约定时间完成设计工作时，双方可签订设计延期协议，作为本合同的补充条款。3.费用调整条款：当设计范围、设计内容或设计工期等发生调整时，双方可签订费用调整协议，作为本合同的补充条款。附件列表：1