建设工程施工合同-安装定额2024年

合同编号：__________地址：_______联系方式：_______地址：_______联系方式：_______一、工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：根据安装定额要求，完成工程的安装工作。1.4工程规模：_______1.5工程预算：_______元。二、合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。2.2乙方报价应包含全部工程内容的人工、材料、设备、机械台班等费用，并包括合同专用条款约定的应由乙方承担的全部费用。三、合同工期3.1合同约定的工期为_______日，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。3.2乙方应当按照约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程延期，乙方应按照逾期工程造价的_______%向甲方支付逾期违约金。四、质量标准4.1乙方应按照约定的工程内容、工程量、工程质量标准和技术规范进行施工，保证工程质量达到_______等相应标准。4.2工程完工后，乙方应按照合同约定承担工程验收工作。验收不合格的，乙方应负责返工、修复，并承担相应费用。五、材料设备5.1乙方应按照约定的材料、设备规格、型号、数量、质量标准等进行采购，并保证材料、设备符合相关法律法规和工程要求。5.2乙方应对所供材料、设备的质量负责，并承担相应质量风险。六、付款方式（1）合同签订后_______日内，甲方支付合同总价款的_______%；（2）工程进度达到_______%后，甲方支付合同总价款的_______%；（3）工程验收合格并交付使用后，甲方支付合同总价款的_______%。6.2乙方应当按照约定的时间和比例向甲方提交付款申请，并提供相应的证明材料。甲方应在收到付款申请后_______日内付款。七、违约责任7.1乙方未按照约定的工期、质量标准完成工程的，应承担逾期违约金、修复费用等违约责任。7.2乙方未按照约定采购材料、设备的，应承担更换、修复、赔偿等违约责任。7.3甲方未按照约定支付工程款的，应承担逾期付款的违约责任。八、争议解决8.1对于合同的解释、履行及解除等发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格并交付使用之日止。9.3本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同的签订应严格遵守法律法规，确保合同的合法性、有效性。2.合同中工程概况、价格、工期、质量标准等条款要详细明确，以免产生歧义。3.材料设备采购应符合工程要求，乙方需对所供材料、设备的质量负责。4.付款方式及时间应明确，确保双方权益。5.违约责任要具体明确，包括违约金、赔偿等责任。6.争议解决方式要明确，确保在发生争议时能够顺利解决。解决办法：1.对于合同条款的理解和履行发生歧义时，可由双方协商解决。2.如协商无法解决，可寻求第三方调解或仲裁。3.如调解、仲裁仍无法解决，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.合同法：调整平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的法律规范总称。2.建筑法：调整建筑活动中产生的社会关系的法律规范总称。3.工期：合同约定的工程完成时间。4.质量标准：工程质量应达到的国家或行业标准。5.违约金：违约方按照合同约定支付给守约方的赔偿金。6.争议解决：解决合同履行过程中产生的纠纷的方式，包括协商、调解、仲裁、诉讼等。特殊应用场合：1.甲方为政府部门，乙方为中标企业，工程涉及公共设施建设。补充条款：乙方应按照政府相关规定，确保工程安全、环保，并在工程完成后将相关资料提交甲方备查。2.甲方为房地产公司，乙方为施工单位，工程为住宅小区建设项目。补充条款：乙方应按照甲方提供的建筑设计和规划要求进行施工，确保小区建设质量、美观。3.甲方为国有企业，乙方为分包商，工程为生产线安装项目。补充条款：乙方应严格按照甲方的生产要求和时间节点完成安装工作，确保生产线顺利投入使用。4.甲方为私营企业，乙方为专业安装团队，工程为办公楼智能化系统安装。补充条款：乙方应根据甲方提供的系统需求，选用合格的产品，确保智能化系统稳定运行。5.甲方为外国企业，乙方为国内施工单位，工程为跨国公司在华分支机构建设。补充条款：乙方应遵循国际施工标准，同时符合国内法律法规要求，确保工程质量和进度。附件列表：1.工程设计图