建筑工程补充合同格式模板

合同编号：__________一、工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程内容：_______1.5工程预算：_______元（大写：_______元整）二、合同的订立和生效2.1本补充协议是甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经充分协商而形成的，具有法律效力。2.2本补充协议自甲乙双方签字盖章之日起生效，至补充协议约定的工程竣工并验收合格，支付完毕所有款项后终止。三、合同的履行3.1乙方应按照约定的工程内容、工程规模、工程预算等要求，保质保量地完成工程建设，并接受甲方及相关部门的监督和检查。3.2乙方应严格按照国家及地方有关工程建设的法律法规、标准和规范进行施工，确保工程安全、环保、节能。3.3乙方应按照约定的期限完成工程建设，如有特殊情况需延长工期的，应提前向甲方申请，经甲方同意后方可延长。3.4乙方应按照约定的价格支付工程款项，如有特殊情况需调整价格的，应提前向甲方申请，经甲方同意后方可调整。四、合同的变更和解除4.1任何一方提出变更或解除本补充协议的，应提前书面通知对方，并经双方协商一致。4.2因不可抗力或其他意外事件导致本补充协议无法履行或继续履行的，双方均可提出变更或解除本补充协议。4.3双方应按照公平原则，根据变更或解除的原因，合理分担由此产生的损失。五、违约责任5.1任何一方违反本补充协议的约定，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2乙方如未按照约定完成工程建设的，甲方有权要求乙方在约定时间内完成，并按照逾期天数向甲方支付违约金。5.3甲方如未按照约定支付工程款项的，乙方有权要求甲方在约定时间内支付，并按照逾期天数向乙方支付违约金。六、争议解决6.1双方在履行本补充协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本补充协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：__________日期：__________注意事项：1.合同主体：确保甲乙双方均为具有民事权利能力和民事行为能力的法律主体，具备签订和履行合同的资格。2.工程内容明确：详细描述工程的具体内容、规模、地点等，以避免履行过程中因理解不一致而产生的争议。3.价格和款项：明确工程预算和支付条款，包括支付时间、方式、金额等，确保款项的支付与工程进度相匹配。4.工期约定：合理设定工程完成的时间，并明确延期履行的情况和相应的违约责任。5.违约责任：明确双方在违约时的责任承担，包括违约金的比例和计算方式，以及损失赔偿的范围。6.争议解决：约定明确的争议解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼，并指定相应的管辖法院或仲裁机构。关键词语的法律名词解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等，导致合同无法履行或变得过于困难。2.违约金：当一方违约时，根据合同约定向对方支付的金钱赔偿，用以补偿因违约所造成的损失。3.损失赔偿：因违约行为导致的实际损失，包括直接损失和间接损失，应由违约方予以赔偿。4.友好协商：合同双方在发生争议时，通过相互尊重、平等对话的方式寻求解决方案。5.管辖权：指法院对特定案件行使审判权的权力，合同中应明确约定争议解决的法院或仲裁机构的管辖权。特殊应用场合：1.甲方为政府部门，乙方为中标的建设公司。2.甲方为房产开发商，乙方为施工单位。3.甲方为国有企业，乙方为指定的供应商。4.甲方为个体经营者，乙方为自由职业者或小型施工队。5.工程涉及新技术或特殊材料，需要额外的技术支持或材料供应合同。附件列表：1.工程设计图纸和施工图纸。2.工程预算明细表。3.材料供应清单和规格说明。4.施工设备和人员配置清单。5.质量检验标准和流程。6.安全施工措施和应急预案。7.环境保护措施和废物处理计划。8.技术支持和培训资料。9.付款凭证和收据模板。10.工程进度计划和关键节点时间表。针对特殊应用场合的补充条款：1.政府部门作为甲方时，补充条款可以包括项目的公共利益保障、政府审计要求、项目的社会影响评估等。2.房产开发商作为甲方时，补充条款可以包括房产销售进度与工程款支付的关系、房产交付时间与工程完工时间的衔接等。3.国有企业作为甲方时，补充条款可以包括项目的国有资产管理要求、项目的经济效益评估、国有企业的内部审批流程等。4.个体经营者作为甲方时