2024年度城市公园建设苗木栽培施工合同

2024年度城市公园建设苗木栽培施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方：指城市公园建设管理部门，负责项目的立项、资金筹措、监督管理等工作。1.2乙方：指具有苗木栽培资质和经验的施工单位，负责苗木的栽培、养护等工作。第二条合同标的及范围2.1标的：2024年度城市公园建设苗木栽培施工项目。2.2范围：包括但不限于苗木的选种、采购、运输、栽培、养护、修剪、病虫害防治等工作。第三条合同价格及支付方式3.1合同总价：人民币[金额]元整。3.2支付方式：按照双方约定的进度分阶段支付。第四条工期及进度4.1工期：自合同签订之日起至2024年[日期]止。4.2进度：按照甲方提供的施工计划和时间表进行。第五条质量标准及验收5.1质量标准：符合国家及行业相关标准和规范要求。5.2验收：由甲方组织，乙方配合进行的阶段性验收和最终验收。第六条乙方的义务和责任6.1乙方应按照合同约定的范围和标准完成工作，并对施工质量承担责任。6.2乙方应遵守国家和地方的法律法规，确保施工安全，防止环境污染。第七条甲方的义务和责任7.1甲方应按照合同约定支付合同价款，并提供必要的施工条件。7.2甲方应协助乙方办理与施工相关的审批、验收等手续。第八条保密条款8.1双方应对在合同执行过程中获得的对方商业秘密和机密信息予以保密。第九条违约责任9.1乙方未按照合同约定完成工作的，应承担违约责任，具体违约金按照双方约定计算。9.2甲方未按照合同约定支付价款的，应支付迟延付款违约金，并承担相应责任。第十条争议解决10.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。10.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条合同的生效、变更和解除11.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同的变更和解除应书面签署，并经双方确认。第十二条合同的附件12.1本合同附件包括：合同标的详细清单、施工计划和时间表、质量标准和要求等。第十三条合同的期限13.1本合同自签字盖章之日起至工程验收合格之日止。第十四条其他条款14.1双方在合同执行过程中，应遵守国家法律法规，共同维护社会公共利益。14.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方：指城市公园建设管理部门，负责项目的立项、资金筹措、监督管理等工作。1.2乙方：指具有苗木栽培资质和经验的施工单位，负责苗木的栽培、养护等工作。第二条合同标的及范围2.1标的：2024年度城市公园建设苗木栽培施工项目。2.2范围：包括但不限于苗木的选种、采购、运输、栽培、养护、修剪、病虫害防治等工作。第三条合同价格及支付方式3.1合同总价：人民币[金额]元整。3.2支付方式：按照双方约定的进度分阶段支付。第四条工期及进度4.1工期：自合同签订之日起至2024年[日期]止。4.2进度：按照甲方提供的施工计划和时间表进行。第五条质量标准及验收5.1质量标准：符合国家及行业相关标准和规范要求。5.2验收：由甲方组织，乙方配合进行的阶段性验收和最终验收。第六条乙方的义务和责任6.1乙方应按照合同约定的范围和标准完成工作，并对施工质量承担责任。6.2乙方应遵守国家和地方的法律法规，确保施工安全，防止环境污染。第七条甲方的义务和责任7.1甲方应按照合同约定支付合同价款，并提供必要的施工条件。7.2甲方应协助乙方办理与施工相关的审批、验收等手续。7.3甲方有权对乙方的工作进行监督和检查，确保施工进度和质量符合合同要求。7.4甲方应按照合同约定及时支付乙方的工作费用，不得无故拖延或拒付。7.5甲方应对乙方因履行合同而提供的技术资料、图纸等保密信息予以保密。7.6甲方应承担因政策调整、规划变更等原因导致工程量增减的责任。7.7甲方应确保乙方在施工过程中的人身安全和设备安全，防止意外伤害和财产损失。7.8甲方应对乙方在施工过程中遇到的问题和困难给予必要的协助和支持。7.9甲方应按照合同约定履行合同义务，如甲方违反合同约定，应承担相应的违约责任。7.10甲方应按照合同约定承担合同变更、解除和终止的法律责任。第八条保密条款8.1双方应对在合同执行过程中获得的对方商业秘密和机密信息予以保密。8.2保密信息包括但不限于技术资料、设计图纸、财务数据、市场信息等。8.3保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。8.4双方违反保密义务的，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第九条违约责任9.1乙方未按照合同约定完成工作的，应承担违约责任，具体违约金按照双方约定计算。9.2甲方未按照合同约定支付价款的，应支付迟延付款违约金，并承担相应责任。9.3双方违反合同其他条款的，应按照合同约定承担违约责任。9.4违约方应承担因违约产生的费用，包括诉讼费、律师费等。第十条争议解决10.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。10.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.3诉讼过程中，双方应继续履行合同，除非法院另有判决。第十一条合同的生效、变更和解除11.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同的变更和解除应书面签署，并经双方确认。11.3合同的生效、变更和解除，不影响双方在合同履行过程中产生的权利和义务。第十二条合同的附件12.1本合同附件包括：合同标的详细清单、施工计划和时间表、质量标准和要求等。12.2附件与合同具有同等法律效力，双方应予以履行。第十三条合同的期限13.1本合同自签字盖章之日起至工程验收合格之日止。13.2工程验收合格后，乙方应按照合同约定进行保修，保修期自工程验收合格之日起算。第十四条其他条款14.1双方在合同执行过程中，应遵守国家法律法规，共同维护社会公共利益。14.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。14.3双方通过电子邮件、传真或其他电子方式发送的合同附件和补充协议，均视为有效。14.4双方在履行合同过程中产生的所有往来函件、传真、电子邮件等，均作为合同履行的一部分。14.5本合同未尽事宜，双方可另行协商，并以书面形式补充。14.6本合同的签订地为准则法院所在地。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义和范围1.1本合同所称第三方，是指除甲乙双方之外的，与本合同标的具有直接或间接利害关系的自然人、法人和其他组织。a)监理机构对施工过程进行监督管理；b)设计单位对工程设计进行修改和优化；c)检测机构对工程质量进行检测和评估；d)金融机构提供贷款和结算服务；e)政府监管部门对工程进行行政审批和验收。第二条第三方介入的程序和条件a)甲乙双方协商确定第三方的选择标准和要求；b)甲乙双方共同邀请第三方参与合同履行；c)第三方与甲乙双方签订相应的协议，明确各自的权利义务；d)甲乙双方和第三方共同履行合同，确保合同目标的实现。2.2第三方介入的条件包括但不限于：a)第三方具备相应的资质和能力；b)第三方与甲乙双方不存在利益冲突；c)第三方介入不改变甲乙双方之间的合同关系。第三条第三方介入后的合同变更3.1第三方介入可能导致合同标的、范围、价格等方面的变更，变更事项应由甲乙双方协商确定，并书面签订变更协议。3.2合同变更不应影响甲乙双方的权利义务，除非双方另有约定。第四条第三方介入后的合同履行4.1甲乙双方应与第三方共同履行合同，确保合同的顺利实施。4.2甲乙双方应协助第三方履行合同义务，提供必要的工作条件和便利。4.3第三方应按照合同约定履行义务，并对其工作成果负责。第五条第三方责任限额5.1第三方应对其介入合同产生的违约、侵权等行为承担相应的责任。5.2甲乙双方与第三方的合同应明确第三方的责任限额，包括赔偿限额、责任范围等。5.3第三方责任限额的约定不应影响甲乙双方的权利义务，除非双方另有约定。第六条第三方与甲乙双方的关系6.1第三方与甲乙双方之间建立的是合同关系，而非代理或代表关系。6.2甲乙双方应独立承担合同义务，第三方不对甲乙双方的合同履行承担责任。6.3第三方与甲乙双方之间的合同纠纷，应由双方协商解决或依法解决。第七条第三方介入的终止7.1第三方介入合同履行完成后，甲乙双方与第三方的合同关系终止。7.2第三方介入终止后，甲乙双方应按照合同约定处理后续事宜。7.3第三方介入终止后，甲乙双方应对第三方的保密信息予以保密。第八条第三方介入的违约处理8.1第三方违反合同约定的，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。8.2第三方违约导致甲乙双方损失的，甲乙双方有权要求第三方赔偿损失。8.3第三方违约不影响甲乙双方之间的合同关系。第九条法律适用和争议解决9.1本合同及第三方介入相关的协议，适用中华人民共和国法律法规。9.2因第三方介入产生的争议，应通过友好协商解决。9.3协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条合同的效力10.1本合同及第三方介入相关的协议，自甲乙双方签字盖章之日起生效。10.2本合同及第三方介入相关的协议，一式三份，甲乙双方和第三方各执一份，具有同等法律效力。10.3本合同及第三方介入相关的协议，未尽事宜，由甲乙双方协商确定，并以书面形式补充。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：合同标的详细清单详细列出苗木的种类、数量、质量标准等信息。附件2：施工计划和时间表明确列出施工的具体计划和时间表，包括各阶段的开始和结束时间。附件3：质量标准和要求列出苗木栽培的质量标准和要求，包括土壤、水分、光照等方面的要求。附件4：乙方提供的技术资料和图纸详细列出乙方需要提供的技术资料和图纸，包括种植方案、设计图纸等。附件5：安全防护措施方案详细列出施工过程中的安全防护措施，包括人员安全、环境保护等方面的措施。附件6：付款方式和进度计划明确列出付款的方式和进度计划，包括付款的时间、金额等信息。附件7：验收标准和程序详细列出工程验收的标准和程序，包括验收的时间、验收人员的组成等信息。附件8：保修条款明确列出保修的期限、保修范围和保修责任等内容。附件9：变更协议用于记录合同履行过程中双方协商一致进行的变更事项。附件10：违约金计算公式和标准详细列出违约金的计算公式和标准，以便在违约行为发生时进行计算。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照合同约定的范围和标准完成工作，或甲乙双方未按照合同约定的进度支付价款。示例：乙方未能在约定的时间内完成苗木的栽培工作，或甲方未能在约定的时间内支付相应的价款。2.乙方未遵守国家和地方的法律法规，导致施工安全问题或环境污染。示例：乙方在施工过程中未采取必要的安全措施，导致施工人员受伤，或乙方未妥善处理废弃物，导致环境污染。3.甲方未按照合同约定提供必要的施工条件，或未协助乙方办理与施工相关的审批、验收等手续。示例：甲方未能按时提供施工用地，或甲方未协助乙方办理施工所需的行政审批。4.双