水库厂房施工合同范例

水库厂房施工合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（水库业主方）：

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

乙方（施工单位）：

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于甲方拥有____________________水库的产权，需对水库厂房进行施工，乙方具备相应的施工资质及能力，双方经友好协商，就水库厂房施工事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：____________________水库厂房施工工程

1.2工程地点：____________________

1.3工程规模：____________________

1.4工程内容：____________________

1.5工期：____________________

二、工程款项

2.1工程总价：人民币____________________元整。

2.2付款方式：____________________

2.3付款进度：____________________

三、工程进度

3.1施工单位应按照合同约定的工期完成工程，确保工程质量。

3.2甲方应按照工程进度支付款项，确保施工单位正常施工。

3.3乙方应定期向甲方提供工程进度报告，甲方有权对工程进度进行监督检查。

四、工程质量管理

4.1施工单位应严格按照国家有关工程质量标准进行施工，确保工程质量达到国家标准。

4.2甲方有权对工程质量进行监督检查，如发现质量问题，乙方应立即整改。

4.3施工单位应提供施工过程中的相关资料，以便甲方进行质量监督。

五、工程变更

5.1因设计变更、工程量增减、不可抗力等因素导致工程变更，双方应按照以下原则处理：

5.1.1设计变更：由设计单位出具变更通知书，经双方确认后，由施工单位按照变更后的设计进行施工。

5.1.2工程量增减：由施工单位提出变更申请，经甲方同意后，按照变更后的工程量计算工程款。

5.1.3不可抗力：因不可抗力导致工程延期或停工，双方应协商解决。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

6.2协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

八、附件

1.设计图纸及资料

2.施工单位资质证书

3.甲方相关文件

4.其他相关文件

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（水库业主方）：

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

乙方（施工单位）：

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

丙方（监理单位）：

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于甲方拥有____________________水库的产权，需对水库厂房进行施工，乙方具备相应的施工资质及能力，丙方具备工程监理资质，为保障工程质量和进度，三方经友好协商，就水库厂房施工事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：____________________水库厂房施工工程

1.2工程地点：____________________

1.3工程规模：____________________

1.4工程内容：____________________

1.5工期：____________________

二、工程款项

2.1工程总价：人民币____________________元整。

2.2付款方式：____________________

2.3付款进度：____________________

2.4甲方有权根据丙方的监理报告调整付款进度，如发现质量问题或进度延误，甲方有权暂停付款。

三、工程进度

3.1施工单位应按照合同约定的工期完成工程，确保工程质量。

3.2甲方有权要求施工单位提供工程进度报告，并有权对工程进度进行监督检查。

3.3丙方应定期向甲方汇报工程进度，如发现质量问题或进度延误，丙方应及时通知乙方整改。

四、工程质量管理

4.1施工单位应严格按照国家有关工程质量标准进行施工，确保工程质量达到国家标准。

4.2甲方有权对工程质量进行监督检查，丙方作为监理单位，负责对工程质量进行全过程监理。

4.3丙方应定期向甲方提交工程质量报告，甲方有权要求施工单位整改质量问题。

五、工程变更

5.1因设计变更、工程量增减、不可抗力等因素导致工程变更，双方应按照以下原则处理：

5.1.1设计变更：由设计单位出具变更通知书，经甲方确认后，由施工单位按照变更后的设计进行施工。

5.1.2工程量增减：由施工单位提出变更申请，经甲方同意后，按照变更后的工程量计算工程款。

5.1.3不可抗力：因不可抗力导致工程延期或停工，双方应协商解决，丙方应提供相关证明材料。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

6.2协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、甲方的权益

7.1甲方有权要求乙方提供施工过程中的相关资料，以便甲方进行质量监督和进度控制。

7.2甲方有权要求丙方对工程质量和进度进行严格监理，并定期提交监理报告。

7.3甲方有权要求乙方在工程完工后进行验收，并对工程质量进行最终确认。

八、乙方的责任和限制

8.1乙方应按照合同约定的工期和质量标准完成工程，如因乙方原因导致工程延期或质量问题，乙方应承担相应责任。

8.2乙方应遵守国家相关法律法规，不得违反工程建设的强制性标准。

8.3乙方在施工过程中不得擅自改变设计图纸，如需变更，应经甲方同意。

8.4乙方不得转包工程，如违反约定，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。

九、丙方的责任和权利

9.1丙方应按照合同约定对工程进行全过程监理，确保工程质量达到国家标准。

9.2丙方有权要求乙方提供施工过程中的相关资料，以便进行监理工作。

9.3丙方有权对乙方施工过程中的质量问题进行整改要求，并有权对乙方进行罚款。

十、第三方介入的意义和目的

10.1第三方介入有助于保障甲方的权益，确保工程质量和进度。

10.2第三方监理可以起到监督作用，防止施工单位出现违规操作，提高工程安全。

10.3第三方介入可以促进工程建设的规范化，提高行业整体水平。

十一、甲方为主导的目的和意义

11.1甲方作为水库业主方，拥有对工程项目的决策权和管理权。

11.2甲方为主导可以确保工程项目的顺利进行，实现水库厂房建设的目标。

11.3甲方的主导地位有助于提高工程质量和效益，保障水库的正常运行。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

丙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

甲方（房地产开发企业）：

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

乙方（建筑工程施工企业）：

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

丙方（工程咨询公司）：

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于甲方拟开发一处住宅小区，需乙方承担小区的建设施工任务，丙方具备工程咨询服务资质，为保障工程质量和施工企业的合法权益，三方经友好协商，就住宅小区施工事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：____________________住宅小区施工工程

1.2工程地点：____________________

1.3工程规模：____________________

1.4工程内容：____________________

1.5工期：____________________

二、工程款项

2.1工程总价：人民币____________________元整。

2.2付款方式：____________________

2.3付款进度：____________________

2.4乙方有权要求甲方根据工程进度和实际完成情况调整付款进度，确保乙方资金需求。

三、工程进度

3.1乙方应按照合同约定的工期完成工程，确保工程质量。

3.2乙方有权要求甲方提供必要的施工条件和材料，并有权对施工进度进行合理安排。

3.3丙方应定期对工程进度进行评估，并向乙方提供咨询服务，确保工程按期完成。

四、工程质量管理

4.1乙方应严格按照国家有关工程质量标准进行施工，确保工程质量达到国家标准。

4.2甲方有权对工程质量进行监督检查，丙方作为咨询方，提供专业意见和质量评估。

4.3乙方有权要求甲方对质量问题进行整改，并有权要求赔偿因质量问题造成的损失。

五、工程变更

5.1因设计变更、工程量增减、不可抗力等因素导致工程变更，双方应按照以下原则处理：

5.1.1设计变更：由设计单位出具变更通知书，经乙方确认后，由乙方按照变更后的设计进行施工。

5.1.2工程量增减：由乙方提出变更申请，经甲方同意后，按照变更后的工程量计算工程款。

5.1.3不可抗力：因不可抗力导致工程延期或停工，双方应协商解决，丙方提供专业咨询。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

6.2协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、乙方的权益

7.1乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工图纸、技术资料和施工场地。

7.2乙方有权要求甲方按照工程进度支付工程款项，确保乙方资金周转。

7.3乙方有权要求甲方对因甲方原因造成的工期延误和损失给予赔偿。

八、甲方的责任和限制

8.1甲方应按照合同约定提供施工图纸、技术资料和施工场地，确保乙方正常施工。

8.2甲方应按照工程进度支付工程款项，不得无故拖欠。

8.3甲方不得擅自变更施工图纸或工程量，如需变更，应经乙方同意。

九、丙方的责任和权利

9.1丙方应提供专业咨询服务，对工程进度、质量和成本进行评估和控制。

9.2丙方有权对工程进度、质量和成本进行监督，并向乙方提供咨询服务。

9.3丙方有权要求甲方和乙方遵守合同约定，确保工程顺利进行。

十、乙方为主导的目的和意义

10.1乙方作为施工企业，对工程质量、进度和成本控制具有主导权。

10.2乙方的主导地位有助于保障自身权益，提高施工效率和质量。

10.3乙方的主导有助于确保工程