建设工程合同范例范例_第1页
建设工程合同范例范例_第2页
建设工程合同范例范例_第3页
建设工程合同范例范例_第4页
建设工程合同范例范例_第5页
已阅读5页,还剩6页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

建设工程合同范例范例第一篇范文:合同编号:__________

甲方(以下简称“发包方”):

地址:__________

法定代表人:__________

联系电话:__________

乙方(以下简称“承包方”):

地址:__________

法定代表人:__________

联系电话:__________

鉴于:

1.发包方拟在本合同附件一《建设工程项目基本情况表》所列明的项目(以下简称“建设项目”)进行施工,现决定采用招标方式选择承包方。

2.承包方对建设项目有施工能力,愿意按照发包方的招标文件要求及本合同的约定,承包建设项目的施工。

3.双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下协议:

一、项目概况

1.1建设项目名称:__________

1.2建设项目地点:__________

1.3建设项目规模:__________

1.4建设项目投资估算:__________

二、合同工期

2.1合同工期自本合同签订之日起至__________止。

2.2乙方应按照合同约定的时间节点完成施工任务。

三、工程质量标准

3.1乙方应严格按照国家现行施工规范、标准和设计文件的要求进行施工。

3.2建设项目质量标准应达到国家规定的合格标准。

四、工程款支付

4.1发包方应在合同签订后五个工作日内向乙方支付合同总价款的_________%作为预付款。

4.2乙方在完成合同约定的施工任务后,经发包方验收合格,发包方应按照合同约定支付工程款。

4.3工程款支付方式:__________

五、工程进度款支付

5.1工程进度款支付节点及比例:__________

5.2乙方应在工程进度款支付节点前五个工作日内向发包方提供相关证明材料。

六、工程验收

6.1发包方有权对乙方完成的工程进行验收。

6.2验收标准:__________

6.3验收不合格的工程,乙方应承担修复责任,直至合格。

七、违约责任

7.1发包方违约责任:

(1)因发包方原因导致工程延期,每延误一日,应向乙方支付_________%的违约金。

(2)发包方未按约定支付工程款,应向乙方支付_________%的违约金。

7.2承包方违约责任:

(1)因承包方原因导致工程延期,每延误一日,应向发包方支付_________%的违约金。

(2)承包方未按约定质量标准完成施工,应承担修复责任,直至合格。

八、争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生争议,应友好协商解决。

8.2协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他约定

9.1本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

9.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。

9.3本合同一式______份,甲乙双方各执______份。

附件:

1.建设工程项目基本情况表

2.设计文件

3.施工图纸

4.其他相关文件

甲方(盖章):__________

乙方(盖章):__________

签订日期:__________

第二篇范文:第三方主体+甲方权益主导

甲方(以下简称“发包方”):

地址:__________

法定代表人:__________

联系电话:__________

乙方(以下简称“承包方”):

地址:__________

法定代表人:__________

联系电话:__________

丙方(以下简称“监理方”):

地址:__________

法定代表人:__________

联系电话:__________

鉴于:

1.发包方拟在本合同附件一《建设工程项目基本情况表》所列明的项目(以下简称“建设项目”)进行施工,为确保工程质量和进度,决定引入监理方进行第三方监管。

2.承包方对建设项目有施工能力,愿意按照发包方的招标文件要求及本合同的约定,承包建设项目的施工。

3.监理方具备相应的资质和经验,愿意接受发包方的委托,对建设项目进行监理。

4.双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下协议:

一、项目概况

1.1建设项目名称:__________

1.2建设项目地点:__________

1.3建设项目规模:__________

1.4建设项目投资估算:__________

二、监理方责任与权利

2.1监理方应按照国家相关法律法规和行业标准,对建设项目的施工过程进行全程监理。

2.2监理方有权对承包方的施工质量、进度、安全等进行监督检查,并提出整改意见。

2.3监理方有权要求承包方对不符合质量标准的工程进行返工、修复。

2.4监理方有权对承包方的违约行为提出警告,并报发包方处理。

2.5监理方有权在必要时暂停工程,直至问题得到解决。

三、甲方权益与责任

3.1甲方有权要求监理方在合同约定的范围内,独立、公正、客观地履行监理职责。

3.2甲方有权对监理方的监理工作进行监督,对监理方的工作提出意见和建议。

3.3甲方有权要求监理方及时向其报告工程进度、质量、安全等情况。

3.4甲方有权根据监理方的报告和现场检查情况,对承包方的施工进行决策。

3.5甲方有权在承包方违约时,要求承包方承担相应的违约责任。

四、承包方责任与权利

4.1承包方应按照合同约定和设计文件的要求,完成建设项目的施工。

4.2承包方有权在工程实施过程中,根据实际情况调整施工方案,但需报监理方审批。

4.3承包方有权在工程实施过程中,对施工过程中出现的问题提出解决方案,但需报监理方审批。

4.4承包方有权在工程实施过程中,对监理方的工作提出意见和建议。

五、违约责任

5.1甲方违约责任:

(1)因甲方原因导致工程延期,每延误一日,应向承包方支付_________%的违约金。

(2)甲方未按约定支付工程款,应向承包方支付_________%的违约金。

5.2承包方违约责任:

(1)因承包方原因导致工程延期,每延误一日,应向甲方支付_________%的违约金。

(2)承包方未按约定质量标准完成施工,应承担修复责任,直至合格。

5.3监理方违约责任:

(1)监理方未按照合同约定履行监理职责,每发生一次,应向甲方支付_________%的违约金。

(2)监理方在监理过程中,出现重大失误或徇私舞弊行为,应承担相应的法律责任。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生争议,应友好协商解决。

6.2协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

7.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。

7.3本合同一式______份,甲乙丙三方各执______份。

附件:

1.建设工程项目基本情况表

2.设计文件

3.施工图纸

4.其他相关文件

第三方介入的意义和目的在于,通过引入监理方,甲方能够更加有效地监督和管理建设项目的施工过程,确保工程质量、进度和安全。甲方权益主导的目的和意义在于,甲方作为投资方,在项目实施过程中拥有决策权和管理权,确保项目的顺利进行和投资回报。通过本合同的制定,甲方在保障自身权益的同时,也明确了各方的责任和义务,为项目的成功实施奠定了坚实的基础。

第三篇范文:第三方主体+甲方权益主导

乙方(以下简称“承包方”):

地址:__________

法定代表人:__________

联系电话:__________

甲方(以下简称“发包方”):

地址:__________

法定代表人:__________

联系电话:__________

丙方(以下简称“监理方”):

地址:__________

法定代表人:__________

联系电话:__________

鉴于:

1.承包方拟参与本合同附件一《建设工程项目基本情况表》所列明的项目(以下简称“建设项目”)的施工,为确保施工质量和进度,决定引入监理方进行第三方监管。

2.发包方同意承包方的施工方案,愿意与承包方签订合同,并委托监理方对施工过程进行监督管理。

3.监理方具备相应的资质和经验,愿意接受发包方的委托,对建设项目进行监理。

4.双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下协议:

一、项目概况

1.1建设项目名称:__________

1.2建设项目地点:__________

1.3建设项目规模:__________

1.4建设项目投资估算:__________

二、监理方责任与权利

2.1监理方应按照国家相关法律法规和行业标准,对建设项目的施工过程进行全程监理。

2.2监理方有权对承包方的施工质量、进度、安全等进行监督检查,并提出整改意见。

2.3监理方有权要求承包方对不符合质量标准的工程进行返工、修复。

2.4监理方有权对承包方的违约行为提出警告,并报发包方处理。

2.5监理方有权在必要时暂停工程,直至问题得到解决。

三、乙方权益与责任

3.1承包方有权要求发包方按照合同约定支付工程款,并享有优先受偿权。

3.2承包方有权在施工过程中根据实际情况调整施工方案,但需报监理方审批。

3.3承包方有权在监理方监督下,自行选择合格的分包商。

3.4承包方有权要求监理方及时解决施工过程中的技术问题。

3.5承包方有权在监理方工作不符合要求时,向发包方提出更换监理方的请求。

四、甲方责任与权利

4.1发包方应按照合同约定,按时支付工程款,并承担因付款延误造成的违约责任。

4.2发包方有权要求承包方按照合同约定的质量标准、进度要求完成施工。

4.3发包方有权对监理方的工作进行监督,对监理方的工作提出意见和建议。

4.4发包方有权在承包方违约时,要求承包方承担相应的违约责任。

五、违约责任

5.1甲方违约责任:

(1)因发包方原因导致工程延期,每延误一日,应向承包方支付_________%的违约金。

(2)发包方未按约定支付工程款,应向承包方支付_________%的违约金。

5.2承包方违约责任:

(1)因承包方原因导致工程延期,每延误一日,应向发包方支付_________%的违约金。

(2)承包方未按约定质量标准完成施工,应承担修复责任,直至合格。

5.3监理方违约责任:

(1)监理方未按照合同约定履行监理职责,每发生一次,应向发包方支付_________%的违约金。

(2)监理方在监理过程中,出现重大失误或徇私舞弊行为,应承担相应的法律责任。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生争议,应友好协商解决。

6.2协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

7.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。

7.3本合同一式______份,甲乙丙三方各执______份。

乙方为主导的目的和意义在于,承包方作

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论