2024建设工程承包的合同协议范本

合同编号：__________甲方（发包方）：乙方（承包方）：一、工程内容1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程总价：____________________二、工程承包范围及内容2.1乙方承包范围：____________________2.2乙方承包内容：____________________三、合同价格3.1合同总价：人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。3.2合同价格构成包括：工程量清单价格、措施项目价格、其他项目价格、规费、税金等。3.3合同价格调整：按双方约定和国家相关政策规定执行。四、合同工期4.1工期自____年__月__日起至____年__月__日止，工期总日历天数：____天。4.2乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。五、质量标准5.1工程质量应符合国家现行的《建筑工程质量验收统一标准》（GB50300）及专业验收规范的要求。5.2工程质量等级：合格。六、合同的履行6.1甲方应按合同约定提供施工场地、施工条件、资料等，并保证乙方的合法权益。6.2乙方应按合同约定完成工程，并保证工程质量、安全、进度等方面的要求。七、合同价款支付7.1甲方支付乙方工程价款的支付方式、支付时间、支付比例等，按双方约定的条款执行。八、违约责任8.1甲乙双方应严格履行合同各项条款，如一方违约，应承担相应的违约责任。九、争议解决9.1对于合同的解释或履行发生的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。十、其他约定10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____年__月__日注意事项及解决办法：1.注意合同双方的主体资格：确保甲方和乙方均为具有合法经营资格的法人或其他组织，具有签订和履行合同的权力。如发现主体资格不合法，应立即终止合同签订过程，并进行相应的资质审查。2.注意合同价款的支付与退还：合同价款的支付应按照约定的时间和比例进行，确保乙方的合法权益。如甲方延迟支付，应按照合同约定支付违约金。如乙方未按照约定完成工程，甲方有权按约定扣除相应的款项。3.注意工程质量标准：乙方应按照国家和行业标准进行施工，确保工程质量合格。如工程质量不符合约定，乙方应承担修复、加固、返工等费用，并支付违约金。4.注意工期延误：乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。如甲方原因导致工期延误，应顺延工期，并支付乙方产生的额外费用。5.注意合同的履行和变更：甲乙双方应严格按照合同约定履行合同义务，如一方违约，应承担相应的违约责任。合同履行过程中，如需变更合同内容，应协商一致，并签订书面变更协议。6.注意争议解决：对于合同的解释或履行发生的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.发包方（甲方）：指委托他人完成工程建设的单位或个人。2.承包方（乙方）：指接受发包方委托，承担工程建设的单位或个人。3.合同价款：指双方约定的工程总价款，包括工程量清单价格、措施项目价格、其他项目价格、规费、税金等。4.工期：指双方约定的工程开始施工至工程竣工的时间段。5.工程质量：指工程满足使用目的的各种性能指标，包括结构安全、使用功能、外观美观等。6.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金。7.争议解决：指合同双方在合同履行过程中，对合同的解释或履行发生的任何争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。8.合同签订地：指合同双方签订合同的地点。应用场合：1.适用于各类建设工程项目的承包，包括但不限于房屋建筑工程、市政工程、道路桥梁工程、水利电力工程等。2.适用于甲方为工程项目业主，乙方为具有相应资质的施工单位的情况。3.适用于工程规模、工程内容、工程价款、工期、质量标准等双方协商一致的建设工程项目。补充条款：1.工程保险：乙方应按照甲方要求，为工程购买相应的保险，包括但不限于建筑工程一切险、安装工程一切险等。2.安全生产：乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求，做好施工现场的安全生产管理工作，确保施工现场的安全。3.环境保护：乙方应按照国家环保法律法规和甲方要求，做好施工现场的环境保护工作，确保施工过程中的环境保护。4.知识产权保护：乙方应尊重并保护甲方提供的技术资料、设计文件等知识产权，未经甲方许可，不得泄露给第三方。5.工程验收：工程竣工后，乙方应按照甲方要求，组织验收工作。验收合格的，甲方应按照约定支付尾款。验收不合格的，乙方应按照约定进行整