2024小工程施工合同书范本

合同编号：__________鉴于甲方为履行合同目的，需要乙方提供相关的小工程施工服务，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程工期：自____年__月__日起至____年__月__日止。第二条工程价款2.1乙方向甲方提供的工程价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____。2.2工程价款的支付方式为：____。第三条乙方的义务3.1乙方应按照甲方的要求，按时完成工程施工。3.2乙方应保证工程质量，确保工程安全。3.3乙方应按照合同约定的时间、地点、质量标准完成工程，并接受甲方的监督和检查。第四条甲方的义务4.1甲方应按照合同约定的时间、地点、质量标准向乙方支付工程价款。4.2甲方应协助乙方完成工程施工，提供必要的施工条件。4.3甲方应对乙方施工过程中出现的问题给予及时解决。第五条违约责任5.1乙方未按照约定的时间、地点、质量标准完成工程的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。5.2甲方未按照约定的时间、地点、质量标准向乙方支付工程价款的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。第六条其他约定6.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。6.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：____年__月__日日期：____年__月__日注意事项及解决办法：1.工程质量问题：乙方应保证工程质量，如出现质量问题，乙方应负责及时修复，并承担修复费用。若因乙方原因导致工程质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。解决办法：乙方应加强质量控制，确保工程质量。一旦发现质量问题，乙方应立即采取措施予以修复，并承担相应费用。对于因质量问题导致的损失，乙方应根据实际情况进行赔偿。2.工程进度延误：乙方如未按照约定的时间完成工程，应支付违约金。违约金计算方式为：每延误一天，乙方应支付合同总价款的千分之五作为违约金。解决办法：乙方应合理安排施工进度，确保按期完成工程。如因特殊情况导致工程进度延误，乙方应及时与甲方沟通，寻求延期施工的机会。乙方应按照约定支付违约金。3.合同争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。解决办法：在合同履行过程中，双方应积极沟通，妥善解决争议。如协商无果，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼，寻求法律途径解决争议。涉及的法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中承担发包人义务的一方。2.乙方：指合同中承担承包人义务的一方。3.工程价款：指乙方完成工程施工所需支付的金额。4.违约金：指一方违反合同约定时，应支付给另一方的经济赔偿。5.工程质量：指工程满足规定要求的基本特性，包括安全性、可靠性、适用性、耐久性等。6.工程工期：指合同约定的乙方完成工程施工的时间。7.合同争议：指合同双方在履行合同过程中产生的意见分歧或矛盾。8.友好协商：指合同双方在发生争议时，通过相互尊重、平等对话的方式寻求解决方案。9.人民法院：指中华人民共和国人民法院，是国家审判机关。应用场合：1.小型建筑工程的施工合同，如室内装修、外墙粉刷、园林绿化等。2.临时性工程或单项工程的合作协议，如临时搭建、活动布置等。3.需要明确工程质量、工期及价款支付等条款的施工合同。补充条款：1.工程变更：如工程内容、工程量、工程工期等发生变更时，双方应签订补充协议，明确变更内容及其影响。2.不可抗力：因不可抗力导致工程无法正常进行时，双方应协商调整工程工期和价款支付等事项。4.保密条款：双方应对合同内容和工程施工过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。5.争端解决：如双方在合同履行过程中发生争端，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提