施工总包合同范本

施工总包合同范本合同编号：__________甲方（发包方）：__________地址：__________联系电话：__________联系人：__________乙方（承包方）：__________地址：__________联系电话：__________联系人：__________鉴于甲方为建设工程的需要，同意乙方进行施工，经双方协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程工期：__________第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价是基于甲方提供的工程量清单和设计图纸进行编制的，包含所有工程内容的价格。2.3合同价款支付方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为预付款；（2）工程进度达到__________%时，甲方支付乙方合同总价款的__________%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的__________%；（4）剩余的__________%作为质量保证金，在工程保修期满后支付。第三条工程质量3.1乙方应按照甲方提供的工程量清单、设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量达到约定的标准。3.2乙方应严格按照国家有关工程质量标准和安全操作规程进行施工，确保施工安全。3.3乙方应在施工过程中对工程质量进行自检，甲方有权对工程质量进行监督检查。第四条工程进度4.1乙方应按照合同约定的工期完成工程。4.2乙方应提前向甲方报告工程进度，如需延期，应提前向甲方申请，并征得甲方同意。第五条材料和设备5.1乙方应按照甲方提供的材料和设备清单，采购符合国家标准的材料和设备。5.2乙方应保证材料和设备的质量，不得使用假冒伪劣产品。5.3乙方应按照合同约定的时间和地点，将材料和设备运送到施工现场。第六条变更和增减6.1如果在施工过程中，甲方要求对工程进行变更或增减，乙方应按照甲方的要求进行调整，并报甲方审批。6.2因变更或增减导致合同价款的增减，双方应重新协商确定。第七条竣工验收7.1工程完成后，乙方应向甲方提交工程竣工报告，并提供完整的施工资料。7.2甲方应组织相关人员对工程进行验收，验收合格后，双方办理工程移交手续。第八条保修8.1工程保修期限为__________年，自工程竣工验收合格之日起计算。8.2乙方应在保修期内对工程出现的质量问题负责维修或更换，并承担相应的费用。第九条违约责任9.1乙方未按照约定时间完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价款×逾期天数×__________%。9.2乙方未按照约定质量标准完成工程的，甲方有权要求乙方返工、维修或赔偿损失。9.3甲方未按照约定时间支付合同价款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应付款项×逾期天数×__________%。第十条争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第十一条其他约定11.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。11.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程量清单2.设计图纸3.施工规范4.材料和设备清单5.工程竣工报告6.施工资料7.保修证书二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成工程：认定标准为逾期天数超过合同约定的工期。2.乙方未按照约定质量标准完成工程：认定标准为国家有关工程质量标准。3.甲方未按照约定时间支付合同价款：认定标准为逾期天数超过合同约定的付款时间。三、法律名词及解释：1.施工总包合同：指甲方将工程全部或部分施工任务发包给乙方，乙方按照约定进行施工的合同。2.工程量清单：指明细列出工程各项施工内容和工作量的清单。3.设计图纸：指用于指导施工的工程设计图。4.施工规范：指国家或行业规定的施工标准和操作规程。5.质量保证金：指作为保证工程质量，在工程保修期满后支付的一定比例的合同总价款。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法为乙方提前向甲方申请延期，并征得甲方同意。2.材料和设备质量问题：解决办法为乙方负责更换或维修，并承担相应费用。3.工程质量争议：解决办法为双方协商确定，或向有管辖权的人民法院起诉。4.付款延误：解决办法为甲方按照约定时间支付合同价款，逾期支付的应支付违约金。五、所有应用场景：1.适用于甲方为建设工程需要，同意乙方进行施工的情况。2.适用于乙方按照甲方提供的工程量清单、设计图纸和施工规范进行施工的情况。3.适用于乙方需要按照约定时间和地点提供材料和