2024年度工程地面施工合同模板

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度工程地面施工合同模板本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3合同中术语定义第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程内容2.4工程量及工程量清单第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整条件3.3支付方式3.4支付时间表第四条工程进度4.1施工期限4.2施工进度计划4.3延期及违约责任第五条工程质量5.1质量标准5.2质量控制措施5.3质量争议的处理第六条材料与设备6.1乙方提供的材料与设备6.2甲方提供的材料与设备6.3材料与设备的管理与验收第七条安全生产7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3安全事故的处理第八条保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3违约责任第九条违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任9.3不可抗力因素的影响第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁地点及机构10.3诉讼地点及法院第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更条件11.3合同终止条件第十二条其他条款12.1通知与送达12.2合同的解释12.3合同的附件第十三条法律适用及争议解决13.1法律适用13.2争议解决第十四条双方签字盖章14.1甲方签字盖章14.2乙方签字盖章14.3日期第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：X公司，地址：X省X市X区X街道X号。1.2乙方名称：X公司，地址：X省X市X区X街道X号。1.3合同中术语定义：（1）工程：指本合同约定的施工项目。（2）甲方：指合同第一条约定的甲方名称。（3）乙方：指合同第一条约定的乙方名称。（4）合同：指本合同文件，包括合同及附件。第二条工程概况2.1工程名称：X工程。2.2工程地点：X省X市X区X街道X号。2.3工程内容：包括但不限于土建、安装、装修等施工内容。2.4工程量及工程量清单：详见附件一《工程量清单》。第三条合同价格3.1合同总价：人民币X万元整（大写：人民币肆佰玖拾玖万元整）。3.2价格调整条件：合同执行过程中，如遇材料价格变动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。3.3支付方式：银行转账。3.4支付时间表：详见附件二《支付时间表》。第四条工程进度4.1施工期限：自合同签订之日起至工程验收合格之日止。4.2施工进度计划：详见附件三《施工进度计划》。4.3延期及违约责任：如乙方原因导致工程延期，应按逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总价款的0.5‰。第五条工程质量5.1质量标准：符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。5.2质量控制措施：乙方应严格按照设计文件和施工规范进行施工，确保工程质量。5.3质量争议的处理：如发生质量争议，双方可协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第六条材料与设备6.1乙方提供的材料与设备：详见附件四《乙方提供材料与设备清单》。6.2甲方提供的材料与设备：详见附件五《甲方提供材料与设备清单》。6.3材料与设备的管理与验收：双方共同参与材料与设备的验收，确保材料与设备符合合同要求。第七条安全生产7.1安全生产责任：乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求，做好施工现场的安全生产管理工作。7.2安全生产措施：乙方应制定完善的安全生产措施，并配备足够的安全生产管理人员和设施。7.3安全事故的处理：如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按国家法律法规和甲方要求处理。第八条保密条款8.1保密内容：本合同涉及的双方商业秘密、技术秘密、市场信息等。8.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。8.3违约责任：如乙方泄露甲方商业秘密，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金金额为合同总价款的10%。第九条违约责任9.1甲方违约责任：如甲方未按约定支付合同价款，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金金额为应支付价款的10%。9.2乙方违约责任：如乙方未按约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金金额为合同总价款的10%。9.3不可抗力因素的影响：如因不可抗力因素导致一方不能履行合同，该方应立即通知对方，并提供相关证明文件。双方应协商解决，必要时可终止或修改合同。第十条争议解决10.1争议解决方式：双方应友好协商解决，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁地点及机构：如双方约定仲裁，仲裁地点为X市，仲裁机构为X仲裁委员会。10.3诉讼地点及法院：如双方未约定仲裁，诉讼地点为X市，法院为X人民法院。第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更条件：合同履行过程中，如双方同意变更合同内容，应以书面形式签订变更协议。11.3合同终止条件：合同履行完毕，双方办理验收手续，结清款项后，合同终止。第十二条其他条款12.1通知与送达：双方通讯地址及联系方式发生变化时，应立即通知对方。发出的通知以书面形式送达对方地址为准。12.2合同的解释：本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。12.3合同的附件：本合同附件包括工程量清单、支付时间表、施工进度计划、材料与设备清单等，附件与本合同具有同等法律效力。第十三条法律适用及争议解决13.1法律适用：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决：如双方在合同履行过程中发生争议，应协商解决；协商不成的，可按合同约定选择仲裁或诉讼解决。第十四条双方签字盖章14.1甲方签字盖章：甲方代表：_______14.2乙方签字盖章：乙方代表：_______14.3日期：_______年_______月_______日。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念1.1本合同所述第三方：指除甲方和乙方之外，参与或涉及本合同项目实施的其他各方，包括但不限于中介方、咨询方、监理方、分包商等。第二条第三方介入的程序2.1甲方应在本合同签订后，将第三方介入的相关信息通知乙方。2.2乙方应在收到甲方通知后，根据合同约定，与第三方进行沟通、协调，确保第三方按照合同要求履行其职责。第三条第三方责任3.1第三方应按照合同约定，完成其分配的职责和任务。3.2第三方如因自身原因导致工程质量、进度等方面出现问题，应承担相应的责任。3.3第三方如因违约行为导致甲方或乙方损失，应承担相应的赔偿责任。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方、乙方之间的合同关系，不影响甲方、乙方之间的合同关系。4.2第三方应明白其在本合同中的地位和职责，不得干涉甲方、乙方之间的合同履行。第五条第三方责任限额5.1第三方应对其履行合同过程中产生的损害赔偿责任设立限额，该限额应在不影响甲方、乙方利益的前提下确定。5.2第三方应在合同中明确其责任限额，并承担相应的担保责任。第六条第三方违约处理6.1如第三方未按合同约定履行其职责，甲方有权要求乙方采取措施，确保第三方按合同要求履行其职责。6.2如第三方因违约行为导致甲方或乙方损失，甲方有权要求乙方按照本合同约定，向甲方承担相应的赔偿责任。第七条第三方与甲乙方的沟通7.2甲方、乙方应协助第三方解决其在履行合同过程中遇到的问题，确保工程顺利进行。第八条第三方介入的变更管理8.1如合同履行过程中，需要对第三方的职责、任务进行变更，甲方、乙方应签订书面变更协议，并明确变更内容、范围、责任等。8.2甲方、乙方应将第三方变更事项通知对方，并按照本合同约定，承担相应的责任。第九条第三方退出9.1如第三方因故退出本合同项目，甲方、乙方应按照本合同约定，承担相应的责任。9.2甲方、乙方应与第三方协商，确保其退出不影响工程的整体进度和质量。第十条第三方介入的合同管理10.1甲方、乙方应与第三方签订相应的合同，明确双方的权利和义务。10.2甲方、乙方应监督第三方按照合同约定履行其职责，确保工程顺利进行。第十一条第三方介入的争议解决11.1如甲方、乙方与第三方在履行合同过程中发生争议，应协商解决；协商不成的，可按照本合同约定的争议解决方式解决。11.2如第三方之间的争议影响工程进度和质量，甲方、乙方应协助第三方解决争议，确保工程顺利进行。第十二条第三方介入对甲乙方的影响12.1第三方介入不影响甲方、乙方按照本合同约定履行其义务。12.2第三方介入不影响甲方、乙方按照本合同约定享受其权利。第十三条附件13.1本合同附件包括第三方合同、第三方责任限额担保等。13.2附件与本合同具有同等法律效力。第十四条签字盖章14.1甲方签字盖章：甲方代表：_______14.2乙方签字盖章：乙方代表：_______14.3日期：_______年_______月_______日。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单附件二：支付时间表附件三：施工进度计划附件四：乙方提供材料与设备清单附件五：甲方提供材料与设备清单附件六：安全生产措施方案附件七：质量控制计划附件八：保密协议附件九：第三方合同附件十：第三方责任限额担保说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按约定时间支付合同价款。2.乙方未按约定完成工程。3.第三方未按约定履行其职责。4.甲方、乙方提供的材料与设备不符合合同要求。5.甲方、乙方未按约定履行合同义务，导致工程进度延误。6.甲方、乙方未按约定履行合同义务，导致工程质量问题。7.甲方、乙方未按约定履行合同义务，导致安全事故发生。责任认定：1.甲方违约：甲方应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金金额为应支付价款的10%。2.乙方违约：乙方应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金金额为合同总价款的10%。3.第三方违约：第三方应向甲方承担相应的赔偿责任，赔偿金额根据第三方违约行为造成的损失确定。4.甲方