2024年度建筑工程施工合同的标的与工程量清单

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度建筑工程施工合同的标的与工程量清单本合同目录一览第一条合同主体与工程概述1.1发包人信息1.2承包人信息1.3工程地点1.4工程名称1.5工程性质1.6工程规模第二条合同标的与工程量清单2.1合同标的2.2工程量清单2.3工程量计算方式2.4工程量的增减调整第三条工程质量标准3.1工程质量要求3.2质量检验标准和方法3.3质量保证措施第四条工程进度与工期4.1工程计划工期4.2工程进度计划4.3工期延误的责任与处理第五条工程造价与支付5.1工程总价5.2工程款支付方式5.3进度付款的依据和比例5.4工程变更价款调整5.5竣工结算第六条承包人责任与义务6.1施工组织与管理6.2施工人员管理6.3工程材料与设备6.4工程安全与环保6.5工程保险第七条发包人责任与义务7.1施工条件的提供7.2施工场地与设施7.3施工许可与批准7.4工程变更与协调第八条违约责任与赔偿8.1违约行为及责任8.2赔偿金额的计算方法8.3违约责任的免除第九条合同争议的解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3诉讼或仲裁地点及适用法律第十条合同的生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同终止后的义务履行第十一条合同的修改与补充11.1合同修改的条件11.2合同补充的内容第十二条合同的信息与保密12.1信息交换与沟通12.2保密信息的范围与期限第十三条法律、法规与强制性标准13.1合同适用的法律、法规13.2强制性标准的要求第十四条其他条款14.1不可抗力14.2合同的解释与适用14.3合同的送达与接收14.4合同的废止与替换14.5合同的份数与保管第一部分：合同如下：第一条合同主体与工程概述1.1发包人信息名称：X建筑工程有限公司地址：市区路号联系人：X联系电话：X1.2承包人信息名称：X施工有限公司地址：市区路号联系人：X联系电话：X1.3工程地点工程位于市区路号。1.4工程名称工程名称为X建筑工程。1.5工程性质本工程属于住宅建筑施工工程。1.6工程规模工程总面积为平方米，包括地上层，地下层。第二条合同标的与工程量清单2.1合同标的本合同的标的为上述工程的施工、竣工及保修。2.2工程量清单工程量清单详见附件一，包括土建、安装、装修等各项工程。2.3工程量计算方式工程量按照实际完成的工作量计算，以国家相关标准为依据。2.4工程量的增减调整工程量的增减调整按照双方协商一致的原则进行。第三条工程质量标准3.1工程质量要求工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准及合同约定。3.2质量检验标准和方法质量检验标准和方法详见附件二，包括材料检验、工序检验、竣工检验等。3.3质量保证措施承包人应配备专业质量管理人员，对施工过程进行质量控制，确保工程质量。第四条工程进度与工期4.1工程计划工期工程计划工期为个月，自开工之日起算。4.2工程进度计划工程进度计划详见附件三，包括各阶段的完成时间。4.3工期延误的责任与处理工期延误应提前通知发包人，并征得发包人同意。如因承包人原因导致工期延误，应按照合同约定承担违约责任。第五条工程造价与支付5.1工程总价工程总价为元（大写：人民币元整）。5.2工程款支付方式工程款采用按进度支付的方式，具体支付比例和时间详见附件四。5.3进度付款的依据和比例进度付款的依据为工程实际完成的工作量，比例按照合同约定执行。5.4工程变更价款调整工程变更导致的价款调整，双方应协商一致，并在变更协议中明确。5.5竣工结算工程竣工后，承包人应按照合同约定提交竣工结算报告，双方进行审核确认。第八条违约责任与赔偿8.1违约行为及责任承包人如未能按照合同约定完成工程，应承担违约责任，具体违约金计算方式详见附件五。发包人如未能按照合同约定支付工程款，应承担违约责任，具体违约金计算方式详见附件五。8.2赔偿金额的计算方法赔偿金额根据违约程度和给对方造成的损失程度计算，具体计算方法详见附件五。8.3违约责任的免除不可抗力因素导致的违约，双方互不追究违约责任。第九条合同争议的解决9.1争议解决方式1）提交X仲裁委员会仲裁；2）向有管辖权的人民法院起诉。9.2争议解决机构选择仲裁的情况下，仲裁委员会为X仲裁委员会。选择诉讼的情况下，有管辖权的人民法院为市区人民法院。9.3诉讼或仲裁地点及适用法律诉讼或仲裁地点为市。适用法律为中华人民共和国法律。第十条合同的生效与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件工程竣工并经验收合格后，本合同终止。10.3合同终止后的义务履行合同终止后，承包人应按照合同约定完成工程保修。第十一条合同的修改与补充11.1合同修改的条件合同的修改应由双方协商一致，并签订书面修改协议。11.2合同补充的内容合同补充的内容应由双方协商一致，并签订书面补充协议。第十二条合同的信息与保密12.1信息交换与沟通双方应保持密切沟通，及时交换与工程相关的信息。12.2保密信息的范围与期限保密信息范围包括合同内容及工程相关的商业秘密。保密期限自合同生效之日起算，至合同终止之日止。第十三条法律、法规与强制性标准13.1合同适用的法律、法规本合同适用法律法规包括《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等。13.2强制性标准的要求工程实施应符合国家及行业的强制性标准要求。第十四条其他条款14.1不可抗力不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。14.2合同的解释与适用本合同的解释应遵循合同的文字表述，遵循合同的整体内容，全面、准确地理解合同的条款。14.3合同的送达与接收双方的书面通知或其他文件，应以邮寄或直接送达的方式进行，并由对方签收确认。14.4合同的废止与替换合同的废止或替换应由双方协商一致，并签订书面废止或替换协议。14.5合同的份数与保管本合同一式肆份，双方各持贰份，具有同等法律效力，各方应妥善保管。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方介入指在本合同执行过程中，除甲乙方之外的第三方参与合同的履行，包括但不限于中介方、咨询方、监理方、材料供应商、设备供应商等。1.2第三方介入的范围包括合同履行过程中的咨询、设计、施工、监理、材料供应、设备供应等环节。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入的程序第三方介入应由甲乙方协商一致，并在合同中明确第三方介入的内容、方式、时间等。第三方介入前，甲乙方应向第三方提供合同及相关资料，以便第三方了解合同内容。2.2第三方介入的条件第三方应具备相应的资质、能力及信誉，能够完成介入任务。第三方介入不得违反国家相关法律法规，不得损害甲乙方的合法权益。第三条第三方介入的责任与义务3.1第三方应按照合同约定及国家相关法律法规的要求，完成介入任务。第三方应对其介入过程中的行为负责，确保工程质量、安全及进度。第三方应接受甲乙方的监督、检查，及时整改不符合要求的问题。3.2第三方与甲乙方的关系第三方与甲乙方的关系为合同履行过程中的合作关系。第三方对甲乙双方均负有合同履行的义务，但其履行义务的对象仅为甲乙方。第四条第三方介入的报酬与支付4.1第三方介入的报酬第三方介入的报酬应在合同中明确，包括报酬金额、支付方式、支付时间等。第三方介入的报酬应根据第三方实际完成的工作量及质量进行计算。4.2第三方介入报酬的支付第三方介入报酬的支付应按照甲乙方协商确定的支付方式和时间进行。第三方介入报酬的支付不得影响甲乙方之间的合同履行及付款。第五条第三方介入的责任限额5.1第三方介入的责任限额第三方对因其介入导致的合同违约、质量问题、安全事故等承担有限责任。第三方责任限额应在合同中明确，限额金额可根据第三方介入的内容、风险等因素确定。5.2第三方责任限额的适用第三方责任限额适用于第三方介入过程中发生的违约、质量、安全等问题。第三方责任限额不适用于甲乙方之间的违约责任。第六条第三方介入的合同变更与解除6.1第三方介入的合同变更第三方介入的合同变更应由甲乙方协商一致，并签订书面变更协议。合同变更内容应明确、具体，包括变更的原因、内容、期限等。6.2第三方介入的合同解除第三方介入的合同解除应由甲乙方协商一致，并签订书面解除协议。合同解除后，第三方应按照甲乙方要求，完成工程收尾工作，并办理相关手续。第七条第三方介入的争议解决7.1争议解决方式1）提交X仲裁委员会仲裁；2）向有管辖权的人民法院起诉。7.2争议解决机构选择仲裁的情况下，仲裁委员会为X仲裁委员会。选择诉讼的情况下，有管辖权的人民法院为市区人民法院。7.3诉讼或仲裁地点及适用法律诉讼或仲裁地点为市。适用法律为中华人民共和国法律。第八条第三方介入后的合同履行与监督8.1第三方介入后的合同履行第三方介入后，甲乙方应继续按照合同约定履行合同义务。第三方应接受甲乙方的监督、检查，确保工程质量、安全及进度。8.2第三方介入后的合同监督甲乙方应建立监督机制，对第三方介入过程进行监督。甲乙方应定期召开协调会议，解决第三方介入过程中出现的问题。第九条第三方介入的保密与信息共享9.1保密信息第三方介入过程中涉及的保密信息，包括合同内容、技术资料、商业秘密等。9.2信息共享甲乙方应与第三方共享与工程相关的信息，确保第三方能够顺利完成介入任务。第十条第三方介入的终止与后续工作10.1第三方介入的终止第三方介入终止的条件应在合同中明确。第三方介入终止后，第三方应向甲乙方办理相关手续，包括但不限于工程交接、资料归第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出工程项目的名称、数量、单位、单价等信息。工程量清单应符合国家相关标准和行业规定。附件二：质量检验标准和方法详细说明工程质量检验的项目、标准、方法和要求。包括材料检验、工序检验、竣工检验等。附件三：工程进度计划详细列出工程各阶段的开始时间、结束时间、工作内容等信息。工程进度计划应符合合同约定的工期要求。附件四：工程款支付方式及比例详细说明工程款的支付方式，如进度付款、竣工结算等。明确各阶段的付款比例和时间节点。附件五：违约金计算方法详细列出违约行为的判定标准及相应的违约金计算公式。违约金计算方法应公平合理，符合市场规律。附件六：第三方介入协议详细说明第三方介入的内容、方式、时间等。明确第三方的责任、义务和报酬等。附件七：合同变更协议用于记录合同变更的内容、原因、期限等信息。变更协议应经甲乙方协商一致并签字盖章。附件八：合同解除协议用于记录合同解除的条件、程序、后续处理等信息。解除协议应经甲乙方协商一致并签字盖章。说明二：违约行为及责任认定：1.承包人未能按照合同约定完成工程，或工程质量不符合合同要求。2.发包人未能按照合同约定支付工程款或进度付款。3.承包人未能按照合同约定提供施工图纸、技术资料等。4.发包人未能按照合同约定提供施工场地、基础设施等。5.第三方介入过程中出现质量问题、安全事故等。违约责任认定标准：1.违约金计算：根据附件五中的违约金计算方法，按照违约行为的严重程度和给双方造成的损失进行计算。2.工期延误：根据附件四中的工程进度计划，计算工期延误的天数，并按照合同约定承担相应