工程劳务分包合同标准格式

合同编号：__________工程劳务分包合同鉴于：2.分包商具备__________资质，具备完成本项目相关劳务工作的能力；4.分包商同意承担并完成分包工程；根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经协商一致，就分包工程达成如下协议：第一条合同范围与工作内容1.1本合同范围内的分包工程包括但不限于：__________。1.2分包商应按照甲方的要求，提供合格的劳动力，完成分包工程。第二条合同价格与支付2.1本合同的价格为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2甲方应按照双方约定的付款方式及时支付分包工程款项。具体的付款方式、付款进度及付款条件由双方在专用条款中约定。第三条工期3.1分包商应在本项目约定的工期内完成分包工程。3.2工期延误的，分包商应按照甲方要求的违约金比例支付违约金。第四条质量与验收4.1分包商应保证分包工程的质量符合本项目相关质量要求。4.2分包工程完成后，分包商应按照甲方的要求进行自检、报验。甲方有权对分包工程进行检验，检验不合格的，分包商应按照甲方的要求及时整改。4.3分包工程经验收合格的，甲方予以接收；验收不合格的，分包商应按照甲方的要求及时整改，并承担由此产生的一切费用。第五条安全文明施工5.1分包商应严格按照国家及地方有关安全文明施工的规定进行施工，确保施工安全，避免对甲方项目及周围环境造成不利影响。5.2分包商应承担分包工程范围内的安全事故责任，与甲方无关。第六条保密6.1双方在履行本合同过程中，应对对方的商业秘密予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。6.2保密期限自本合同签订之日起算，至本合同终止或履行完毕之日止。第七条违约责任7.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。7.2分包商在分包工程中出现质量、安全事故的，应承担相应的法律责任。第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字（或盖章）后生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________注意事项及解决办法：1.注意事项：（1）双方在签订合同时，应确保合同内容的准确性和完整性，避免因合同条款不明确导致的纠纷。（2）甲方应按照合同约定履行支付款项、提供施工条件等义务，确保分包商能够顺利进行施工。（3）分包商应按照合同约定完成分包工程，并保证工程质量和安全。（4）双方应严格遵守国家及地方有关施工的规定，确保施工过程中的安全文明。（5）双方应对对方的商业秘密予以保密，不得泄露给第三方。2.解决办法：（1）双方在履行合同过程中发生争议，通过友好协商解决。（2）若协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.合同法：是指调整平等主体之间合同关系的一部法律，规定了合同的订立、履行、变更、解除等法律行为。2.建筑法：是指调整建筑活动中各方主体之间权利义务关系的一部法律，规定了建筑许可、建筑工程质量、安全等方面的法律要求。3.违约金：是指当一方违反合同约定，导致合同无法履行或者造成对方损失时，按照合同约定向对方支付的一定金额。4.验收：是指对完成的工程进行检查、试验、评定，以确定其是否符合合同约定的质量、安全、进度等要求。5.安全事故：是指在施工过程中，因违反安全生产规定或者管理不善，导致人员伤亡、财产损失的事件。6.保密期限：是指双方在履行合同过程中，对对方的商业秘密予以保密的时间期限。7.管辖权：是指法院对特定案件进行审理和裁判的权力。根据我国法律规定，合同争议一般由被告所在地或者合同履行地人民法院管辖。特殊应用场合及补充条款：1.特殊情况：项目位于闹市区，对周边环境的影响需要特别控制。补充条款：双方应制定详细的环境保护方案，确保施工过程中对周围环境的影响降至最低，如造成噪音、粉尘、交通等问题，应由分包商负责协调解决。2.特殊情况：项目施工期间正值雨季，可能导致工程进度延误。补充条款：双方应制定应对雨季的施工预案，确保工程在雨季期间也能顺利进行。如因雨季导致工程进度延误，双方应协商调整工期，并根据实际情况分担由此产生的额外费用。3.特殊情况：项目涉及高空作业，施工安全尤为重要。补充条款：分包商应严格按照国家高空作业安全标准进行施工，并为施工人员购买意外伤害保险。如发生高空作业安全事故，分包商应承担全部责任，并向甲方支付相应的赔偿金。4.特殊情况：项目施工期间，甲方要求定期参观施工现场，以确保工程进度和质量。补充条款：甲方有权在施工期间不定期参观施工现场，了解工程进度和质量情况。分包商应积极配合甲方的参观要求，并提供必要的解释和说明。附件列表：1