2024年施工合同范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年施工合同范本本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3施工项目1.4合同金额第二条合同范围及工程内容2.1工程范围2.2工程内容2.3工程量第三条合同价格3.1固定价格3.2价格调整3.3工程款支付第四条施工期限4.1施工开始时间4.2施工结束时间4.3工期延误第五条施工质量标准5.1质量要求5.2质量验收5.3质量保证第六条材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料与设备验收第七条施工安全与环保7.1安全管理7.2安全生产7.3环保要求第八条变更与调整8.1合同变更8.2工程量调整8.3价格调整第九条违约责任9.1发包人违约9.2承包人违约9.3违约赔偿第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁10.3诉讼第十一条合同的解除与终止11.1合同解除11.2合同终止11.3解除或终止后的处理第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3泄露后果第十三条不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力后果13.3不可抗力处理第十四条其他条款14.1合同的效力14.2合同的修改与补充14.3合同的附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3施工项目1.4合同金额第二条合同范围及工程内容2.1工程范围工程范围是指本项目包含的所有工程部位和工程设施，以及乙方应承担的工程责任和义务。2.2工程内容工程内容是指乙方在本项目中应完成的各项工作，包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等。2.3工程量工程量是指本项目中所涉及的各项工作量和工程数量，乙方应按照合同约定完成相应的工程量。第三条合同价格3.1固定价格合同价款为固定价格，即乙方完成本项目所应支付的金额为合同约定的固定金额，未经甲方同意，乙方不得以任何理由提出增加合同价款的要求。3.2价格调整除非合同约定的价格调整条件成立，否则乙方不得以任何理由提出调整合同价款的要求。价格调整的条件和方式由双方在合同中约定。3.3工程款支付甲方按照乙方完成的工程进度和质量，按照合同约定的付款方式和付款时间支付合同价款。具体付款方式和付款时间由双方在合同中约定。第四条施工期限4.1施工开始时间施工开始时间是指合同中约定的乙方开始施工的时间，乙方应按照约定的时间开始施工。4.2施工结束时间施工结束时间是指合同中约定的乙方完成本项目的时间，乙方应按照约定的时间完成本项目。4.3工期延误乙方如因自身原因导致施工进度延误，应承担相应的违约责任。具体违约责任和处理方式由双方在合同中约定。第五条施工质量标准5.1质量要求乙方应按照国家和行业的相关标准、规范和甲方提供的技术要求进行施工，保证施工质量。5.2质量验收乙方应按照合同约定的验收标准和程序，向甲方提交工程验收申请。甲方应在约定的时间内进行验收。5.3质量保证乙方应对本项目施工质量承担永久性责任。在保修期内，如出现质量问题，乙方应负责及时修复，并承担相应的费用。第六条材料与设备6.1材料供应乙方应按照合同约定的材料种类、规格、数量和质量要求，向甲方供应施工所需的材料。6.2设备供应乙方应按照合同约定的设备种类、规格、数量和质量要求，向甲方供应施工所需的设备。6.3材料与设备验收甲方应按照合同约定的验收标准和程序，对乙方供应的材料和设备进行验收。验收合格的材料和设备，方可用于施工。第八条变更与调整8.1合同变更合同变更需经甲方同意，并书面通知乙方。变更内容应明确、具体，并作为合同的附件。8.2工程量调整如因设计变更或其他原因导致工程量增减，双方应协商调整工程量，并书面确认。8.3价格调整因工程量调整或合同变更导致合同价款发生变化，双方应协商确定新的合同价款，并书面确认。第九条违约责任9.1发包人违约如甲方违反合同约定，导致乙方无法正常施工，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。9.2承包人违约如乙方违反合同约定，导致工程进度延误或工程质量不符合约定，乙方应承担相应的违约责任。9.3违约赔偿违约方应承担因违约产生的赔偿责任，赔偿金额根据违约程度和损失程度确定。第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁如双方选择仲裁，应约定仲裁委员会。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。10.3诉讼如双方选择诉讼，应约定诉讼法院。双方应遵守法院的判决结果。第十一条合同的解除与终止11.1合同解除一方如因对方严重违约等原因要求解除合同，应书面通知对方。合同解除后，双方应按照合同约定处理后续事项。11.2合同终止合同约定的工程完成后，合同即告终止。乙方应按照合同约定完成工程交付，并办理相关手续。11.3解除或终止后的处理合同解除或终止后，乙方应将施工场地清理干净，交还甲方。双方应对合同解除或终止后的权利义务进行协商，并书面确认。第十二条保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。12.2保密期限保密期限自合同签订之日起算，至合同解除或终止之日起两年内有效。12.3泄露后果如一方泄露对方的保密信息，泄露方应承担相应的法律责任。第十三条不可抗力13.1不可抗力事件不可抗力事件指不能预见、不能避免并不能克服的客观事件，如自然灾害、社会事件等。13.2不可抗力后果因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，双方应立即协商解决办法。13.3不可抗力处理双方应按照合同约定的不可抗力条款处理因不可抗力事件导致的合同履行问题。第十四条其他条款14.1合同的效力合同自双方签字（或盖章）之日起生效，对双方具有法律约束力。14.2合同的修改与补充合同的修改与补充应采用书面形式，经双方签字（或盖章）后生效。14.3合同的附件合同附件是合同的重要组成部分，与合同具有同等法律效力。双方应按照附件约定履行合同。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念1.1本合同所述第三方，是指除甲乙方之外的，与本合同工程项目的实施具有利害关系的法人、其他组织或个人。1.2第三方介入包括但不限于：材料供应商、设备供应商、施工分包商、监理机构、检测机构、贷款银行、保险机构等。第二条第三方责任的界定2.1第三方介入本合同工程项目时，应独立承担其行为所产生的法律责任，与甲乙方无关。2.2第三方如因违约、侵权或其他违法行为导致甲乙方损失，甲乙方有权要求第三方承担相应的赔偿责任。2.3第三方如因违约、侵权或其他违法行为导致工程项目的进度、质量、安全等方面出现问题，乙方应承担相应的违约责任。第三条第三方介入的协调与管理3.2甲乙方应监督第三方按照合同约定履行其职责，确保第三方行为的合法性、合规性。3.3甲乙方应确保第三方不得侵犯对方及双方的合法权益，包括但不限于知识产权、商业秘密等。第四条第三方介入的额外条款与说明4.1如合同中无具体规定，甲乙方应与第三方签订补充协议，明确双方的权利义务。4.2补充协议应包括但不限于：第三方介入的范围、第三方行为的法律后果、第三方责任的限制等。4.3补充协议经甲乙方双方同意后，具有同等法律效力。第五条第三方责任限额5.1甲乙方应与第三方明确约定其责任限额，包括但不限于：赔偿金额、赔偿范围、赔偿方式等。5.2第三方责任限额应在补充协议中明确，并经甲乙方双方确认。5.3如第三方未能履行其职责或违反合同约定，导致甲乙方损失，甲乙方有权按照约定要求第三方承担责任。第六条第三方介入的违约处理6.1如第三方违反合同约定，甲乙方有权要求其承担违约责任。6.2如第三方未能履行其职责或违反合同约定，导致工程项目的进度、质量、安全等方面出现问题，乙方应承担相应的违约责任。6.3甲乙方应按照合同约定处理与第三方的违约事宜，并书面通知对方。第七条第三方介入的争议解决7.2甲乙方与第三方约定的争议解决方式，应在补充协议中明确。7.3双方应遵守争议解决结果，并按照约定履行相关义务。第八条第三方介入对合同其他各方的影响8.1第三方介入不影响甲乙方之间的合同关系，甲乙方应按照合同约定履行各自的义务。8.2第三方介入不影响甲乙方对工程项目的权利义务，甲乙方应按照合同约定完成工程项目的实施。8.3第三方介入不影响甲乙方对第三方的权利义务，甲乙方应按照补充协议约定处理与第三方的关系。第九条第三方介入的合同修改与补充9.1甲乙方应根据第三方介入的情况，及时修改和完善合同及补充协议。9.2修改和完善合同及补充协议，应经甲乙方双方同意，并书面确认。9.3修改和完善合同及补充协议，应确保甲乙方及第三方的合法权益。第十条第三方介入的告知义务10.1甲乙方应如实告知对方第三方介入的情况，包括但不限于第三方的名称、介入的范围、职责等。10.2甲乙方应按照合同约定，及时告知对方与第三方签订的补充协议及修改完善合同的情况。第十一条第三方介入的终止11.1第三方退出本合同工程项目时，甲乙方应按照合同约定处理相关事宜。11.2第三方退出本合同工程项目后，甲乙方应终止第三方介入的相关协议。11.3第三方退出本合同工程项目后，甲乙方应确保工程项目的顺利实施，并处理与第三方相关的后续事宜。第十二条第三方介入的保密义务12.1甲乙方与第三方应保守合同及补充协议中的商业秘密、技术秘密等。12.2甲乙方与第三方约定的保密期限，应符合合同及补充协议的约定。12.3甲乙方与第三方如泄露对方的保密信息，应承担相应的法律责任。第十三第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同协议书附件二：工程图纸附件三：材料供应清单附件四：设备供应清单附件五：施工方案附件六：安全施工措施附件七：质量保证措施附件八：进度计划附件九：付款申请表附件十：工程变更申请表附件十一：违约金计算公式附件十二：保险单据附件十三：合同解除协议附件十四：争议解决机构名录附件一：合同协议书本附件是合同的主体文件，包含了甲乙方之间的权利义务、工程描述、合同价格、付款方式、工期、质量标准、违约责任等核心条款。附件二：工程图纸本附件提供了工程的详细设计图纸，包括各种专业的图纸，如土建、安装、装修等，用于指导施工。附件三：材料供应清单本附件列出了甲方要求乙方供应的所有材料名称、规格、数量和质量标准等信息。附件四：设备供应清单本附件列出了甲方要求乙方供应的所有设备名称、规格、数量和质量标准等信息。附件五：施工方案本附件详细说明了乙方的施工计划、施工方法、施工工艺等，用于指导施工过程。附件六：安全施工措施本附件列出了乙方应采取的安全施工措施，确保施工过程中的安全。附件七：质量保证措施本附件列出了乙方应采取的质量保证措施，确保施工质量符合甲方要求。附件八：进度计划本附件详细列出了工程的施工进度计划，包括各阶段工作的开始和结束时间。附件九：付款申请表本附件用于甲乙双方申请付款，包括付款金额、付款理由、付款时间等信息。附件十：工程变更申请表本附件用于申请工程变更，包括变更的内容、原因、影响和预期的修改方案等。附件十一：违约金计算公式本附件提供了违约金的计算公式，用于计算甲乙双方因违约行为产生的违约金。附件十二：保险单据本附件提供了乙方为工程投保的保险单据，证明乙方已按照合同约定进行了保险。附件十三：合同解除协议本附件用于约定合同解除的条件、程序和解除后的处理事项。附件十四：争议解决机构名录本附件列出了双方约定的争议解决机构，如仲裁委员会或人民法院等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定时间支付合同价款。2.甲方未按约定提供施工场地、施工条件或施工资料。3.乙方未按约定时间完成工程。4.乙方施工质量不符合约定标准。5.乙方未按约定采取安全施工措施或导致安全事故。6.乙方未按约定采取质量保证措施或导致质量问题。违约责任认定标准：1.违约方应承担因违约产生的直接经济损失。2.违约方应承担因违约产生的间接经济损失。3.违约方应承担因违约产生的额外费用。4.违约方应承担违约金或损害赔偿金。示例说明：如果乙方未按约定时间完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金的具体金额按照附件十一提供的计算公式确定。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观事件，如自然灾害、社会事件等。2.违约：指合同一方未履行合同约定的义务或履行义务不符合约定。3.合同价款：指双方约定的乙方完成本项目应支付的金额。4.工期：指合同中约定的乙方完成本项目